2024年一级建造师之一建工程法规题库带答案

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其

返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求,

建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（）。

A.应予支持

B.不予支持

C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持

D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持

【答案】：A

2、根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的

工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【答案】：B

3、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张某

与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放弃

诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法是（）。

A.张某向法院起诉认定该协议无效

B.该协议已经生效

C.张某可向法院起诉请求赔偿

I）.张某可请求法院就该协议强制执行

【答案】：C

4、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程

是（）。

A.国务院批准开工报告的工程

B.农民自建的低层住宅

C.建筑面积300而以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：C

5、（2020年真题）关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是

（）O

A.纳税人兼有不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额:

未分别核算销售额的，从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应

纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额

C.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结转

下期继续抵扣

D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当

期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

【答案】：D

6、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A.债务履行期届满忒押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该

抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押

登记的先后顺序清偿。

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部

分由债务人清偿

【答案】：D

7、根据《著作权法》，著作权是（）o2014

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

I）.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】：B

8、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时

订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】：A

9、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含

（）O

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

【答案】：D

10、根据我国《民法典》的规定，建设工程施工合同不属于（）o

A.双务合同

B.有偿合同

C.要式合同

D.实践合同

【答案】：D

11、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企

业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货

款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。

A.物权、债权

B.债权、物权

C.物权、物权

D.债权、债权

【答案】：D

12、施工企业的项目经理属于施工企业的（）.

