2025版新能源风力发电站建筑工程施工合同标准2篇_第1页
2025版新能源风力发电站建筑工程施工合同标准2篇_第2页
2025版新能源风力发电站建筑工程施工合同标准2篇_第3页
2025版新能源风力发电站建筑工程施工合同标准2篇_第4页
2025版新能源风力发电站建筑工程施工合同标准2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源风力发电站建筑工程施工合同标准本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程建设规模1.6工程建设内容1.7工程建设投资1.8工程建设工期1.9工程建设标准1.10工程建设质量要求第二条施工单位与建设单位2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3施工单位责任2.4建设单位名称2.5建设单位责任2.6双方代表第三条工程设计3.1设计单位名称3.2设计单位资质3.3设计文件要求3.4设计变更程序3.5设计费用第四条施工准备4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工人员配备4.4施工材料设备4.5施工现场管理4.6施工安全措施4.7施工环境保护第五条施工进度与质量5.1施工进度要求5.2施工质量标准5.3施工质量保证措施5.4施工验收程序5.5施工质量保修第六条材料设备采购与管理6.1材料设备采购程序6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收6.4材料设备保管6.5材料设备损耗第七条工程款支付与结算7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款结算程序7.4工程款违约责任第八条施工合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用第十条违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿第十一条合同终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除条件11.3合同终止与解除程序第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效与解除程序第十三条合同附件13.1设计文件13.2施工组织设计13.3施工进度计划13.4材料设备清单13.5工程款支付计划13.6争议解决协议第十四条合同其他约定14.1合同未尽事宜协商解决14.2合同签订日期14.3合同份数14.4合同生效日期14.5合同签订地点第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:新能源风力发电站建筑工程1.2工程地点:省市县镇1.3工程规模:装机容量兆瓦,占地面积平方米1.4工程类型:新能源风力发电站建筑工程1.5工程建设规模:包括风力发电机组、塔架、基础工程、电气设备安装、道路、围栏等1.6工程建设内容:详见施工图纸及设计文件1.7工程建设投资:人民币亿元1.8工程建设工期:自合同签订之日起个月1.9工程建设标准:符合国家及行业相关标准及规范1.10工程建设质量要求:达到国家质量验收合格标准第二条施工单位与建设单位2.1施工单位名称:建设集团有限公司2.2施工单位资质:具备建筑工程施工总承包壹级资质2.3施工单位责任:按照合同约定及设计要求,完成工程建设任务,确保工程质量和安全2.4建设单位名称:新能源开发有限公司2.5建设单位责任:提供工程图纸、设计文件、施工现场及所需资源,支付工程款,监督工程质量2.6双方代表:施工单位:,建设单位:第三条工程设计3.1设计单位名称:工程设计研究院3.2设计单位资质:具备甲级设计资质3.3设计文件要求:按照合同约定提供完整、准确的设计文件,包括施工图纸、设计说明书、技术规范等3.4设计变更程序:任何设计变更均需经双方代表同意,并由设计单位出具变更文件3.5设计费用:设计费用按合同约定支付第四条施工准备4.1施工组织设计:施工单位应在合同签订后日内提交施工组织设计,经建设单位审核批准后实施4.2施工进度计划:施工单位应根据施工组织设计编制施工进度计划,报建设单位审批4.3施工人员配备:施工单位应按照工程需要配备充足的技术人员和施工人员4.4施工材料设备:施工单位应按照设计要求采购合格的材料和设备,确保质量和安全4.5施工现场管理:施工单位应建立施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序4.6施工安全措施:施工单位应制定施工安全措施,确保施工人员及现场安全4.7施工环境保护:施工单位应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染第五条施工进度与质量5.1施工进度要求:施工单位应按照施工进度计划,确保工程按期完成5.2施工质量标准:施工单位应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量5.3施工质量保证措施:施工单位应建立质量保证体系,定期进行质量检查和验收5.4施工验收程序:工程完成后,由建设单位组织验收,验收合格后方可投入使用5.5施工质量保修:施工单位应按照国家及行业相关标准进行质量保修,保修期自工程验收合格之日起计算第六条材料设备采购与管理6.1材料设备采购程序:施工单位应按照合同约定及设计要求,采购合格的材料和设备6.2材料设备质量要求:材料设备应符合国家及行业相关标准,满足工程需要6.3材料设备验收:施工单位应按照合同约定进行材料设备验收,确保质量和数量6.4材料设备保管:施工单位应妥善保管材料设备,防止损坏、丢失6.5材料设备损耗:施工单位应按照合同约定计算材料设备损