2024年绿色建筑水电暖系统设计与施工一体化承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年绿色建筑水电暖系统设计与施工一体化承包合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方当事人信息1.5合同目的和依据2.设计要求2.1设计范围2.2设计标准2.3设计深度2.4设计周期3.施工要求3.1施工范围3.2施工标准3.3施工方法3.4施工进度4.设计与施工一体化管理4.1设计与施工协调4.2设计变更管理4.3施工现场管理4.4质量控制5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.付款条件7.1预付款7.2进度款7.3结算款7.4保修金8.材料及设备采购8.1材料及设备采购原则8.2采购方式8.3材料及设备质量要求8.4供应商选择9.质量保证9.1设计质量保证9.2施工质量保证9.3保修责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同变更与解除11.1变更程序11.2合同解除条件11.3解除程序12.违约责任12.1设计方违约责任12.2施工方违约责任12.3违约金计算方法13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年绿色建筑水电暖系统设计与施工一体化承包合同1.2合同编号：GS202400011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同双方当事人信息1.4.1承包方：甲方1.4.2乙方：设计单位1.4.3甲方地址：省市区街道号1.4.4乙方地址：省市区街道号1.4.5联系人：甲方法定代表人，联系电话：X1.4.6联系人：乙方法定代表人，联系电话：X1.5合同目的和依据1.5.1合同目的：为明确甲乙双方在绿色建筑水电暖系统设计与施工一体化过程中的权利和义务，确保工程质量和进度，达成项目目标。1.5.2合同依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.设计要求2.1设计范围：包括绿色建筑水电暖系统设计方案、施工图纸、设备选型、材料清单等。2.2设计标准：按照国家相关标准、规范和甲方要求执行。2.3设计深度：满足施工图设计要求，确保施工过程中的技术指导。2.4设计周期：自合同签订之日起，设计周期为60个工作日。3.施工要求3.1施工范围：包括绿色建筑水电暖系统施工、安装、调试等。3.2施工标准：按照国家相关标准、规范和甲方要求执行。3.3施工方法：采用先进、合理的施工技术和工艺。3.4施工进度：自合同签订之日起，施工进度为180个工作日。4.设计与施工一体化管理4.1设计与施工协调：甲乙双方应建立定期沟通机制，确保设计与施工的顺利进行。4.2设计变更管理：设计变更需经甲乙双方协商一致后，由乙方提出书面变更申请，甲方审批后实施。4.3施工现场管理：乙方负责施工现场的管理，确保施工安全、文明、有序。4.4质量控制：甲乙双方共同对工程质量进行控制，确保工程质量达到国家相关标准。5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额：人民币万元整。5.2费用支付方式：分阶段支付，具体如下：5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付设计费用总额的30%。5.2.2进度款：设计完成后，支付设计费用总额的50%。5.2.3结算款：工程竣工验收合格后，支付设计费用总额的20%。5.3费用支付时间：按上述支付方式约定的时间支付。6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额：人民币万元整。6.2费用支付方式：分阶段支付，具体如下：6.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付施工费用总额的20%。6.2.2进度款：按施工进度支付，每月支付施工费用总额的10%，直至工程竣工验收。6.2.3结算款：工程竣工验收合格后，支付施工费用总额的10%。6.3费用支付时间：按上述支付方式约定的时间支付。7.付款条件7.1预付款：甲方应在合同签订后5个工作日内支付乙方预付款，预付款不计利息。7.2进度款：乙方应在每月末提交当月施工进度报告和费用申请，甲方应在收到报告后5个工作日内支付当月进度款。7.3结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在15个工作日内提交结算报告，甲方应在收到报告后30个工作日内支付结算款。7.4保修金：工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方人民币万元作为保修金，保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期满后无质量问题，甲方应将保修金无息退还乙方。8.材料及设备采购8.1材料及设备采购原则：材料及设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保质量、价格合理。8.2采购方式：甲方提供材料及设备采购清单，乙方负责采购，并承担采购责任。8.3材料及设备质量要求：所有材料及设备应符合国家相关标准，并经甲方验收合格。8.4供应商选择：乙方应选择信誉良好、资质合格的供应商，并提供相关证明材料。9.质量保证9.1设计质量保证：乙方保证设计文件符合国家相关标准和规范，并确保设计质量。9.2施工质量保证：乙方保证施工质量达到国家相关标准，并对施工过程中的质量问题负责。