A.主要负责人

B.法定代理人

C.指定代理人

I）.企业授权的项目管理者

【答案】：D

13、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用

（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【答案】：A

14、按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予

以规范的是（）。

A.有限公共资源配置

B.确定企业主体资格

C.建筑业施工资质

I）.职业道德自律

【答案】：D

15、发生法律效力的民事判决，截定，当事人可以向人民法院申请执行,

该人民法院应当是（）

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一人民法院同级的披执行的财产所在地人民法院

【答案】：I）

16、关于建设工程赔偿损失的说法，不正确的有（）。

A.赔偿损失既具有补偿性，也具有一定的任意性

B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿

C.一方违约后，另一方应采取措施防止损失的扩大，否则不能就扩大

的损失要求赔偿

D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用，由违约方承担

【答案】：B

17、施工单位租赁一台塔吊，租赁期间租赁公司将塔吊出售给了甲公

司，租赁公司通知施工单位租赁期间届满，塔吊直接移交给甲公司，

这种交付方式称为（）o

A.占有改定

B.拟制交付

C.指示交付

D.简易交付

【答案】：C

18、投保人保险的目的必须通过（）来实现。

A.保险合同

B.索赔

C.保险单

D.保险凭证

【答案】：B

19、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）o

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债

【答案】：A

20、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请

领取施工许可证时，应当提供（）。

A.建设工程进度及投资计划

B.建设工程有关安全施工措施的资料

C.建设工程有关质量保证措施的资料

D.建设工程安全生产人员的有关资料

【答案】：B

21、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该

租赁合周的说法，错误的是（）

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立则租赁期视为6个月

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】：B

22、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,

但没有支付。2014在5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水,

导致承包方不能行使请求权。则在此期间（）o

A.诉讼时效中止

B.诉讼时效中断

C.诉讼时效不中止

D.诉讼时效终止

【答案】：C

23、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的

特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.国务院司法行政部门

D.全国人大常委会

【答案】：A

24、按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是

（）O

A.建设单位应向承包人提供产品合格证明

B.建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清

点

C.由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

D.施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求

【答案】：D

25、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：C

26、甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是

（）O

A.合同的变更是对原合同的实质性变更

B.所有变更都需要登记

C.当事人协商一致，可以变更合同

D.只有显失公平的合同才可以变更

【答案】：C

27、关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程

项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总

承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程

师技术职称

【答案】：A

28、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责

人的是（）。

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

I）.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

【答案】：C

29、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协

议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一

级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

【答案】：B

30、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）o

（2012）

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【答案】：A

31、关于行政复议和行政诉讼的说法，错误的是（）。

A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请

B.行政复议不是行政诉讼的必然程序

C.人民法院已经受理行政诉讼的，不得申请行政复议

D.复议机关受理行政复议的，不得向人民法院提起行政诉讼

【答案】：A

32、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目

负责人的，其所签署的工程文件（）。

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

【答案】：A

33、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了

试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴

止于（）。

A.11月1日

B.8月1日

C.7月1日

D.6月1日

【答案】：C

34、某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与

开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产

权利为（）。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

【答案】：B

35、根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是

（）。

A.监理单位

B.设计单位

C.勘察单位

D.建设单位

【答案】：D

36、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等

自升式架设设施，下列行为合法的是（）。

A.安装单位可以不具备安装的资质

B.安装前，应当编制拆装方案、制定安全施工措施

C.安装完毕后，安装单位应当请具有相应资质的检测单位检测，并出

具检测合格证明

D.安装完毕后，安装单位即可同施工单位办理交接手续并签字

【答案】：B

37、根据《标准化法》规定，关于强制性国家标准的批准发布主体的

说法，正确的是（）。

A.国务院工程建设行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院或国务院授权部门

D.国务院发展改革主管部门

【答案】：C

38、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是

（）O

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格

管理

C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训I,定期组织消防安全培训和消防演练

【答案】：C

39、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安

全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说

法，正确的是（）o2017

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产，并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

40、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在（）

的业务范围内承揽工程。

A.企业授权

B.其资质等级许可

C.工商登记

D.公司章程规定

【答案】：B

41、甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成

腿部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单

位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的

规定，承担该责任的主体应是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.甲与建设单位

D.甲与施工单位

【答案】：B

42、下列不属于《安全生产法》适用范围的情形是（）

A.船只水上交通安全

B.深基坑支护安全

C.高层住宅项目的高空作业安全

D.爆炸物品存储安全

【答案】：A

43、关于物权特征的说法，不正确的是（）。

A.物权是一种支配权，无须他人的意思或义务人的行为介入

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存

【答案】：C

44、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产

管理责任和义务的是（）。

A.编制安全技术措施及专项施工方案

B.审查安全技术措施及专项施工方案

C.报告安全生产事故隐患

D.承担建设工程安全生产监理责任

【答案】：A

45、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的

主体是（）。

A.用工单位与劳动者

B.派遣单位与用工单位

C.派遣单位与劳动者

D.用工单位与当地人民政府

【答案】：C

46、在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能

按时支付，则应由（）承担法律责任。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

47、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办

理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）

罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.15万元以上30万元以下

C.20万元以上40万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

48、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是

()O

A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政

行为提起诉讼的案件

B.海关处理的案件

C.本辖区内重大复杂的案件

D.因不动产提起的行政诉讼案件

【答案】：D

49、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控

制地带内从事建设活

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保

护单位的历史风貌

B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外

的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规

划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物

保护单位及其环境的设施

I).在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者瀑破、

钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当

征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

50、根据《循环经济促进法》，属于国家推广使用的建筑材料的是

（）O

A.黏土砖

B.袋装水泥

C.现拌砂浆

D.预拌混凝土

【答案】：D

51、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】：B

52、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章

B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章

C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章

D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

【答案】：B

53、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加

厚，遂要求乙停止制昨。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

54、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】：A

55、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同

时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合

同。☆2014真题

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】：A

56、根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有

关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节

能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。

（2014）

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

【答案】：A

57、李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分

权，则（）。

A.李某和王某签订的房屋转让合同无效

B.李某和王某签订的房屋转让合同效力待定

C.李某的行为属于违法

D.李某和王某签订的房屋转让合同有效

【答案】：D

58、按照《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能

强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令

改正，处民用建筑项目合同价款（）的罚款。

A.1%以上2%以下

B.1%以上3%以下

C.2%以上3%以下

D.2%以上4%以下

【答案】：D

59、施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要

求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单

位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正

确的说法是（）。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作先监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见