耗,并报建设单位审核第七条工程款支付与结算7.1工程款支付方式:按照合同约定,分阶段支付工程款7.2工程款支付进度:按照施工进度及质量验收结果,分阶段支付工程款7.3工程款结算程序:施工单位应按照合同约定,提交工程款结算申请,建设单位审核后支付7.4工程款违约责任:如一方未按约定支付工程款,应承担违约责任,支付违约金第八条施工合同变更与解除8.1合同变更条件:因不可抗力、设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因,导致合同内容需要变更8.2合同变更程序:任何合同变更均需经双方代表协商一致,并以书面形式签订补充协议8.3合同解除条件:因一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等原因,导致合同无法继续履行8.4合同解除程序:合同解除需经双方代表协商一致,并以书面形式通知对方第九条争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序:仲裁委员会根据仲裁规则及合同约定,公正、公平地解决争议9.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十条违约责任10.1违约责任形式:包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、继续履行等10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失10.3违约责任赔偿:赔偿金额根据实际情况及合同约定确定第十一条合同终止与解除11.1合同终止条件:合同约定的工程完成、合同到期、合同解除等原因导致合同终止11.2合同解除条件:同第九条合同解除条件11.3合同终止与解除程序:合同终止或解除需经双方代表协商一致,并以书面形式通知对方第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件:合同双方签字盖章,合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同解除条件:同第八条合同解除条件12.3合同生效与解除程序:合同生效或解除需经双方代表协商一致,并以书面形式通知对方第十三条合同附件13.1设计文件:包括施工图纸、设计说明书、技术规范等13.2施工组织设计:施工单位编制的施工组织设计文件13.3施工进度计划:施工单位编制的施工进度计划文件13.4材料设备清单:施工单位提供的材料设备清单13.5工程款支付计划:双方约定的工程款支付计划13.6争议解决协议:双方约定的争议解决协议第十四条合同其他约定14.1合同未尽事宜协商解决:合同未尽事宜,由双方友好协商解决14.2合同签订日期:年月日14.3合同份数:一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力14.4合同生效日期:合同签订之日起生效14.5合同签订地点:省市县镇第二部分:第三方介入后的修正第八条第三方介入8.1第三方概念:本合同所指第三方包括但不限于监理单位、检验机构、评估机构、咨询顾问、融资机构等。8.2第三方责任:第三方应按照合同约定和其专业职责,提供相应的服务,并对所提供的服务承担相应的责任。8.3第三方介入程序:任何第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。第九条甲乙双方责任9.1甲方责任:9.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和信息,确保第三方能够履行其职责。9.1.2甲方应支付第三方提供服务的费用,并在合同中明确费用标准和支付方式。9.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其服务符合合同要求。9.2乙方责任:9.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和便利。9.2.2乙方应确保其施工活动不影响第三方的工作,并对由此产生的任何影响承担责任。第十条第三方权利10.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。10.2第三方有权根据合同约定和其专业判断,对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和评估。10.3第三方有权对甲乙双方提出建议和意见,甲乙双方应给予充分考虑。第十一条第三方责任限额11.1第三方责任限额:第三方对甲乙双方及其财产损失的责任限额,应在合作协议中明确约定。11.2第三方责任限额的确定:责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容、风险程度等因素综合考虑。11.3超过责任限额的损失:超过责任限额的损失,由甲乙双方自行承担。第十二条第三方与其他各方的划分说明12.1第三方与甲方的划分:12.1.1第三方与甲方之间的关系由合作协议约定。12.1.2第三方对甲方的责任不涉及本合同项下的甲乙双方的权利义务。12.2第三方与乙方的划分:12.2.1第三方与乙方之间的关系由合作协议约定。12.2.2第三方对乙方的责任不涉及本合同项下的甲乙双方的权利义务。12.3第三方与甲乙双方的关系:12.3.1第三方应独立于甲乙双方,公正、客观地履行其职责。12.3.2第三方的工作结果对甲乙双方具有约束力,但第三方不对甲乙双方的内部争议承担责任。第十三条第三方介入的合同变更13.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。13.2补充协议应明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额等。