9.3保修责任：乙方对施工完成的工程承担保修责任，保修期为自竣工验收合格之日起计算，保修期一般为一年。10.保密条款10.1保密内容：包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年。10.3违约责任：任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。11.合同变更与解除11.1变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。11.2合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：11.2.1合同一方严重违约；11.2.2由于不可抗力致使合同无法履行；11.2.3双方协商一致解除合同。11.3解除程序：合同解除需书面通知对方，并按照合同约定进行结算。12.违约责任12.1设计方违约责任：如乙方未按约定完成设计工作，应向甲方支付违约金，违约金按设计费用总额的%计算。12.2施工方违约责任：如乙方未按约定完成施工工作，或施工质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金按施工费用总额的%计算。12.3违约金计算方法：违约金按每日违约金总额的%计算，直至实际损失发生。13.争议解决13.1争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构：仲裁委员会。14.合同生效及终止14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件：合同履行完毕或根据本合同约定解除合同。14.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定进行结算，并办理合同终止手续。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方是指为甲乙双方提供专业服务、咨询、监理、检测、认证等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、设计审查、施工监理、材料检测、工程验收等。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方有权独立选择第三方，并应确保第三方具备相应的资质和经验。16.2第三方介入通知：甲乙双方应将第三方介入的情况书面通知对方，并取得对方的同意。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：本条款所指的责任限额是指第三方因履行本合同所承担的赔偿责任的上限。17.2责任限额计算：第三方责任限额根据第三方的资质、经验和服务内容，由甲乙双方在合同中约定。17.3责任限额的调整：在合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应书面协商一致后进行修改。18.第三方责权利18.1责任：第三方应按照合同约定和行业标准，履行其专业服务义务，并对因其过错导致的损失承担赔偿责任。18.2权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以完成其专业服务任务。18.3利益：第三方有权按照合同约定收取服务费用，并享有合同中约定的其他权益。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分：第三方的责任仅限于其专业服务范围，对甲乙双方其他责任不承担责任。19.2信息共享：第三方在履行专业服务过程中，应遵守保密原则，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露信息。19.3紧急情况处理：在紧急情况下，第三方应立即采取必要措施，以减少损失，并及时通知甲乙双方。20.第三方介入的合同条款20.1第三方介入的合同：第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应确保第三方介入的合同与本合同内容一致。20.2第三方介入的费用：第三方介入的费用应由甲乙双方按照合同约定分担，并在合同中明确费用支付方式。21.第三方介入的变更管理21.1变更程序：如需变更第三方介入的内容，甲乙双方应书面通知第三方，并取得对方的同意。21.2变更影响评估：甲乙双方应评估第三方介入的变更对项目的影响，并采取相应的措施。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。22.2争议解决机构：仲裁委员会。23.第三方介入的合同终止23.1终止条件：第三方介入的合同终止条件与本合同终止条件一致。23.2终止程序：第三方介入的合同终止，甲乙双方应按照合同约定进行结算，并办理合同终止手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.第三方资质证书复印件4.设计方案及施工图纸5.材料及设备采购清单6.付款凭证7.设计变更申请及审批文件8.施工进度报告9.工程验收报告10.保修证书11.违约金支付凭证12.争议解决协议13.合同终止协议14.保密协议15.第三方介入合同16.附件清单附件详细要求和说明：1.甲方、乙方及第三方的营业执照副本复印件应真实有效，并加盖公章。2.设计方案及施工图纸应清晰、完整，符合国家相关标准和规范。3.材料及设备采购清单应包括材料及设备的名称、规格、数量、价格等信息。4.付款凭证应包括付款日期、金额、收款人等信息。5.设计变更申请及审批文件应包括变更原因、内容、影响及审批结果。6.施工进度报告应包括施工进度、已完成工程量、存在问题等信息。7.工程验收报告应包括验收日期、验收内容、验收结果等信息。8.