2024版预售住宅认筹书2篇_第1页
2024版预售住宅认筹书2篇_第2页
2024版预售住宅认筹书2篇_第3页
2024版预售住宅认筹书2篇_第4页
2024版预售住宅认筹书2篇_第5页
已阅读5页,还剩34页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版预售住宅认筹书1本合同目录一览1.1预售住宅项目基本情况1.2认筹人资格及条件1.3认筹流程及时间安排1.4认筹金额及支付方式1.5认筹房屋信息1.6认筹人权利与义务1.7预售住宅项目规划及配套设施1.8预售住宅项目价格及付款方式1.9预售住宅项目交房时间及条件1.10预售住宅项目售后服务及保修1.11合同解除及违约责任1.12争议解决方式1.13合同生效及终止1.14合同附件及补充条款第一部分:合同如下:1.1预售住宅项目基本情况1.1.1项目名称:[预售住宅项目名称]1.1.2项目地点:[具体地址]1.1.3项目开发商:[开发商名称]1.1.4项目性质:[住宅、商业、办公等]1.1.5项目规划:[总建筑面积、容积率、绿化率等]1.1.6项目配套设施:[停车位、电梯、健身房、游泳池等]1.2认筹人资格及条件1.2.1认筹人须具备完全民事行为能力。1.2.2认筹人须为中华人民共和国境内居民。1.2.3认筹人须持有有效的身份证件。1.3认筹流程及时间安排1.3.1认筹时间:[具体时间]1.3.2认筹方式:[现场认筹、网上认筹等]1.3.3认筹所需材料:[身份证、户口本、收入证明等]1.4认筹金额及支付方式1.4.1认筹金额:[具体金额]1.4.2支付方式:[现金、转账、支票等]1.4.3退款政策:[认筹人放弃认筹时,认筹金额将全额退还]1.5认筹房屋信息1.5.1房屋类型:[住宅、公寓等]1.5.2房屋面积:[具体面积]1.5.3房屋朝向:[南北、东西等]1.5.4房屋价格:[具体价格]1.6认筹人权利与义务1.6.1认筹人有权获得预售住宅项目的相关信息。1.6.2认筹人须遵守预售住宅项目的相关规定。1.6.3认筹人须按时缴纳认筹金额。1.6.4认筹人须按照预售合同约定履行相关义务。1.7预售住宅项目规划及配套设施1.7.1项目规划:[具体规划内容]1.7.2配套设施:[具体配套设施内容]1.8预售住宅项目价格及付款方式1.8.1价格构成:[具体价格构成]1.8.2付款方式:[分期付款、一次性付款等]1.8.3付款时间:[具体付款时间]1.9预售住宅项目交房时间及条件1.9.1交房时间:[具体交房时间]1.9.2交房条件:[房屋质量、配套设施完备等]1.10预售住宅项目售后服务及保修1.10.1售后服务:[具体售后服务内容]1.10.2保修期限:[具体保修期限]1.10.3保修范围:[具体保修范围]第二部分:合同如下:1.11合同解除及违约责任1.11.1合同解除条件:[因不可抗力、开发商严重违约等情况]1.11.2解除合同程序:[书面通知对方、等待对方确认等]1.11.3违约责任:[逾期付款、逾期交房、未按约定履行义务等]1.12争议解决方式1.12.1争议解决途径:[协商、调解、仲裁、诉讼等]1.12.2仲裁机构:[具体仲裁机构名称]1.12.3诉讼管辖法院:[具体法院名称]1.13合同生效及终止1.13.1合同生效条件:[双方签字盖章、认筹金额缴纳等]1.13.2合同终止条件:[合同履行完毕、合同解除等]1.13.3合同终止后的处理:[房屋交付、剩余款项处理等]1.14合同附件及补充条款1.14.1附件:[预售合同、认筹协议、房屋买卖合同等]1.14.2补充条款:[关于税费、装修标准、物业管理等具体约定]1.14.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:合同如下:附则2.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。2.2本合同自双方签字盖章之日起生效。2.3本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。2.4本合同如有修改,以双方书面修改为准。2.5本合同自签订之日起至房屋交付之日止,为预售期。2.6本合同由[开发商名称]负责解释。第二部分:第三方介入后的修正1.15第三方介入的概念及定义1.15.1第三方:指在甲乙双方签订本合同过程中,提供咨询、代理、中介等服务的独立第三方机构或个人。1.15.2第三方介入:指在合同履行过程中,甲乙双方同意由第三方提供专业服务或协助,以保障合同的有效履行。1.16第三方介入的条件及程序1.16.1条件:甲乙双方均同意第三方介入,并明确第三方的职责范围。1.16.2程序:甲乙双方应书面同意第三方的介入,并签订三方协议。1.17第三方介入的职责范围1.17.1第三方应提供专业的咨询服务,包括但不限于合同解释、市场分析、风险评估等。1.17.2第三方应协助甲乙双方进行合同履行过程中的协调和沟通。1.17.3第三方应监督合同的履行情况,确保甲乙双方遵守合同约定。