版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度大数据中心建设进场服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.合同标的2.1建设项目名称2.2建设项目地点2.3建设项目规模2.4建设项目内容3.合同签订依据3.1相关法律法规3.2政府部门批准文件3.3其他相关文件4.合同工期4.1合同总工期4.2各阶段工期4.3工期延误责任5.合同金额5.1合同总价5.2支付方式5.3付款进度5.4付款期限6.服务内容6.1数据中心建设前期工作6.2数据中心基础设施建设6.3数据中心设备采购与安装6.4数据中心系统开发与集成6.5数据中心运维管理7.质量要求7.1建设质量标准7.2设备质量标准7.3系统质量标准7.4运维质量标准8.技术规范8.1建设技术规范8.2设备技术规范8.3系统技术规范8.4运维技术规范9.责任与义务9.1双方责任9.2保密责任9.3违约责任9.4争议解决10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计文件12.2设备清单12.3系统文档12.4运维手册13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定名称:X科技有限公司1.1.2乙方名称:X数据中心建设有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1甲方法定代表人联系电话:138001380001.3.2乙方法定代表人联系电话:139001390001.4合同双方地址1.4.1甲方法定地址:省市区路号1.4.2乙方法定地址:省市区路号2.合同标的2.1建设项目名称:2025年度大数据中心建设项目2.2建设项目地点:省市区路号2.3建设项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积5000平方米2.4建设项目内容:数据中心基础设施建设、设备采购与安装、系统开发与集成、运维管理3.合同签订依据3.1相关法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等3.2政府部门批准文件:省市区发展改革局关于2025年度大数据中心建设项目立项批复3.3其他相关文件:省市区环境保护局关于2025年度大数据中心建设项目环境影响评价批复4.合同工期4.1合同总工期:12个月4.2各阶段工期:4.2.1数据中心基础设施建设:4个月4.2.2设备采购与安装:2个月4.2.3系统开发与集成:3个月4.2.4运维管理:3个月4.3工期延误责任:如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失5.合同金额5.1合同总价:人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)5.2支付方式:分阶段支付,具体如下:5.2.1合同签订后5个工作日内支付合同总价20%作为预付款5.2.2数据中心基础设施建设完成后支付合同总价30%5.2.3设备采购与安装完成后支付合同总价20%5.2.4系统开发与集成完成后支付合同总价15%5.2.5运维管理开始后支付合同总价15%5.3付款进度:按项目进度分阶段支付5.4付款期限:自合同签订之日起至合同履行完毕之日止6.服务内容6.1数据中心建设前期工作:6.1.1负责编制数据中心建设方案6.1.2负责办理数据中心建设所需各项手续6.1.3负责组织设计、施工、监理等单位进行招投标6.2数据中心基础设施建设:6.2.1负责数据中心土建工程、电力工程、暖通工程等基础设施建设6.2.2负责数据中心场地平整、道路、绿化等配套设施建设6.3数据中心设备采购与安装:6.3.1负责数据中心服务器、存储设备、网络设备等设备采购6.3.2负责数据中心设备安装调试6.4数据中心系统开发与集成:6.4.1负责数据中心操作系统、数据库、中间件等系统开发6.4.2负责数据中心系统集成6.5数据中心运维管理:6.5.1负责数据中心日常运维管理6.5.2负责数据中心安全保障6.5.3负责数据中心故障处理8.质量要求8.1建设质量标准:8.1.1土建工程:符合国家相关建筑质量标准,确保地基基础、主体结构安全可靠8.1.2电力工程:符合国家相关电力质量标准,确保供电稳定可靠8.1.3暖通工程:符合国家相关暖通质量标准,确保数据中心环境温度、湿度等参数满足要求8.2设备质量标准:8.2.1服务器、存储设备、网络设备等:符合国家相关电子产品质量标准,具有国家认证8.2.2配电设备、空调设备等:符合国家相关电气设备质量标准,具有国家认证8.3系统质量标准:8.3.1操作系统、数据库、中间件等:具有国家认证,性能稳定可靠8.3.2集成系统:功能完善,性能稳定,满足数据中心业务需求8.4运维质量标准:8.4.17x24小时运维服务,确保数据中心稳定运行8.4.2定期进行系统检查、维护和优化,确保系统性能8.4.3及时响应故障,确保故障处理及时、高效9.技术规范9.1建设技术规范:9.1.1土建工程:参照《建筑工程施工质量验收统一标准》9.1.2电力工程:参照《电力工程施工质量验收规范》9.1.3暖通工程:参照《暖通空调工程施工质量验收规范》9.2设备技术规范:9.2.1服务器、存储设备、网络设备等:参照《电子产品质量检验规范》9.2.2配电设备、空调设备等:参照《电气设备质量检验规范》9.3系统技术规范:9.3.1操作系统、数据库、中间件等:参照《软件质量验收规范》9.3.2集成系统:参照《系统集成质量验收规范》9.4运维技术规范:9.4.1参照《数据中心运维管理规范》9.4.2参照《信息系统安全管理规范》10.