第十四条第三方介入的争议解决14.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。14.2协商不成的,可提交第三方所在地的仲裁委员会仲裁。第十五条第三方介入的合同解除15.1第三方介入不符合合同约定或合作协议的,甲乙双方有权解除第三方介入协议。15.2解除第三方介入协议的,甲乙双方应根据实际情况,协商确定相关责任和费用承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包括但不限于施工图纸、设计说明书、技术规范、材料清单等,需符合国家及行业相关标准。说明:设计文件是施工的重要依据,施工单位应仔细审查并严格按照设计要求进行施工。2.施工组织设计详细要求:包括施工进度计划、人员配备、材料设备计划、安全措施等,需详细、具体、可行。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需在施工前提交建设单位审核。3.施工进度计划详细要求:明确各阶段的施工内容和时间节点,确保工程按期完成。4.材料设备清单详细要求:包括材料设备名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。说明:材料设备清单是材料设备采购和管理的依据,需确保材料设备的质量和数量。5.工程款支付计划详细要求:明确各阶段工程款支付的时间和金额,确保工程款的合理支付。说明:工程款支付计划是工程款支付的依据,需确保支付进度与工程进度相匹配。6.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序和费用承担等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件,需在合同中明确约定。7.违约责任认定协议详细要求:明确违约行为的种类、责任认定标准和赔偿方式等。说明:违约责任认定协议是处理违约行为的重要依据,需在合同中明确约定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程乙方提供的材料设备不符合合同约定或国家及行业相关标准乙方未按合同约定支付工程款第三方未能按照合同约定履行职责2.责任认定标准:违约行为的严重程度给对方造成的直接经济损失违约方的故意或过失3.违约责任认定示例:施工单位未按合同约定时间完成工程,导致工程延期,给建设单位造成经济损失,应支付违约金。乙方提供的材料设备不符合合同约定,导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。乙方未按合同约定支付工程款,应支付逾期付款利息,并承担违约责任。第三方未能按照合同约定履行职责,导致工程延误或质量不合格,应承担相应的责任。全文完。2024版新能源风力发电站建筑工程施工合同标准1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同生效条件6.合同终止条件二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程建设周期6.工程质量要求三、合同双方权利与义务1.发包人权利与义务1.1投资主体资格1.2投资资金1.3工程进度款支付1.4工程验收1.5工程保修2.承包人权利与义务2.1施工主体资格2.2施工技术方案2.3施工进度2.4工程质量2.5工程安全2.6工程环境保护四、合同价款及支付方式1.合同价款1.1合同总价1.2合同单价1.3合同结算方式2.支付方式2.1预付款2.2进度款2.3结算款2.4保修金五、工期及进度管理1.工期安排2.进度计划3.进度调整4.工期延误处理六、工程质量及验收1.工程质量标准2.工程验收程序3.工程验收标准4.工程验收不合格处理七、安全生产及环境保护1.安全生产责任2.安全生产措施3.环境保护措施4.事故处理八、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更及解除程序九、违约责任1.发包人违约责任2.承包人违约责任3.违约责任承担方式十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同附件1.工程设计文件2.施工图纸3.有关技术标准4.其他相关文件十二、合同解除后的处理1.工程结算2.工程移交3.工程保修4.违约责任十三、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止后的处理十四、其他约定事项1.合同签订地点2.合同附件份数3.合同签署日期4.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版新能源风力发电站建筑工程施工合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年____月____日4.合同双方基本信息:发包人:名称:地址:联系人:联系电话:承包人:名称:地址:联系人:联系电话:5.合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。6.合同终止条件:合同约定的工程完成并验收合格,且双方无未了事项。二、工程概况1.工程名称:新能源风力发电站建筑工程2.工程地点:____省____市____县____3.工程规模:____MW4.工程类型:风力发电站建筑工程5.工程建设周期:____个月6.工程质量要求:符合国家相关质量标准及设计要求。三、合同双方权利与义务1.发包人权利与义务1.1投资主体资格:发包人具备合法的投资主体资格。1.2投资资金:发包人确保按合同约定提供投资资金。1.3工程进度款支付:按合同约定支付工程进度款。1.4工程验收:组织工程验收,并出具验收报告。1.5工程保修:按合同约定承担工程保修责任。