保修证书应包括保修期限、保修范围、保修联系方式等信息。9.违约金支付凭证应包括支付日期、金额、收款人等信息。10.争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等信息。11.合同终止协议应包括终止原因、终止日期、终止程序等信息。12.保密协议应包括保密内容、保密期限、违约责任等信息。13.第三方介入合同应包括第三方服务内容、服务期限、服务费用等信息。14.附件清单应包括所有附件的名称和数量。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按约定支付设计费用或施工费用。1.2乙方未按约定完成设计或施工工作。1.3第三方未按约定履行专业服务义务。1.4甲乙双方未按约定履行合同变更程序。1.5任何一方泄露合同保密内容。2.责任认定标准：2.1甲方未按约定支付设计费用或施工费用，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的%计算。2.2乙方未按约定完成设计或施工工作，应向甲方支付违约金，违约金按实际损失额的%计算。2.3第三方未按约定履行专业服务义务，应向甲乙双方承担赔偿责任。2.4甲乙双方未按约定履行合同变更程序，应承担相应的违约责任。2.5任何一方泄露合同保密内容，应承担相应的法律责任。示例说明：1.若甲方未在约定的时间内支付乙方设计费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未付款项的10%计算。2.若乙方在施工过程中出现质量问题，导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金按实际损失额的5%计算。3.若第三方在履行专业服务过程中，因自身原因导致服务质量不达标，第三方应向甲乙双方承担赔偿责任，赔偿金额根据实际情况确定。全文完。2024年绿色建筑水电暖系统设计与施工一体化承包合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2相关法规和标准2.双方信息2.1承包方信息2.2业主方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目周期4.设计与施工内容4.1水系统设计4.1.1水源及水质4.1.2水管网设计4.1.3水泵及设备选型4.1.4水处理设备选型4.2电气系统设计4.2.1供电系统4.2.2配电系统4.2.3电气设备选型4.3暖通系统设计4.3.1空调系统4.3.2通风系统4.3.3热源及设备选型5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段支付5.3预付款5.4结算方式6.设计与施工进度安排6.1设计阶段6.2施工阶段6.3验收阶段7.材料及设备供应7.1材料及设备质量要求7.2材料及设备供应商选择7.3材料及设备验收8.质量控制8.1设计质量控制8.2施工质量控制8.3验收质量控制9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1设计违约责任10.2施工违约责任10.3逾期违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他14.1通知方式14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指本绿色建筑水电暖系统设计与施工一体化承包合同。1.1.2“承包方”指承担本合同设计、施工任务的单位。1.1.3“业主方”指委托承包方进行设计、施工的单位。1.1.4“设计”指根据业主方需求，进行绿色建筑水电暖系统的方案设计、施工图设计等工作。1.1.5“施工”指按照设计要求，进行绿色建筑水电暖系统的施工安装、调试等工作。1.2相关法规和标准1.2.1本合同执行国家相关法律法规及行业标准。1.2.2设计与施工过程中，应遵守国家及地方相关环保要求。2.双方信息2.1承包方信息2.1.1名称：__________2.1.2法定代表人：__________2.1.3注册地址：__________2.1.4联系电话：__________2.2业主方信息2.2.1名称：__________2.2.2法定代表人：__________2.2.3注册地址：__________2.2.4联系电话：__________3.项目概况3.1项目名称：__________3.2项目地点：__________3.3项目规模：__________3.4项目周期：自合同签订之日起____个月。4.设计与施工内容4.1水系统设计4.1.1水源及水质：本工程采用__________水源，水质符合国家相关标准。4.1.2水管网设计：根据建筑布局，设计合理的水管网，确保水压稳定、水流顺畅。4.1.3水泵及设备选型：根据水管网设计要求，选用符合国家标准的水泵及设备。4.1.4水处理设备选型：根据水质要求，选用合适的水处理设备，确保水质达标。4.2电气系统设计4.2.1供电系统：设计符合国家标准的供电系统，确保电力供应稳定。4.2.2配电系统：根据建筑布局，设计合理的配电系统，确保电力分配合理。4.2.3电气设备选型：根据配电系统设计要求，选用符合国家标准的电气设备。4.3暖通系统设计4.3.1空调系统：设计符合国家标准的空调系统，满足室内温度、湿度等要求。4.3.2通风系统：设计合理的通风系统，确保室内空气质量。4.3.3热源及设备选型：根据暖通系统设计要求，选用合适的热源及设备。5.合同价格及支付方式5.1合同总价：人民币__________元。5.2分阶段支付：设计阶段支付合同总价的____%，施工阶段支付合同总价的____%，验收合格后支付合同总价的____%。