铝单板景观工程安装合同

铝单板景观工程安装合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________________，包括但不限于__________________等部位的铝单板景观工程安装。1.2工程内容包括：__________________、__________________、__________________等。1.3工程规模：__________________平方米。1.4工程质量标准：按照__________________标准执行。二、合同价格2.1本项目合同总价为人民币__________________元（大写：__________________元整），包括但不限于材料费、人工费、交通费、利润及风险费用等。2.2合同价款支付方式：（1）双方签订合同后，业主支付合同总价款的__________________%作为预付款；（2）工程进度达到__________________%时，业主支付合同总价款的__________________%作为进度款；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的__________________%作为尾款。三、工程期限3.1本项目合同工期为__________________日，自双方签订合同之日起计算。3.2承包商若因特殊情况不能按期完成工程，应提前__________________日向业主提出延期申请，经业主批准后，方可延期。延期天数不超过__________________日。四、工程质量及验收4.1承包商应按照合同约定的工程内容和质量标准完成本项目。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段：（1）初步验收：工程进度达到__________________%时，由业主组织验收；（2）最终验收：工程完成后，由业主组织验收。4.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的__________________%。5.2承包商若未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期违约金=合同总价款×逾期天数×__________________%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________________。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________一、附件列表：1.铝单板景观工程设计图纸2.铝单板材料合格证书3.施工方案及工艺流程4.工程量清单5.验收标准及方法6.违约金计算公式7.工程进度计划表8.付款凭证9.验收报告10.争议解决的相关法律文件二、违约行为及认定：1.承包商未按约定时间完成工程，视为违约。2.承包商工程质量不符合约定标准，视为违约。3.业主未按约定时间支付合同价款，视为违约。4.业主未按约定提供施工条件，导致工程进度延误，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的铝单板景观工程的所有权人或管理人。2.乙方：指合同中的铝单板景观工程的施工方。3.合同总价：指合同约定的完成本项目所需的总费用。4.预付款：指业主在合同签订后支付给承包商的合同总价款的一部分。5.进度款：指工程进度达到约定比例时，业主支付给承包商的合同总价款的一部分。6.尾款：指工程验收合格后，业主支付给承包商的合同总价款的剩余部分。7.违约金：指违约方应向守约方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，延长合同工期。2.工程质量问题：解决办法：承包商按要求进行整改，直至符合约定标准。3.付款纠纷：解决办法：双方依据合同约定，提供相应的付款凭证，按时支付合同价款。4.施工条件不足：解决办法：业主应及时提供施工所需条件，保障工程顺利进行。5.争议解决：解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.铝单板景观工程安装合同适用于新建、改建