1.18第三方介入的权利与义务1.18.1权利:第三方有权根据合同约定收取服务费用,并有权要求甲乙双方提供必要的配合。1.18.2义务:第三方应恪守职业道德,公正、公平地履行职责,不得泄露甲乙双方的商业秘密。1.19第三方责任限额1.19.1第三方责任限额:本合同中,第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失的,其责任限额为第三方收取服务费用的总额。1.19.2超出责任限额的部分,由甲乙双方根据各自的责任承担。1.20第三方与其他各方的责任划分1.20.1第三方与甲方的责任划分:第三方应向甲方承担因自身原因导致的损失责任,甲方应承担因自身原因导致的损失责任。1.20.2第三方与乙方的责任划分:第三方应向乙方承担因自身原因导致的损失责任,乙方应承担因自身原因导致的损失责任。1.20.3第三方与甲乙双方共同责任划分:如因第三方与甲乙双方共同原因导致损失,则由第三方、甲方和乙方根据各自过错程度承担相应的责任。1.21第三方介入的合同解除1.21.1如第三方未能履行合同约定的职责,甲乙双方有权解除与第三方的协议。1.21.2第三方介入协议解除后,甲乙双方应根据实际情况协商处理剩余事务。1.22第三方介入的争议解决1.22.1第三方介入过程中发生争议,应由甲乙双方协商解决。1.22.2协商不成的,可提交争议解决机构仲裁或诉讼。1.23第三方介入的费用承担1.23.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并按约定支付。1.23.2如第三方介入导致合同履行受阻,其费用承担由责任方承担。1.24第三方介入的其他规定1.24.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。1.24.2第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:预售住宅项目规划图要求:清晰展示项目整体规划,包括建筑布局、道路系统、绿化分布等。说明:规划图应附有比例尺、单位面积、楼间距等信息,以便于认筹人了解项目整体布局。2.附件二:预售住宅项目配套设施明细表要求:详细列出项目内的配套设施,包括但不限于教育、医疗、商业、娱乐等设施。说明:明细表应包括设施名称、位置、规模、开放时间等信息。3.附件三:预售住宅项目价格表要求:列出不同户型、不同朝向、不同楼层的价格。说明:价格表应包括单价、总价、税费等费用。4.附件四:认筹协议要求:明确认筹人的资格、认筹流程、认筹金额、认筹期限等内容。说明:协议应包含双方的权利和义务,以及违约责任。5.附件五:房屋买卖合同要求:详细约定房屋买卖双方的权利和义务,包括房屋交付、付款方式、违约责任等。说明:合同应遵循相关法律法规,并经双方签字盖章。6.附件六:第三方介入协议要求:明确第三方的介入目的、职责范围、权利义务、费用等内容。说明:协议应包含甲乙双方与第三方的共同约定。7.附件七:售后服务及保修承诺书要求:明确开发商提供的售后服务内容、保修期限、保修范围等。说明:承诺书应包含开发商的服务承诺,以及对认筹人的保障。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期付款责任认定标准:认筹人未按约定时间支付认筹金额,或支付不足约定金额。示例说明:认筹人应在合同约定的时间内支付认筹金额,逾期未付,开发商有权解除合同,并要求认筹人支付违约金。2.违约行为:逾期交房责任认定标准:开发商未按合同约定时间交付房屋。示例说明:合同约定交房时间为2025年12月31日,若开发商在2026年1月1日后交付房屋,开发商应向认筹人支付违约金。3.违约行为:房屋质量问题责任认定标准:房屋交付后,存在质量问题,且经开发商维修后仍不符合合同约定。示例说明:房屋交付后,发现厨房管道漏水,开发商两次维修后仍无法解决,认筹人有权要求开发商承担违约责任。4.违约行为:信息虚假责任认定标准:开发商在合同中提供虚假信息,误导认筹人。示例说明:开发商在合同中承诺项目周边有大型购物中心,实际并无购物中心,认筹人有权要求开发商承担违约责任。5.违约行为:第三方违约责任认定标准:第三方未能履行合同约定,导致合同履行受阻。示例说明:第三方在合同履行过程中,未能提供专业咨询服务,导致合同履行受阻,第三方应承担违约责任。全文完。2024版预售住宅认筹书2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.住宅项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目占地面积及建筑规模2.5项目规划用途2.6项目配套设施3.预售住宅认筹3.1认筹对象3.2认筹时间3.3认筹方式3.4认筹费用及缴纳方式3.5认筹成功认定4.预售住宅销售4.1销售对象4.2销售方式4.3销售价格及付款方式4.4交房时间及条件5.认筹金及房款退还5.1认筹金退还条件5.2认筹金退还方式5.3房款退还条件5.4房款退还方式6.