5.3预付款：合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%作为预付款。5.4结算方式：按分阶段支付比例，通过银行转账或支票方式支付。6.设计与施工进度安排6.1设计阶段：自合同签订之日起____个月完成设计工作。6.2施工阶段：自设计工作完成后____个月开始施工，施工周期为____个月。6.3验收阶段：施工完成后____个工作日内进行验收。7.材料及设备供应7.1材料及设备质量要求：所有材料及设备必须符合国家及行业标准，并满足设计要求。7.2材料及设备供应商选择：承包方有权选择合适的材料及设备供应商。7.3材料及设备验收：验收合格后方可用于施工，不合格材料及设备应予以退换。8.质量控制8.1设计质量控制8.1.1设计文件应满足国家现行设计规范、标准及业主方要求。8.1.2设计文件应进行内部审核，确保设计质量。8.1.3设计变更应经双方协商一致，并书面确认。8.2施工质量控制8.2.1施工过程中应严格按照设计文件和施工规范进行施工。8.2.2施工单位应建立质量管理体系，确保施工质量。8.2.3施工单位应定期进行自检，并接受业主方或监理单位的监督检查。8.3验收质量控制8.3.1验收前，施工单位应完成自检，并提交验收报告。8.3.2验收时应检查施工质量是否符合设计要求和规范标准。8.3.3验收不合格的部分应进行整改，直至合格。9.保密条款9.1保密内容9.1.1本合同涉及的技术、商业秘密等信息。9.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限9.2.1本合同保密期限自合同签订之日起____年。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。10.违约责任10.1设计违约责任10.1.1设计文件不符合要求，承包方应无条件进行修改，直至符合要求。10.1.2设计延误，每延误一日，承包方应向业主方支付合同总价的____%作为违约金。10.2施工违约责任10.2.1施工质量不合格，承包方应负责返工，直至合格。10.2.2施工延误，每延误一日，承包方应向业主方支付合同总价的____%作为违约金。10.3逾期违约责任10.3.1逾期支付款项，每逾期一日，应支付____%的滞纳金。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1业主方因不可抗力原因无法继续履行合同时，可解除合同。12.1.2承包方严重违约，业主方有权解除合同。12.2合同解除程序12.2.1解除合同前，双方应进行协商，达成一致意见。12.2.2解除合同后，双方应按照合同约定办理结算手续。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工程完成并验收合格。13.1.2双方协商一致解除合同。13.2合同终止程序13.2.1合同终止后，双方应按照合同约定办理结算手续。13.2.2双方应互相返还已支付的款项。14.其他14.1通知方式14.1.1除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送。14.1.2通知应发送至双方在合同中指定的地址或联系方式。14.2合同附件14.2.1.1设计文件14.2.1.2施工方案14.2.1.3付款计划14.2.1.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中的“第三方”是指除业主方和承包方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理或其他相关服务的个人或机构。2.第三方介入情形2.1.1设计咨询、监理、造价咨询等技术服务；2.1.2材料设备供应商；2.1.3质量检测机构；2.1.4保险公司；2.1.5其他经双方同意的第三方。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成的损失，应承担的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额的确定：3.2.2双方可协商确定第三方责任限额，并在合同中明确。4.第三方权利与义务4.1第三方的权利：4.1.1第三方有权按照合同约定提供专业服务或技术支持；4.1.2第三方有权要求业主方和承包方提供必要的工作条件和资料；4.1.3第三方有权获得合同约定的报酬。4.2第三方的义务：4.2.1第三方应按照合同约定履行职责，确保服务质量；4.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；4.2.3第三方应保守合同涉及的秘密，不得泄露给任何第三方。5.第三方与其他各方的划分说明5.1业主方与第三方：5.1.1业主方有权选择第三方，并与其签订相关服务合同；5.1.2业主方应向第三方提供必要的支持，确保第三方履行合同义务；5.1.3业主方对第三方的违约行为，有权追究其责任。5.2承包方与第三方：5.2.1承包方应与第三方进行合作，确保项目顺利进行；5.2.2承包方有权要求第三方按照合同约定提供服务；5.2.3承包方对第三方的违约行为，有权要求其承担相应责任。5.3第三方与业主方、承包方的关系：5.3.1第三方与业主方、承包方之间为委托与被委托关系；5.3.2第三方应同时遵守业主方和承包方的要求，确保项目质量。6.第三方介入后的额外条款6.1.1第三方的职责范围和责任；6.1.2第三方的服务标准和质量要求；6.1.3第三方的报酬和支付方式。6.2.1业主方与第三方签订的服务合同应与本合同内容相符；6.2.2第三方在履行合同过程中，应遵守本合同约定；6.2.3第三方的违约行为，甲乙双方有权追究其责任。7.第三方责任的具体规定7.1.1设计、施工、监理等技术服务质量不符合要求；7.1.2材料设备供应不符合要求；7.1.3质量检测不真实；7.1.4保险理赔不到位；7.1.5其他违约行为。