确定

【答案】：B

60、根据《注册建造师管理规定》的规定。申请人年龄超过（）周

岁的不予注册。

A.55

B.60

C.62

D.65

【答案】：D

61、施工单位所承建的某房屋建筑，建设单位和施工单位合同约定屋

面防水保修期为3年。竣工合格第4年后，该建筑防水出现质量问

题，则下列说法正确的是（）。

A.已过保修期，施工单位不保修

B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修

C.施工单位应该承担保修义务

I）.设计单位应当承担责任

【答案】：C

62、甲公司与乙公亘签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢

筋，并由丙公司作龙乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对

保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担

保证责任的方式应（）。

A.为一般保证

B.为连带责任保证

C.由丙与甲重新协商确定

D.由甲、乙、丙三方重新协商确定

【答案】：A

63、下列属于刑事处罚中的附加刑的是（）。

A.罚款

B.拘役

C.罚金

D.有期徒刑

【答案】：C

64、关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标

文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时

间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】：C

65、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经

理王某2009年跳槽到其他公司。2011年王某被发现由于其故意在该工

程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于

王某的法律责任的说法，正确的是（）

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】：B

66、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部匚

C.工商行政管理部匚

D.监理单位

【答案】：A

67、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人谎报或者瞒报事

故的，应当受到的处罚是（）

A.处10万元以上50万元以下的罚款

B.处5万元以上20万元以下的罚款

C.处上一年年收入50%至80%的罚款

D.处上一年年收入60%至100%的罚款

【答案】：I）

68、关于合同的履行、变更、转让、撤销的说法，不正确的有（）。

A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更须经当事人双方协商一致，约定不明的，推定为未变更

C.依照法律规定、根据合同性质、按照当事人约定不得转让的合同权

利，不能进行转让

D.债权转让需通知债务人，债务转让需债权人同意

【答案】：A

69、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属

于（）。

A.主合同

B.从合同

C.贷款合同

D.连带责任保证

【答案】：B

70、根据新修订的《个人所得税法》，居民个人应当合并申报为综合

所得的项目是（）。

A.工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许使用权费

B.工资薪金、劳务报酬、经营所得、房租收入

C.劳务报酬、经营所得、利息收入、房租收入

D.经营所得、利息收入、偶然所得、稿酬所得

【答案】：A

71、建筑施工企业负责人和项目负责人应定期带班检查、带班生产，

符合规定的是（）。

A.企业负责人每月带班检查时间不少于本月施工时间的25%

B.企业负责人不需要在分部分项工程施工时到场带班检查，在竣工验

收时应到场参加

C.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80%

D.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经

批准

【答案】：C

72、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照

B.技术人员

C.资金

D.高层管理人员

【答案】：A

73、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,

提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A

仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定。该案中仲裁协议

效力的确认权属于（）o

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.申请人住所地的基层人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：D

74、在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著增加的，被

保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定

提出的权利主张是（）。

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同

【答案】：C

75、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范闱内，拆除历史建筑以外

的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经（）会同同级文物主管

部门批准

A.城市、县人民政府建设行政主管部门

B.城市、县人民政府城乡规划主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院城乡规划主管部门

【答案】：B

76、甲未满17周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事

的工作是（）。

A.高处工作

B.矿山井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业

【答案】：B

77、张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学

李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑

选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备

工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付

了不少费用。对此，下列表述中除（）以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

【答案】：D

78、下列关于注册商标的说法正确的有（）o

A.注册商标的有效期为20年

B.注册商标的有效期自申请之日起计算

C.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请

续展注册

D.未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期

【答案】：C

79、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合

同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延

期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维

护自身利益应（）。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】：A

80、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报告

于2014年6月15日批准，工程于2014年7月10日正式开工。建设

单位最迟应当于（）前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在

地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.2014年6月15日

B.2014年6月30日

C.2014年7月10日

D.2014年7月15日

【答案】：B

81、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B.由行政主管部门主持达成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

