二零二五年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同3篇_第1页
二零二五年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同3篇_第2页
二零二五年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同3篇_第3页
二零二五年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同3篇_第4页
二零二五年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1防水材料研发2.2防水材料应用2.3防水工程范围3.合同履行期限3.1研发期限3.2应用期限3.3防水工程期限4.防水材料研发要求4.1研发目标4.2技术指标4.3研发成果交付5.防水材料应用要求5.1应用范围5.2技术标准5.3应用效果评估6.质量保证与售后服务6.1质量保证6.2售后服务6.3质量纠纷处理7.价格及支付方式7.1防水材料研发费用7.2防水材料应用费用7.3防水工程费用7.4支付方式8.合同履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1防水材料研发方案12.2防水材料应用方案12.3防水工程方案13.其他约定事项13.1合同保密13.2合同解除条件13.3合同变更条件14.合同签订与生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定名称:___________1.1.2乙方法定名称:___________1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:___________1.2.2乙方法定代表人:___________1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式:电话:___________;邮箱:___________1.3.2乙方联系方式:电话:___________;邮箱:___________2.合同标的及范围2.1防水材料研发2.1.1研发内容:乙方负责研发新型建筑防水材料,包括但不限于防水涂料、防水卷材等。2.1.2研发目标:提高防水材料的性能,降低成本,满足甲方防水工程需求。2.2防水材料应用2.2.1应用范围:乙方研发的防水材料应用于甲方指定的防水工程中。2.2.2应用要求:乙方确保防水材料符合相关国家标准和行业标准。2.3防水工程范围2.3.1工程地点:___________2.3.2工程内容:___________3.合同履行期限3.1研发期限3.1.1研发开始时间:___________3.1.2研发结束时间:___________3.2应用期限3.2.1应用开始时间:___________3.2.2应用结束时间:___________3.3防水工程期限3.3.1工程开工时间:___________3.3.2工程竣工时间:___________4.防水材料研发要求4.1研发目标4.1.1提高防水材料的耐久性、抗渗性、抗裂性等性能。4.1.2降低防水材料的成本,提高市场竞争力。4.2技术指标4.2.1防水材料的耐久性不低于____年。4.2.2防水材料的抗渗性不低于____级。4.2.3防水材料的抗裂性不低于____级。4.3研发成果交付4.3.1乙方应于研发期限届满前将研发成果交付甲方。4.3.2交付成果包括:研发报告、产品检测报告、产品样品等。5.防水材料应用要求5.1应用范围5.1.1乙方研发的防水材料应用于甲方指定的防水工程中。5.2技术标准5.2.1乙方应确保防水材料符合相关国家标准和行业标准。5.3应用效果评估5.3.1甲方有权对防水材料的应用效果进行评估。5.3.2评估内容包括:防水材料的性能、施工质量、使用寿命等。6.质量保证与售后服务6.1质量保证6.1.1乙方应保证所提供的防水材料质量符合合同约定。6.1.2乙方对提供的防水材料承担质量保证责任。6.2售后服务6.2.1乙方应提供完善的售后服务,包括但不限于产品咨询、技术支持、维修保养等。6.3质量纠纷处理6.3.1如发生质量纠纷,双方应友好协商解决。6.3.2协商不成的,可向合同所在地人民法院提起诉讼。8.合同履行与变更8.1合同履行8.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。8.1.2甲方应按约定时间支付研发费用、应用费用和工程费用。8.1.3乙方应按约定时间完成研发任务、提供防水材料和施工。8.2合同变更8.2.1如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应协商变更合同内容。8.2.2变更后的合同应书面形式确认,并经双方签字盖章后生效。8.3合同解除8.3.1双方协商一致,可解除合同。8.3.2任何一方违反合同约定,致使合同无法履行,另一方有权解除合同。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方未按时支付费用的;9.1.2乙方未按时完成研发任务或提供不合格防水材料的;9.1.3乙方未按时完成施工任务的;9.1.4双方协商一致解除合同,但未按约定办理解除手续的。