互联网服务灰土施工合同

互联网服务灰土施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：第一条施工内容1.1本合同项下的施工内容为：互联网服务灰土施工，包括但不限于网络布线、设备安装、系统调试等工作。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证施工质量和进度。第二条施工期限2.1本合同的施工期限为：自合同签订之日起至____年__月__日。2.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第三条施工费用3.1本合同的施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。3.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工费用发票，甲方在收到发票后____个工作日内支付乙方施工费用。第四条施工质量保证4.1乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。4.2乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。4.3乙方在施工完成后应提供完整的施工资料和设备清单，并协助甲方进行验收。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：施工费用的1%。5.2乙方如因施工质量问题导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。5.3甲方如未按照约定时间支付施工费用，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：施工费用的1%。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日。一、附件列表：1.施工方案及设计图纸2.设备清单及技术参数3.施工进度计划表4.施工安全防护措施5.施工质量验收标准6.违约金计算公式7.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求，视为违约。3.甲方未按约定时间支付施工费用，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成施工，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同目的无法实现，视为违约。三、法律名词及解释：1.互联网服务灰土施工：指互联网服务提供商为用户提供网络布线、设备安装、系统调试等工程服务。2.施工质量：指施工过程中所涉及的工程质量、设备性能、系统稳定性等方面的综合表现。3.违约金：指违约方按照约定或法律规定，向守约方支付的赔偿金。4.诉讼管辖法院：指双方在合同中约定的解决争议的法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方可协商调整施工时间表，并根据实际情况协商延长合同期限。2.施工质量问题：乙方应及时修复质量问题，确保施工质量符合标准。如乙方无法解决，甲方有权请第三方维修，相关费用由乙方承担。3.费用支付纠纷：甲方应按照约定时间支付施工费用。如甲方逾期支付，乙方有权催收，并有权根据逾期天数收取违约金。4.施工安全问题：乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。五、所有应用场景：1.互联网服务提供商为用户提供网络布线、设备安装、系统调试等服务。2.房地产开发商与施工方合作，为业主提供互联网接入服务。