【答案】：B

82、关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有（）。

A.施工单位依据工旌设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑

材料进行检验

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有

关技术标准中规定应取样的50%

C.施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样

D.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检

【答案】：A

83、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是

（）o

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳

动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权

益

【答案】：B

84、《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准,

擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规

定标准的，由（）。

A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

D.国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

【答案】：A

85、关于工程建设标准的说法，错误的是（）。

A.工程建设行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废

止

B.工程建设地方标准不得与国家标准和行亚标准相抵触

C.工程建设地方标准不能独立实施

D.国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业

内部适用

【答案】：C

86、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当

事人依法共同向()基层人民法院提出。(2014)

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】：C

87、书面的授权委托书应当载明的内容，下列不包括()。

A.代理人名称或姓名

B.代理事项

C.代理的收费标准

D.代理的权限和期限

【答案】：C

88、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位应当参与建设工程

()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

【答案】：C

89、甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的

最高限额应为（）万元。

A.10

B.30

C.50

D.20

【答案】：D

90、按照《民法典》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在

通知债务人和保证人后，保证人（）。

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围一内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】：B

91、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括

（）。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

【答案】：C

92、关于招标文件的说法，正确的是（）。2016

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标

文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时

间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】：C

93、下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】：C

94、关于施工许可中“已经确定施工企业”的说法正确的是（）。

A.已与施工企业签署合作意向

B.评标结果已公示

C.施工合同已签订

D.施工合同已向建设行政主管部门备案

【答案】：C

95、安装工程一切险承保的危险和损害除包括建筑工程中规定的部分

除外责任外还包括（）

A.人为破坏

B.不可抗力

C.电力不足

D.短路、过电压、电弧所造成的损失

【答案】：D

96、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是()o

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地使用权

【答案】：D

97、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法

律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是

()o(2016)

A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人

或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承

担连带责任

【答案】：B

98、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要

的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起()