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金。9.2.2违约金数额由双方协商确定,最高不超过合同总金额的____%。9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.3.2赔偿金额由双方协商确定。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,可向合同所在地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后,双方应在____日内提出书面仲裁申请。10.3.2仲裁机构应在____日内受理仲裁申请。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同经甲方支付首期费用。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3合同约定的终止条件成就。11.3合同解除条件11.3.1一方违约,另一方有权解除合同;11.3.2不可抗力导致合同无法履行。12.合同附件12.1防水材料研发方案12.1.1研发方案应详细说明研发目标、技术路线、预期成果等。12.2防水材料应用方案12.2.1应用方案应包括施工工艺、质量控制、验收标准等。12.3防水工程方案12.3.1工程方案应包括工程进度、质量保证措施、安全措施等。13.其他约定事项13.1合同保密13.1.1双方对本合同内容负有保密义务。13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。13.2合同解除条件13.2.1一方违约,另一方有权解除合同。13.3合同变更条件13.3.1双方协商一致,可变更合同内容。14.合同签订与生效日期14.1合同签订14.1.1双方应在本合同后附页签字盖章。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请介入的,与合同履行直接相关的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于:技术顾问、监理机构、检测机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因导致的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。15.2.2第三方责任限额应明确约定为合同总金额的____%,且不得低于____万元人民币。15.3第三方责权利15.3.1.1接受甲乙双方的委托,参与合同履行的监督和管理;15.3.1.2根据合同约定,对甲乙双方提供的技术、质量、进度等方面的意见;15.3.1.3要求甲乙双方提供必要的资料和协助;15.3.1.4在合同履行过程中,发现甲乙双方违约行为时,有权要求其纠正。15.3.2.1按照合同约定,独立、客观、公正地履行监督和管理职责;15.3.2.2对甲乙双方提供的技术、质量、进度等方面的意见,应基于事实和合同约定;15.3.2.3对合同履行过程中发现的问题,应及时通知甲乙双方;15.3.2.4对合同履行过程中的争议,应协助甲乙双方协商解决。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方介入合同履行,不改变甲乙双方在合同中的权利和义务。15.4.2第三方与甲乙双方之间不构成合同关系,其责任仅限于合同约定的范围内。15.4.3第三方对甲乙双方之间的争议,不承担调解或仲裁职责。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方协商一致,可邀请第三方介入合同履行。16.1.2甲方或乙方可向对方提出邀请第三方介入的申请,并提供第三方的基本情况和资质证明。16.1.3对方应在____日内回复是否同意第三方介入。16.2第三方介入的确认16.2.1双方同意第三方介入后,应与第三方签订委托协议。16.2.2委托协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及甲乙双方的责任。16.3第三方介入的终止16.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同,第三方介入终止。16.3.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定继续履行各自义务。17.第三方介入费用17.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并计入合同总金额。17.2第三方介入费用支付方式及时间,由甲乙双方在合同中约定。18.第三方介入争议解决18.1第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决。18.2协商不成的,可按照第10条“争议解决”条款的规定,选择争议解决方式。19.第三方介入合同变更19.1第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。19.2补充协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.