责任与义务10.1双方责任:10.1.1甲方负责提供项目建设所需的相关资料和条件10.1.2乙方负责按照合同约定完成数据中心建设进场服务10.2保密责任:10.2.1双方对本合同内容以及项目相关资料负有保密义务10.2.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露10.3违约责任:10.3.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任10.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失10.4争议解决:10.4.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议10.4.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.合同变更与解除11.1合同变更:11.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更11.1.2变更内容应以书面形式确定,并作为合同附件11.2合同解除:11.2.1出现合同约定的解除条件时,任何一方可单方面解除合同11.2.2合同解除后,双方应按照约定处理善后事宜12.合同生效与终止12.1合同生效条件:12.1.1双方代表签字盖章12.1.2甲方支付预付款12.2合同终止条件:12.2.1合同约定的工期届满12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3出现合同约定的终止条件13.合同附件13.1设计文件13.2设备清单13.3系统文档13.4运维手册14.其他约定事项14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.3本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的任何自然人和法人,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、系统集成商、咨询服务机构等。15.1.2第三方介入本合同,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议或委托书。15.2第三方的责任15.2.1第三方在合同约定的范围内,按照合同约定或合作协议的条款,承担相应的责任和义务。15.2.2第三方责任包括但不限于设计质量、施工质量、设备质量、系统集成质量、咨询服务质量等。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定或合作协议的条款,享受相应的权利,包括但不限于费用支付、进度要求、质量要求等。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持,以确保合同履行。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系:15.4.1.1第三方应向甲方提供相应的资质证明和业绩证明。15.4.1.2第三方应按照甲方的要求,提供符合合同约定的服务。15.4.1.3第三方在履行合同过程中,如发生违约行为,甲方有权追究第三方的责任。15.4.2第三方与乙方的关系:15.4.2.1第三方应向乙方提供相应的资质证明和业绩证明。15.4.2.2第三方应按照乙方的安排,执行相关施工、安装、调试等工作。15.4.2.3第三方在履行合同过程中,如发生违约行为,乙方有权追究第三方的责任。15.4.3第三方与甲乙双方的关系:15.4.3.1第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定。15.4.3.2第三方在履行合同过程中,应协调好与甲乙双方的关系,确保合同顺利履行。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额应根据合同约定或合作协议的条款确定。16.2第三方的责任限额包括但不限于:16.2.1第三方因自身原因导致的质量问题,应承担相应的修复责任和赔偿责任。16.2.2第三方因自身原因导致的工期延误,应承担相应的违约责任。16.2.3第三方因自身原因导致的安全生产事故,应承担相应的法律责任。16.3第三方的责任限额应明确约定在合同中,并在合作协议中予以确认。17.第三方介入的额外条款及说明17.1.1第三方介入的具体内容和范围。17.1.2第三方介入的费用和支付方式。17.1.3第三方介入的进度要求和质量要求。17.1.4第三方介入的违约责任和赔偿责任。17.1.5第三方介入的争议解决方式。18.第三方介入的合同附件18.1第三方资质证明18.2第三方合作协议或委托书18.3第三方责任限额协议18.4第三方介入的额外条款及说明文件第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲乙双方营业执照复印件2.甲乙双方法定代表人身份证明文件3.合同签订文件4.项目立项批复文件5.环境影响评价批复文件6.土地使用权证复印件7.建设工程规划许可证复印件8.建设工程施工许可证复印件9.设计文件(包括但不限于初步设计、施工图设计等)10.设备清单及设备合格证明文件11.系统集成方案及系统测试报告12.运维手册及运维服务协议13.第三方合作协议或委托书14.第三方资质证明文件15.第三方责任限额协议16.第三方介入的额外条款及说明文件17.付款凭证18.工程进度报告19.质量验收报告20.安全生产事故报告21.争议解决文件附件详细要求和说明:1.所有附件均需为原件或加盖公章的复印件。2.附件内容应真实、完整、清晰,符合国家相关法律法规的要求。3.附件的提交时间应与合同约定的相关阶段相一致。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:1.1.1未按时支付合同款项。