日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：A

99、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建叹性条款

C.承诺中要求增加，介款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

【答案】：B

100、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。2016

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活

动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文

可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

【答案】：D

10k关于仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员会由当事人协商确定

I）.仲裁裁决作出后可以上诉

【答案】：C

102、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。2018真题

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】：C

103、物权和债权的性质分别可以表述为（）o

A.相对权，绝对权

B.相对权，相对权

C.绝对权，相对权

D.绝对权，绝对权

【答案】：C

104、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤

销事由之日起（）内没有行使撤销权的撤销权消灭

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：A

105、表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人

【答案】：B

106、下列法律责任的承担方式中，不属于行政处分的是（）。

A.记过

B.行政拘留

C.开除

D.降职

【答案】：B

107、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火

灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生

（）起及时补报

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

【答案】：D

108、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当拆除工程发

包给（）的施工单位。

A.能完成拆除任务

B.具有相应资质等级

C.专业拆除

D.达到拆除施工要求

【答案】：B

109、下列哪些部位应当设置警示标志（）o

A.出入通道口

B.隧道内

C.现场出口处

D.基坑底部

【答案】：A

110.2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，

因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次

向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开

工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是（）。

A.该工程施工许可证应报发证机关核验

B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效

C.应当在2019年4月15日前申请延期

D.不能按时开工，应当在1个月内报告

【答案】：C

11k下列关于《工程建设标准强制性条文》不正确的理解是（）

A.是工程建设强制性标准实施监督的依据

B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定

C.包括节约投资、提高社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行

I）.要求对建设工程项目采用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场

验收，所有设备按通用标准验收

【答案】：D

112、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼

法》的规定，本案应当由（）人民法院管辖。

A.合同签署地

B.房屋所在地

C.李某住所地

D.房地产公司注册登记地

【答案】：B

113、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的

调整变化，承包人通知材料供应商可能要改变交货数量，但一直没有

明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，

承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）o

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

【答案】：D

114、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用政

府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。

（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

115、根据建造师注册管理的规定，应批准（）人员的注册申请。

A.甲因工伤丧失了民事行为能力

B.乙取得资格证书4年后经继续教育合格方才申请注册

C.丙被吊销注册证书1年后提出申请注册

D.丁申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

【答案】：B

116、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建

筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的

权利是（）。

A.使用权

B.著作权

C.署名权

D.所有权

【答案】：C

117、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规

定时限办理事项的处理说法正确的是（）o

A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按

照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可

B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权

根据已有资料进行审查，责任由承包人自负

C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包

人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息

D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将

该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有

优先受偿权

【答案】：C

118、根据《建筑法》，建设单位因故不能在施工许可证规定的期限内

开工的，应当向发证机关申请延期，申请延期的次数最多为（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

119、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将

由（）负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门

【答案】：A

120、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是（

A.实行级别管辖，但不实行地域管辖

B.实行地域管辖，但不实行级别管辖

C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖

D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

【答案】：C

121、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的,

其应当承担（）责任。

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D

122、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）。

A.节工、节材、节机、节能

B.节能、节地、节水、节材

C.节水、节电、节气、节材

D.节电、节材、节工、节水

【答案】：B

123、根据《行政处罚法》的规定，可以设定限制人身自由行政处岗的

规范性文件是（）。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规

【答案】：A

124、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与

丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有

得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责

任应当由（）承把。

A.甲

B.乙公司

C.丁

D.丙公司

【答案】：A

125、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，

有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部

门报告。

A.8

B.12

C.24

D.48

【答案】：C

126、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内

交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013

年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为

（）o

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

1).2013年2月20日

【答案】：C

127、甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂

和丁市某公司各自尤其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成

严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期2年的还

款协议，并通知了保证人。甲与乙签订的有效合同属于（）。

A.单务合同

B.实践合同

C.双务有偿合同

D.无名合同

【答案】：C

128、某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，

经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2万元作为赔偿。

小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是（）。

A.构成了不当得利之债

B.构成了无因管理之债

C.构成了侵权之债

D.没有债的关系

【答案】：C

129、关于推荐性标准，下列说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】：A

130、仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范

围由（）决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定

【答案】：D

13k下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是

（）o

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全

生产许可证

C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作

废

D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

【答案】：B

132、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施

工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安

全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为

属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

【答案】：D

133、著作权保护的客体是（）。

A.作者

B.作品

C.商标

D.专利

【答案】：B

134、具有工程设计综合资质的某设计单位，为了增加收入，允许一家

取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务，依

照《建筑法》及相关法规的规定，应责令改正，没收违法所得，处以

合同约定的设计费（）的罚款。

A.25%以上50%以下

B.1倍以上2倍以下

C.2%以上4%以下

D.0.5%以上1%以下

【答案】：B

135、建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必须具

备的条件是（）。

A.有符合规定的注册资本和净资产

B.有符合规定的专业技术人员、技术装备

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.已完成的建设工程业绩

【答案】：C

136、建设单位因故不能按时开工的，应当向施工许可证发证机关申

请延期，延期以（）次为限。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