7.2.1损失的性质和程度；7.2.2第三方违约行为的严重程度；7.2.3第三方责任限额。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应书面协商一致，并签订补充协议。8.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：设计文件应包含方案设计、施工图设计、设计说明书等，符合国家现行设计规范、标准及业主方要求。说明：设计文件是合同履行的重要依据，应确保其完整、准确。2.施工方案详细要求：施工方案应包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施等，确保施工顺利进行。说明：施工方案是施工过程中的指导文件，应详细规划施工步骤和措施。3.付款计划详细要求：付款计划应明确各阶段付款金额、时间及支付方式。说明：付款计划是合同履行中的重要环节，确保资金按时到位。4.材料设备清单详细要求：材料设备清单应包括名称、规格、数量、产地、供应商等信息，确保材料设备符合要求。说明：材料设备清单是合同履行的重要依据，应确保其真实、准确。5.质量检测报告详细要求：质量检测报告应包含检测项目、检测数据、检测结果等信息，确保工程质量符合要求。说明：质量检测报告是工程质量的重要证明，应确保其真实、有效。6.验收报告详细要求：验收报告应包含验收时间、验收人员、验收结果等信息，确保工程质量合格。说明：验收报告是合同履行的最终确认，应确保其真实、完整。7.合同补充协议详细要求：合同补充协议应包含合同变更内容、双方签字盖章等信息。说明：合同补充协议是合同履行中的重要文件，应确保其合法、有效。8.争议解决协议详细要求：争议解决协议应包含争议解决方式、争议解决机构等信息。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据，应确保其合法、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.设计违约行为及责任认定违约行为：设计文件不符合要求，或设计变更未经双方协商一致。责任认定：承包方应无条件进行修改，直至符合要求；设计延误，每延误一日，承包方应向业主方支付合同总价的____%作为违约金。2.施工违约行为及责任认定违约行为：施工质量不合格，或施工延误。责任认定：施工单位应负责返工，直至合格；施工延误，每延误一日，承包方应向业主方支付合同总价的____%作为违约金。3.付款违约行为及责任认定违约行为：逾期支付款项。责任认定：逾期支付款项，每逾期一日，应支付____%的滞纳金。4.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方提供的服务不符合要求，或违反保密条款。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。5.业主方违约行为及责任认定违约行为：业主方未按合同约定提供工作条件和资料，或未按时支付款项。责任认定：业主方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。示例说明：若设计文件出现设计错误，导致施工过程中出现重大质量问题，承包方应承担返工责任，并赔偿由此产生的损失。若施工单位因自身原因导致施工延误，每延误一日，承包方应向业主方支付合同总价的____%作为违约金。全文完。2024年绿色建筑水电暖系统设计与施工一体化承包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5设计要求2.6施工要求3.设计服务内容3.1设计阶段3.2设计范围3.3设计标准3.4设计成果4.施工服务内容4.1施工阶段4.2施工范围4.3施工标准4.4施工进度5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间7.项目变更及增减费用7.1项目变更的范围7.2项目变更的流程7.3项目变更的费用计算8.质量要求及验收标准8.1设计质量要求8.2施工质量要求8.3验收标准9.项目进度及工期要求9.1设计进度要求9.2施工进度要求9.3工期要求10.项目验收及交付10.1验收流程10.2验收标准10.3交付条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任及争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决机构13.合同解除条件13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的责任14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：_____________________甲方法定代表人：_________________甲方地址：_____________________甲方联系方式：___________________1.2乙方基本信息乙方名称：_____________________乙方法定代表人：_________________乙方地址：_____________________乙方联系方式：___________________第二条项目概况2.1项目名称项目名称：_____________________2.2项目地点项目地点：_____________________2.3项目规模项目规模：_____________________2.4项目类型项目类型：_____________________2.5设计要求设计要求：_____________________2.6施工要求施工要求：_____________