1.1.2未按时提供项目建设所需的相关资料和条件。1.1.3未按时验收工程或设备。1.1.4违反合同约定的保密义务。1.2乙方违约行为:1.2.1未按时完成工程或设备安装。1.2.2未按时提供符合合同约定的服务。1.2.3工程或设备质量不符合合同约定。1.2.4违反合同约定的保密义务。1.3第三方违约行为:1.3.1未按时完成设计、施工、安装等工作。1.3.2提供的设计、施工、安装等工作不符合合同约定。1.3.3违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:2.1.1甲方未按时支付合同款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。2.1.2甲方未按时提供项目建设所需的相关资料和条件,导致工期延误,应赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任:2.2.1乙方未按时完成工程或设备安装,每延误一天,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的千分之一计算。2.2.2乙方提供的工程或设备质量不符合合同约定,应负责修复或更换,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3第三方违约责任:2.3.1第三方未按时完成设计、施工、安装等工作,每延误一天,应向甲乙双方支付违约金,违约金按合同总价的千分之一计算。2.3.2第三方提供的设计、施工、安装等工作不符合合同约定,应负责修复或更换,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:1.甲方未按时支付合同款项,逾期10天,应向乙方支付违约金人民币5000元。2.乙方未按时完成设备安装,延误工期5天,应向甲方支付违约金人民币2500元。3.第三方提供的设计方案不符合合同约定,导致工程延期2个月,应向甲乙双方支付违约金人民币10000元。全文完。2025年度大数据中心建设进场服务合同1合同目录一、合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围二、双方当事人2.1甲方2.2乙方三、合同标的3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容四、合同期限4.1合同生效日期4.2合同期限4.3合同终止条件五、服务内容5.1进场服务5.1.1进场前准备工作5.1.2进场施工组织5.1.3进场施工安全5.1.4进场施工质量5.2项目实施5.2.1项目进度安排5.2.2项目质量控制5.2.3项目变更管理六、服务标准6.1服务质量标准6.2服务效率标准6.3服务安全标准七、合同价格7.1合同总价7.2付款方式7.3付款期限八、合同履行8.1甲方责任8.2乙方责任8.3合同履行期限九、违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约责任承担方式十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理十二、合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理十三、合同附件13.1附件一:合同附件清单13.2附件二:进场服务方案13.3附件三:其他相关文件十四、其他14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同附件效力14.4合同变更与解除14.5合同通知与送达14.6合同解除与终止14.7合同争议解决14.8合同签署与生效14.9合同附件清单14.10合同签署日期合同编号_________一、合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确双方在2025年度大数据中心建设进场服务过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。1.3合同范围本合同涉及的进场服务范围包括但不限于:现场勘查、施工组织、安全管理、质量控制、进度管理、变更管理等。二、双方当事人2.1甲方甲方名称:_________甲方地址:_________甲方联系人:_________甲方联系电话:_________2.2乙方乙方名称:_________乙方地址:_________乙方联系人:_________乙方联系电话:_________三、合同标的3.1项目名称:2025年度大数据中心建设项目3.2项目地点:_________3.3项目规模:_________3.4项目内容:_________四、合同期限4.1合同生效日期:_________4.2合同期限:自合同生效之日起至_________止。4.3合同终止条件:在合同约定的期限内,双方履行完毕合同约定的义务后,合同终止。五、服务内容5.1进场服务5.1.1进场前准备工作(1)编制进场服务方案;(2)组建进场服务团队;(3)提交进场服务所需的资质证明文件。5.1.2进场施工组织乙方应按照进场服务方案,合理组织施工,确保施工进度和质量。5.1.3进场施工安全乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规,落实安全生产责任制,确保施工安全。5.1.4进场施工质量乙方应按照国家相关质量标准,确保施工质量符合要求。六、服务标准6.1服务质量标准乙方提供的服务质量应达到国家相关标准,具体要求如下:(1)施工组织合理;(2)施工安全可靠;(3)施工质量优良;(4)服务响应及时。6.2服务效率标准乙方应在接到甲方通知后_________小时内响应甲方需求,并尽快完成相关工作。6.3服务安全标准乙方应按照国家相关安全标准,确保施工过程中的安全。