风险提示及免责条款6.1开发商责任6.2不可抗力6.3争议解决6.4法律适用7.合同附件7.1项目规划图7.2项目配套设施明细7.3相关证明文件8.合同签署8.1签署时间8.2签署地点8.3签署人9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更生效时间10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除生效时间11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止生效时间12.合同生效12.1生效条件12.2生效时间13.合同附件13.1项目规划图13.2项目配套设施明细13.3相关证明文件14.其他约定事项14.1隐私保护14.2通知送达14.3争议解决方式14.4合同份数14.5合同解释权第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.3甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.1.4乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间:[具体年月日]1.2.2签订地点:[具体地点]1.3合同生效条件1.3.1乙方支付认筹金并经甲方确认无误。1.3.2双方签署本认筹书。2.住宅项目基本信息2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地址:[具体地址]2.3项目开发商:[开发商全称]2.4项目占地面积及建筑规模:[占地面积]平方米,建筑规模[总建筑面积]平方米。2.5项目规划用途:住宅2.6项目配套设施:[列出具体配套设施,如:小区绿化、停车场、健身房等]3.预售住宅认筹3.1认筹对象3.1.1乙方符合国家及地方关于购房资格的规定。3.1.2乙方具有完全民事行为能力。3.2认筹时间3.2.1认筹起始时间:[具体年月日]3.2.2认筹结束时间:[具体年月日]3.3认筹方式3.3.1乙方可通过线上或线下方式进行认筹。3.3.2线上认筹需在指定平台完成注册及认筹流程。3.3.3线下认筹需至项目售楼处现场办理。3.4认筹费用及缴纳方式3.4.1认筹费用:人民币[认筹费用]元。3.4.2缴纳方式:现金、银行转账等,具体以售楼处规定为准。3.5认筹成功认定3.5.1甲方收到认筹金及相关信息后,在[确认时间]内予以确认。3.5.2甲方确认后,乙方获得认筹成功。4.预售住宅销售4.1销售对象4.1.1乙方为认筹成功的预购方。4.2销售方式4.2.1甲方以公开销售方式销售住宅。4.2.2乙方可在认筹成功后,根据项目销售方案进行购买。4.3销售价格及付款方式4.3.1住宅销售价格:[具体价格]元/平方米。4.3.2付款方式:按购房合同约定分期付款。4.4交房时间及条件4.4.1交房时间:[具体年月日]。4.4.2交房条件:房屋主体结构、配套设施等符合国家及地方相关规定。5.认筹金及房款退还5.1认筹金退还条件5.1.1甲方未按约定进行项目开发。5.1.2乙方因不可抗力等原因无法履行购房合同。5.2认筹金退还方式5.2.1甲方收到乙方书面退还申请后,在[退还时间]内退还认筹金。5.3房款退还条件5.3.1甲方未按约定进行项目开发。5.3.2乙方因不可抗力等原因无法履行购房合同。5.4房款退还方式5.4.1甲方收到乙方书面退还申请后,在[退还时间]内退还房款。6.风险提示及免责条款6.1开发商责任6.1.1甲方对项目开发过程中的风险负责。6.1.2甲方确保项目按约定时间交付。6.2不可抗力6.2.1因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。6.3争议解决6.3.1双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构]仲裁。6.4法律适用6.4.1本合同适用中华人民共和国法律。7.合同附件7.1项目规划图7.2项目配套设施明细7.3相关证明文件8.合同签署8.1签署时间8.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.1.2签署时间:[具体年月日]8.2签署地点8.2.1签署地点:[具体地点]8.3签署人8.3.1甲方代表(签字):[甲方代表姓名]8.3.2乙方代表(签字):[乙方代表姓名]8.3.3甲方盖章:[甲方盖章]8.3.4乙方盖章:[乙方盖章]9.合同变更9.1变更条件9.1.1合同任何一方提出变更要求,需书面通知对方。9.1.2变更内容不得违反法律法规及本合同约定。9.2变更程序9.2.1双方就变更内容达成一致意见后,签署书面变更协议。9.2.2变更协议自双方签字(或盖章)之日起生效。9.3变更生效时间9.3.1变更协议生效时间:[具体年月日]10.合同解除10.1解除条件10.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。