2.承包人权利与义务2.1施工主体资格:承包人具备合法的施工主体资格。2.2施工技术方案:制定合理的施工技术方案,并报发包人批准。2.3施工进度:按合同约定完成施工进度。2.4工程质量:确保工程质量符合国家相关质量标准及设计要求。2.5工程安全:确保施工安全,防止事故发生。2.6工程环境保护:采取有效措施,保护环境。四、合同价款及支付方式1.合同价款1.1合同总价:____万元人民币。1.2合同单价:详见工程量清单。1.3合同结算方式:按工程进度及实际完成情况结算。2.支付方式2.1预付款:合同总价____%。2.2进度款:按月进度支付,每月支付____%。2.3结算款:工程验收合格后支付____%。2.4保修金:合同总价____%。五、工期及进度管理1.工期安排:详见施工进度计划。2.进度计划:承包人编制施工进度计划,并报发包人批准。3.进度调整:因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致后可调整工期。4.工期延误处理:因承包人原因导致工期延误,承包人承担相应责任。六、工程质量及验收1.工程质量标准:符合国家相关质量标准及设计要求。2.工程验收程序:按国家相关验收规定进行。3.工程验收标准:详见工程验收标准。4.工程验收不合格处理:承包人负责整改,直至合格。七、安全生产及环境保护1.安全生产责任:双方共同承担安全生产责任。2.安全生产措施:制定安全生产措施,并报发包人备案。3.环境保护措施:采取有效措施,保护环境。4.事故处理:发生事故,按国家相关法律法规及合同约定处理。八、合同变更及解除1.合同变更条件:因不可抗力、设计变更、政策调整等原因需变更合同内容。2.合同解除条件:因不可抗力、合同一方违约、合同目的无法实现等原因需解除合同。3.合同变更及解除程序:双方协商一致后,签订书面变更或解除协议。九、违约责任1.发包人违约责任:未按时支付款项、未按时提供施工条件等,承担违约责任。2.承包人违约责任:未按时完成工程、工程质量不合格、安全事故等,承担违约责任。3.违约责任承担方式:支付违约金、赔偿损失、解除合同等。十、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼。2.争议解决机构:双方协商确定。3.争议解决程序:按照争议解决机构的规定进行。十一、合同附件1.工程设计文件2.施工图纸3.有关技术标准4.其他相关文件十二、合同解除后的处理1.工程结算:按照合同约定进行工程结算。2.工程移交:承包人完成工程后,将工程移交给发包人。3.工程保修:按照合同约定承担工程保修责任。4.违约责任:按照违约责任条款处理。十三、合同生效及终止1.合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。2.合同终止条件:合同约定的工程完成并验收合格,且双方无未了事项。3.合同终止后的处理:办理合同终止手续,解除双方权利义务。十四、其他约定事项1.合同签订地点:____省____市____县____2.合同附件份数:一式____份,双方各执____份。3.合同签署日期:____年____月____日发包人(盖章):签字/盖章人:____________________日期:____________________承包人(盖章):签字/盖章人:____________________日期:____________________附件:1.工程量清单2.施工进度计划3.工程验收标准4.安全生产措施5.环境保护措施6.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方负责提供施工图纸及设计变更通知,确保承包人按照最新设计要求施工。2.甲方应确保施工场地具备施工条件,包括但不限于场地平整、临时设施搭建、周边环境协调等。3.甲方负责协调解决施工过程中可能出现的与周边居民、其他单位或政府部门的纠纷。4.甲方应按照合同约定及时支付工程进度款,如因甲方原因导致付款延误,应向承包人支付违约金。5.甲方有权监督承包人的施工质量,对不符合要求的工程部分,有权要求承包人返工或修复。6.甲方应负责组织工程验收,并在验收合格后办理工程移交手续。7.甲方负责工程保修期内发生的质量问题,如因承包人施工质量问题导致保修期内出现的问题,承包人应负责维修。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.承包人负责编制详细的施工组织设计和施工方案,并报甲方批准。2.承包人应按照甲方要求的时间节点完成施工任务,确保工程按期交付。3.承包人负责工程现场的安全管理,确保施工安全无事故。4.承包人应按照合同约定,确保工程质量和环境保护。5.承包人负责协调解决施工过程中遇到的技术难题,并确保工程顺利进行。6.承包人应在工程完工后,按照甲方要求进行自检,确保工程符合设计要求。7.承包人应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格、安全事故等责任。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介机构应具备相应的资质和经验,由双方共同选定。2.第三方中介机构负责对施工过程进行监督,确保工程质量和进度。3.第三方中介机构应定期向双方提交监督报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量检查、安全情况等。4.第三方中介机构应按照合同约定,对承包人进行考核,考核内容包括但不限于施工质量、进度、安全等。5.第三方中介机构在发现承包人存在违约行为时,应及时通知双方,并采取相应的纠正措施。6.第三方中介机构应保持独立、客观、公正的态度,对双方负责。7.第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论