七、合同价格7.1合同总价:_________元整。7.2付款方式:(1)合同签订后_________日内,甲方支付乙方合同总价_________%的预付款;(2)进场服务结束后_________日内,甲方支付乙方合同总价_________%的进度款;(3)项目验收合格后_________日内,甲方支付乙方合同总价_________%的尾款。7.3付款期限:(1)预付款:合同签订后_________日内;(2)进度款:进场服务结束后_________日内;(3)尾款:项目验收合格后_________日内。八、合同履行8.1甲方责任(1)负责提供进场服务所需的场地、设施和条件;(2)按照合同约定的时间节点支付款项;(3)对乙方提供的服务进行监督和验收。8.2乙方责任(1)按照合同约定的时间节点完成进场服务;(2)确保服务质量和安全;(3)对服务过程中出现的问题及时与甲方沟通。八、违约责任9.1甲方违约责任(1)未能按时支付款项的,应向乙方支付_____%的违约金;(2)未按时提供场地、设施和条件的,应承担相应的违约责任。9.2乙方违约责任(1)未按时完成进场服务的,应向甲方支付_____%的违约金;(2)未能保证服务质量和安全的,应承担相应的违约责任。9.3违约责任承担方式违约方应按照合同约定或法律规定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。十、争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为_________仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。十一、合同解除11.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力事件导致合同无法履行。11.2合同解除程序(1)违约方提出解除合同;(2)另一方确认解除;(3)双方签署解除合同协议。11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照协议处理剩余事项,包括但不限于费用结算、场地移交等。十二、合同终止12.1合同终止条件(1)合同期限届满;(2)合同解除;(3)双方协议终止。12.2合同终止程序(1)双方签署合同终止协议;(2)办理合同终止手续。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照协议处理剩余事项,包括但不限于费用结算、场地移交等。十三、合同附件13.1附件一:合同附件清单(1)进场服务方案;(2)施工组织设计;(3)安全生产管理制度;(4)其他相关文件。13.2附件二:进场服务方案详细内容见附件一。13.3附件三:其他相关文件详细内容见附件一。十四、其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同变更与解除合同的变更和解除,应经双方协商一致,并以书面形式作出。14.5合同通知与送达除法律另有规定外,本合同的通知和送达应以书面形式进行。14.6合同解除与终止合同的解除与终止,应按照本合同约定的条件和程序进行。14.7合同争议解决合同的争议解决,应按照本合同约定的争议解决方式进行。14.8合同签署与生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.9合同附件清单详见附件一。14.10合同签署日期甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________附件:附件一:合同附件清单附件二:进场服务方案附件三:其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1进场服务方案的审核甲方有权对乙方提交的进场服务方案进行审核,并提出修改意见。乙方应在甲方提出修改意见后的____日内完成修改,并再次提交甲方审核。1.2进度控制与调整甲方有权根据项目进展情况,对进场服务的进度进行控制与调整。乙方应按照甲方的要求,调整进场服务的进度计划,确保项目按期完成。1.3资源配置与协调甲方负责为乙方提供进场服务所需的资源,包括但不限于场地、设备、材料等。乙方应积极配合甲方进行资源配置与协调工作。1.4成本控制与结算甲方有权对进场服务的成本进行控制,并对乙方提交的结算报告进行审核。乙方应按照甲方的要求,进行成本控制与结算。1.5质量监督与验收甲方负责对进场服务的质量进行监督,并在项目完工后进行验收。乙方应配合甲方进行质量监督与验收工作。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1甲方支持与配合乙方在进场服务过程中,如需甲方提供支持与配合,应提前向甲方提出书面申请。甲方应在____日内给予答复,并提供必要的支持与配合。2.2进场服务方案的调整权乙方有权根据项目进展情况,对进场服务方案进行调整。调整后的方案应报甲方备案,并经甲方同意后方可实施。2.3甲方对乙方工作的监督权甲方有权对乙方的工作进行监督,并提出改进意见。乙方应按照甲方的要求,及时整改,提高工作效率。2.4甲方对乙方人员的考核权甲方有权对乙方派出的人员进行考核,包括但不限于工作态度、业务能力等。考核结果将作为乙方人员绩效评定的依据。2.5甲方对乙方工作的评价权三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的引入双方在合同签订前,如需引入第三方中介机构提供咨询服务,应经双方协商一致,并在合同中明确第三方中介的职责和权利。3.2第三方中介的资质要求第三方中介机构应具备相应的资质和经验,能够为双方提供专业、高效的咨询服务。3.3第三方中介的费用承担第三方中介机构的服务费用由双方按照协商一致的比例承担。3.4第三方中介的保密义务第三方中介机构在提供服务过程中,应遵守保密原则,不得泄露双方的商业秘密。