137、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的

是（）（2013）

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

【答案】：A

138、关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

I）.应当有自己的名称和组织机构

【答案】：D

139、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当

事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】：C

140、某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余

时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的

是（）。

A.该作品著作权由窦某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用

C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用

D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用

【答案】：C

141、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督

下现场取样，并送（）的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】：A

142、债权人留置财产后，债务人应当在（）的期限内履行债务。

A.不少于一个月

B.不少于两个月

C.不少于三个月

D.不少于六个月

【答案】：B

143、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）。

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

D.福利待遇

【答案】：D

144、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。

A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称

B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不

必公开

C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度

D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

【答案】：C

145、某工程发生倒溺事故，3名工人当场死亡。经调查，该事故发生

主要原因系建设单位暗示施工单位擅自修改设计，商品混凝土配合比

不符合设计要求并使用了过期的添加剂，施工单位未认真进行检验即

使用于工程，监理措施不到位。以下单位中，不能成为工程重大安全

事故罪犯罪主体的是（）o

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.商品混凝土供应单位

【答案】：D

146、无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定（）

时间的劳动合同。

A.工作

B.解除

C.终止

D.续订

【答案】：C

147、关于招标代理机构，下列说法正确的是（）。

A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事

宜

B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有

关行政监督部门备案

C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社

会中介组织

D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他

利益关系

【答案】：C

148、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳

动合同的是（）。2018真题

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

【答案】：A

149、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付（）

的报酬。

A.不低于工资的150%

B.工资的200%

C工资的200%〜300%

D.不低于工资的300%

【答案】：D

150、某施工现场临时用电设备在5台以下的，则应当（）。

A.进行负荷计算

B.制定安全用电和电气防火措施

C.设计防雷装置

D.确定防护措施

【答案】：B

15k某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为建

筑设计师，李某完成了设计方案并交付建设单位使用，则李某享有的

权利是（）o

A.使用权

B.著作权

C.署名权

D.所有权

【答案】：C

152、甲、乙因合同纠纷申请裁决。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲

裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应

当（）作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

【答案】：A

153、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：B

154、根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是（）o

A.《宪法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建

设工程房屋拆迁管理办法》

B.《天津市建设工程房屋拆迁管理办法》、《建设工程安全管理条

例》、《建筑法》、《宪法》

C.《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑法》、《天津市建

设工程房屋拆迁管理办法》

D.《建筑法》、《宪法》、《建设工程安全管理条例》、《天津市建

设工程房屋拆迁管理办法》

【答案】：A

155、关于转代理的说法，正确的是（）o

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人

的同意

【答案】：C

156、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为

（）。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【答案】：C

157、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委

托，自觉为他人管理事务或提供服务，由此形成的债权关系是（）。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】：A

158、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金

280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有

关司法解释，下列说法正确的是（）。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

【答案】：B

159、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作

业的，必须经（）批准。

A.县级人民政府

B.省级人民政府

C.国务院

D.省级文物行政部门

【答案】：B

160、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）o

A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担

B.见证人员确定后，应当通知施工单位、检测单位和质量监督机构

C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

D.取样人员和见证人员只对试样的真实性负责

【答案】：B

161、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销

安全生产许可证情形的是（）。2016

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企

业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安

全生产许可证的

【答案】：B

162、某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事

故等级定为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

163、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生

后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

164、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设

单位应当申请领取施工许可证的是（）

A.投资额为25万元的公共厕所

B.建筑面积为325平方米的公园管理用房

C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室

D.农民自建低层住宅

【答案】：B

165、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是（）。

A.向合同签订地的法院起诉

B.向有关仲裁机构申请仲裁

C.向工程建设主管部门申请行政复议

D.向工程建设主管部门申请行政调解

【答案】：B

166、下列法律责任的承担方式中，属于行政处罚的是（）。

A.剥夺政治权利

B.没收违法所得

C.驱逐出境

D.查封扣押

【答案】：B

167、下列情形符合《注册建造师执业管理办法（试行）》规定的是

（）。

A.无正当理由拒绝或未及时签字盖章的

B.以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动

C.保守商业秘密的

D.不配合办理交接手续的

【答案】：C

168、关于民事诉讼王确的说法，正确的是（）。（2014）

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

169、甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付

地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地

失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由（）。

A.甲和乙各分担一半

B.乙全部承担

C.甲承担大部分责任

D.甲承担全部责任

【答案】：D

170、某施工单位在成市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环

保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)o

则环保部门正确做法应是()。

A.向周围居民解释后可继续施工

B.要求办理手续后继续施工

C.要求施工单位增加补偿费

D.责令立即停止施工

【答案】：D

171、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是

()O

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判

决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审,

或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】：C

172、根据《民法典》的规定，下列财产可以设立抵押的是()。

A.土地所有权

B.集体所有的宅基地

C.公立幼儿园的教育设施

D.生产原材料

【答案】：D

173、《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管

道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）日前书面通知管道

所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防

护措施。

A.5

B.7

C.15

D.10

【答案】：B

174、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：D

175、用人单位必须为劳动者提供符合（）。

A.国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

B.劳动法和劳动合同法的有关规定的劳动安全条件

C.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动

D.国家规定的对未成年工人定期进行健康检查

【答案】：A

176、下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审

查的内容。

A.业绩

B.资质条件

C.信誉及工作人员数量

D.资金

【答案】：C

177、关于注册商标有效期的说法，正确的是（）o（2015真题）

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

【答案】：B

178、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的

建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使

多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）o2014

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

179、某建设单位与某招标代理