10.2解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。10.2.2双方应在收到解除通知之日起[解除通知期限]内确认解除。10.3解除生效时间10.3.1合同解除生效时间:[具体年月日]11.合同终止11.1终止条件11.1.1合同约定的权利义务履行完毕。11.1.2双方协商一致解除合同。11.2终止程序11.2.1双方签署合同终止协议。11.2.2合同终止协议自双方签字(或盖章)之日起生效。11.3终止生效时间11.3.1合同终止生效时间:[具体年月日]12.合同生效12.1生效条件12.1.1双方签署本合同并盖章。12.1.2本合同经双方签字(或盖章)之日起生效。12.2生效时间12.2.1生效时间:[具体年月日]13.合同附件13.1项目规划图13.2项目配套设施明细13.3相关证明文件14.其他约定事项14.1隐私保护14.1.1双方对本合同涉及的个人信息予以保密。14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方披露。14.2通知送达14.2.1通知以书面形式送达,自送达之日起生效。14.2.2送达地址:[甲方地址];[乙方地址]14.3争议解决方式14.3.1双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构]仲裁。14.4合同份数14.4.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.5合同解释权14.5.1本合同由双方协商一致制定,具有最终解释权。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲方、乙方以外的,为协助合同履行而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、律师事务所等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同过程中,因自身过错导致的损失,其责任限额由双方另行协商确定,并在合同附件中明确。15.2.2第三方责任限额不得超过其根据法律规定或合同约定所承担的责任。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入需经甲方、乙方双方书面同意。15.3.2第三方介入后,应与本合同其他方保持良好沟通,及时反馈信息。15.4第三方权利义务15.4.1第三方有权根据合同约定,要求甲方、乙方提供必要的信息和协助。15.4.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范及本合同约定。15.4.3第三方在履行职责过程中,不得损害甲方、乙方的合法权益。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方、乙方之间是委托代理关系,第三方应遵守委托人的指示。15.5.2第三方与其他各方之间无直接合同关系,但其行为后果可能影响其他各方。15.5.3第三方与其他各方发生争议时,应协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构]仲裁。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方、乙方应确保第三方在介入过程中,其行为符合本合同约定。16.2第三方介入的费用由甲方、乙方按约定分担。16.3第三方介入导致合同履行期限延长或产生其他损失的,甲方、乙方应予以赔偿。16.4甲方、乙方应就第三方介入事宜,及时通知对方,并共同协商解决可能出现的问题。17.第三方责任界定17.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致的损失,由第三方承担全部责任。17.2第三方在履行职责过程中,因一般过失导致的损失,由第三方承担相应责任。17.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致的损失,由第三方免责。17.4甲方、乙方应配合第三方调查和处理第三方责任事宜。18.第三方介入的终止18.1第三方介入不符合本合同约定或法律法规的,甲方、乙方有权终止其介入。18.2第三方介入完成后,甲方、乙方应及时解除与第三方的合作关系。18.3第三方介入终止后,甲方、乙方应就第三方介入期间的费用及责任进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划图1.1要求:详细展示项目整体布局、建筑位置、绿化分布、道路系统等。1.2说明:项目规划图是了解项目基本情况的重要依据,应清晰、准确地反映项目规划。2.项目配套设施明细2.1要

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论