3.5第三方中介的争议解决双方与第三方中介之间发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。3.6第三方中介的合同终止在合同履行过程中,如第三方中介无法继续履行职责,双方应协商更换中介机构,并办理相关手续。3.7第三方中介的退出机制如合同履行期间,第三方中介因故退出,应提前通知双方,并协助双方完成合同终止后的后续工作。附件及其他补充说明一、附件列表:1.进场服务方案2.施工组织设计3.安全生产管理制度4.进场服务所需资质证明文件5.进场服务过程中的相关记录和报告6.第三方中介机构的资质证明文件7.合同附件清单二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项;乙方未按时完成进场服务;乙方未保证服务质量;甲方未提供必要的场地、设施和条件;双方未按合同约定履行争议解决程序。2.违约行为认定:违约行为的发生;违约行为对合同履行造成的影响;违约方未采取补救措施或补救措施不力。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,由仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,了解原因,并要求甲方按合同约定支付款项。2.问题:乙方未按时完成进场服务。解决办法:乙方应分析原因,调整工作计划,确保按时完成进场服务。3.问题:甲方未提供必要的场地、设施和条件。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方提供所需的场地、设施和条件。4.问题:双方未按合同约定履行争议解决程序。解决办法:双方应按照合同约定的争议解决程序,通过协商、调解或仲裁等方式解决争议。五、所有应用场景:1.大数据中心建设项目进场服务。2.乙方作为进场服务方,为甲方提供专业服务。3.合同双方为平等主体,存在合作关系。4.项目实施过程中,可能涉及第三方中介机构。5.合同履行过程中,可能遇到各种违约行为和争议。全文完。2025年度大数据中心建设进场服务合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:_________________________地址:______________________________联系人:_____________________________联系电话:_____________________________2.乙方名称:_________________________地址:______________________________联系人:_____________________________联系电话:_____________________________3.其他相关方名称:_________________________地址:______________________________联系人:_____________________________联系电话:_____________________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在2025年度计划建设大数据中心,为满足甲方在数据存储、处理和分析等方面的需求,乙方愿意为甲方提供数据中心建设进场服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及双方共同确认的事实和约定。三、定义与解释3.1专业术语(1)大数据中心:指具有大规模数据处理能力的计算机系统,包括硬件设备、软件系统、网络设施等。(2)进场服务:指乙方在甲方大数据中心建设过程中,为甲方提供现场勘察、设备安装、调试、验收等服务。3.2关键词解释(1)合同期限:指本合同生效之日起至合同约定的终止条件成就之日止的期间。(2)违约责任:指当事人一方违反本合同约定,应当承担的民事责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,提供高质量的数据中心建设进场服务。(2)甲方应按合同约定支付乙方进场服务费用。(3)甲方应提供必要的场地、设施、资料等,配合乙方完成进场服务。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,为甲方提供优质、高效的数据中心建设进场服务。(2)乙方应保证进场服务的安全性、可靠性和稳定性。(3)乙方应按时完成进场服务,确保甲方大数据中心按期投入使用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为一年。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的大数据中心建设现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,分阶段、分批次完成进场服务,并及时向甲方提交相关服务报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同期限届满,且双方未续签本合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约,另一方在合同约定的期限内向违约方发出书面通知,违约方在接到通知后30日内仍未采取补救措施或改正违约行为。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前30日向对方发出书面通知;(2)双方就终止合同事宜协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,办理相关手续,结清合同款项;(2)合同终止后,乙方应将甲方大数据中心建设现场清理完毕,确保现场整洁;(3)合同终止后,双方应相互配合,妥善处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)进场服务费:根据乙方提供的服务内容、工作量及市场价格,经双方协商确定的具体金额。