________第三条设计服务内容3.1设计阶段设计阶段：_____________________3.2设计范围设计范围：_____________________3.3设计标准设计标准：_____________________3.4设计成果设计成果：_____________________第四条施工服务内容4.1施工阶段施工阶段：_____________________4.2施工范围施工范围：_____________________4.3施工标准施工标准：_____________________4.4施工进度施工进度：_____________________第五条设计费用及支付方式5.1设计费用总额设计费用总额：___________________5.2设计费用支付方式设计费用支付方式：________________5.3设计费用支付时间设计费用支付时间：________________第六条施工费用及支付方式6.1施工费用总额施工费用总额：___________________6.2施工费用支付方式施工费用支付方式：________________6.3施工费用支付时间施工费用支付时间：________________第七条项目变更及增减费用7.1项目变更的范围项目变更范围：_____________________7.2项目变更的流程项目变更流程：_____________________7.3项目变更的费用计算项目变更费用计算：___________________第八条质量要求及验收标准8.1设计质量要求设计质量要求：符合国家相关设计规范、标准及甲方要求，确保设计方案的科学性、合理性和可行性。8.2施工质量要求施工质量要求：严格按照国家相关施工规范、标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良水平。8.3验收标准验收标准：设计、施工完成后，双方应按照合同约定及国家相关标准进行验收，验收合格后方可交付使用。第九条项目进度及工期要求9.1设计进度要求设计进度要求：在合同签订后____个工作日内完成初步设计，____个工作日内完成施工图设计，并在规定时间内提交设计成果。9.2施工进度要求施工进度要求：根据设计文件，施工方应在合同约定的时间内完成施工任务，确保工程按期交付。9.3工期要求工期要求：项目总工期为____个月，具体节点工期如下：____月____日完成主体结构施工，____月____日完成安装工程，____月____日完成竣工验收。第十条项目验收及交付10.1验收流程验收流程：设计、施工完成后，甲方组织验收小组，按照合同约定及国家相关标准进行验收。10.2验收标准验收标准：设计、施工质量达到合同约定及国家相关标准，满足使用功能。10.3交付条件交付条件：项目验收合格，双方签署验收报告，甲方支付全部款项后，乙方应将项目交付甲方使用。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容：涉及项目的技术资料、商业秘密、市场信息等，均属保密范围。11.2保密期限保密期限：自合同签订之日起____年。11.3违约责任违约责任：如因乙方泄露保密信息导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。第十二条违约责任及争议解决12.1违约责任违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2争议解决方式争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构争议解决机构：合同签订地人民法院。第十三条合同解除条件13.1合同解除条件（1）一方严重违反合同约定；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序合同解除程序：解除合同前，双方应书面通知对方，并在解除合同后办理相关手续。13.3合同解除后的责任合同解除后的责任：双方应根据合同约定及实际情况承担相应的责任。第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件合同生效条件：双方签字盖章后，本合同自____年____月____日起生效。14.2合同终止条件合同终止条件：合同约定的项目完工并验收合格，或双方协商一致解除合同。14.3合同终止后的处理合同终止后的处理：合同终止后，双方应按合同约定处理相关事宜，包括但不限于工程移交、款项结算等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中，除甲乙双方以外的，为履行合同提供专业服务、咨询、监督、担保等行为的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围（1）设计、施工、监理、咨询等技术服务；（2）融资、担保、保险等金融服务；（3）法律、审计、评估等咨询服务；（4）其他与合同履行相关的第三方服务。第二条甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款2.1第三方介入的同意甲乙双方同意，在合同履行过程中，如需引入第三方，应事先征得对方的书面同意。2.2第三方资质要求引入第三方时，应确保其具备相应的资质和经验，并符合国家相关法律法规的要求。2.3第三方责任承担第三方介入后，其责任承担应明确约定，包括但不限于：（1）第三方因自身原因造成的损失，由第三方自行承担；（2）第三方履行职责过程中，对甲乙双方造成的损失，由第三方承担相应的赔偿责任；（3）第三方违反合同约定，甲乙双方可要求其承担违约责任。第三条第三方责任限额的明确3.1责任限额的约定（1）第三方因自身原因造成的损失，责任限额不超过合同总金额的_____%；（2）第三方在