(2)材料费:乙方在进场服务过程中所使用的材料费用,包括但不限于设备、配件、耗材等。(3)人工费:乙方在进场服务过程中所产生的人工费用。(4)其他费用:双方约定的其他相关费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。(2)进度款:乙方完成进场服务后,甲方应按实际完成工作量及约定的支付比例支付进度款。(3)尾款:合同约定的进场服务全部完成后,甲方应支付剩余的70%作为尾款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)进度款:每个阶段服务完成后,甲方应在收到乙方提交的进度款申请和相关证明材料后5个工作日内支付。(3)尾款:合同约定的进场服务全部完成后,甲方应在收到乙方提交的验收报告和相关证明材料后5个工作日内支付。7.4支付章件(1)甲方支付费用时,应提供付款凭证。(2)乙方收到甲方支付的费用后,应及时向甲方出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供场地、设施、资料等,导致乙方无法按时完成进场服务的,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定提供进场服务的,应向甲方支付违约金,违约金按合同总金额的10%计算。(2)乙方在进场服务过程中造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本合同约定,向守约方支付赔偿金额。赔偿金额应包括直接经济损失和可得利益损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年止。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得将保密内容泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、军事行动等;(3)政府行为,如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致数据中心建设现场设施损坏;(2)政府政策调整导致项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等;(2)合同约定不得转让;(3)法律法规规定不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更、转让、抵押或以其他方式处置其在本合同项下的权利。(2)本合同中未明确约定的权利,双方均保留各自的权利。13.2特殊权力保留(1)乙方保留对甲方提供的数据中心建设进场服务进行监督和检查的权利。(2)甲方保留对乙方进场服务质量和进度进行监督的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。(2)合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,具有与本合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合。(2)在合同履行过程中,如遇特殊情况,双方应积极协商,共同解决。15.2协作与配合方式(1)双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通。(2)双方应按照合同约定的时间、地点和方式,完成协作与配合事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心建设进场服务的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款(1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。(2)任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的场地、设施、资料清单。2.乙方提供的服务内容、工作量及市场价格明细。3.进场服务进度报告。4.进场服务验收报告。5.不可抗力事件证明材料。6.争议解决过程中的相关文件。7.保密协议。二、违约行为及认定:1.甲方违约:(1)未按时支付费用的,视为违约。(2)未按合同约定提供
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年高品质乳制品采购与销售合作合同版
- 2024版动产质押担保合同模板一
- 2024知识产权体系贯标服务协议
- 2024年吉林省《消防员资格证之一级防火考试》必刷500题标准卷
- 立春营销策略解析
- 2024标准个人借款合同范本
- 多媒体课件设计与开发知到智慧树章节测试课后答案2024年秋聊城大学
- 餐饮娱乐租赁居间合同
- 电梯安全门安装合同
- 设计公司服务器租赁服务协议
- 教科版三年级上册科学教案(全册)
- 劳动力安排计划及劳动力计划表(样板)
- 利润表4(通用模板)
- 教育评价学全套ppt课件完整版教学教程
- 注塑领班作业指导书
- ASTM B330-20 Standard Test Methods for Estimating Average Particle Size of Metal Powders and Related Compounds Using%2
- 顾客忠诚度论文
- 血气分析及临床应用
- 浙江省市政工程安全台账完整
- 欧洲城市广场历史演变
- 个人信用报告异议申请表
评论
0/150
提交评论