防水材料研发方案要求:详细说明研发目标、技术路线、预期成果、研发进度安排等。说明:该附件用于明确乙方研发工作的具体内容和预期成果。2.防水材料应用方案要求:包括施工工艺、质量控制、验收标准、施工进度安排等。说明:该附件用于明确防水材料在工程中的应用方式和质量要求。3.防水工程方案要求:包括工程进度计划、质量保证措施、安全措施、环境保护措施等。说明:该附件用于明确防水工程的整体规划和施工要求。4.第三方委托协议要求:明确第三方的职责、权利和义务,以及甲乙双方的责任。说明:该附件用于规范第三方在合同履行中的角色和行为。5.第三方资质证明文件要求:包括第三方营业执照、资质证书、相关行业认可证书等。说明:该附件用于证明第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。6.合同履行过程中的会议纪要要求:记录甲乙双方及第三方在合同履行过程中的会议内容、决议等。说明:该附件用于保留合同履行过程中的沟通记录和决策依据。7.质量检测报告要求:包括防水材料的检测数据、检测方法、检测结果等。说明:该附件用于证明防水材料的质量符合合同要求。8.工程进度报告要求:包括工程进度、施工进度、质量情况、存在问题等。说明:该附件用于跟踪和评估工程进度和质量。9.合同变更协议要求:详细说明变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:该附件用于记录合同履行过程中的变更情况。10.争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:该附件用于规范合同履行过程中出现的争议解决机制。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方未按时支付费用乙方未按时完成研发任务或提供不合格防水材料乙方未按时完成施工任务双方协商一致解除合同,但未按约定办理解除手续2.责任认定标准甲方未按时支付费用:每逾期一日,按未支付金额的____%支付违约金。乙方未按时完成研发任务或提供不合格防水材料:乙方应承担修复费用,并赔偿由此给甲方造成的直接损失。乙方未按时完成施工任务:乙方应承担工期延误的责任,并赔偿由此给甲方造成的直接损失。双方协商一致解除合同,但未按约定办理解除手续:双方应承担因未办理解除手续给对方造成的损失。3.违约责任示例甲方逾期支付费用:假设合同总金额为100万元,甲方逾期支付1个月,则应支付违约金100万元×____%×1=____万元。乙方提供不合格防水材料:假设因乙方提供不合格材料导致工程返工,造成甲方损失5万元,则乙方应赔偿5万元。全文完。二零二四年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发包方名称、地址、联系人1.2.承包方名称、地址、联系人2.合同标的2.1.防水材料研发内容2.2.防水材料应用范围3.合同履行期限3.1.合同开始日期3.2.合同结束日期4.研发任务及成果要求4.1.研发任务概述4.2.研发成果要求4.3.研发进度安排5.防水材料应用实施5.1.防水材料应用方案5.2.防水材料应用进度安排5.3.防水材料应用质量标准6.技术支持与培训6.1.技术支持内容6.2.技术培训安排6.3.技术支持费用7.质量保证与售后服务7.1.防水材料质量保证7.2.售后服务内容7.3.售后服务期限8.风险责任8.1.发包方风险责任8.2.承包方风险责任9.合同价款及支付方式9.1.合同价款总额9.2.分期支付方式9.3.支付时间及条件10.违约责任10.1.发包方违约责任10.2.承包方违约责任10.3.违约金计算方法11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同解除与终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.合同解除与终止程序13.合同生效与变更13.1.合同生效条件13.2.合同变更程序13.3.合同变更效力14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.通知送达方式14.3.合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.发包方名称:建筑工程有限公司1.2.发包方地址:省市区路号1.3.发包方联系人:1.4.发包方联系电话:138xxxx56781.5.承包方名称:防水材料科技有限公司1.6.承包方地址:省市区路号1.7.承包方联系人:1.8.承包方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1.防水材料研发内容:针对建筑防水需求,研发新型防水涂料、防水卷材、防水密封材料等。2.2.防水材料应用范围:适用于各类建筑物的屋面、地下室、卫生间、游泳池等防水工程。3.合同履行期限3.1.合同开始日期:2024年1月1日3.2.合同结束日期:2024年12月31日4.研发任务及成果要求4.1.研发任务概述:根据发包方提供的防水材料需求,进行技术攻关,完成新型防水材料的研发。4.2.研发成果要求:研发出具有优异性能、环保、耐久的新型防水材料,并通过相关质量检测。4.3.研发进度安排:4.3.1.2024年1月1日至3月31日:完成研发方案制定及试验材料采购。4.3.2.2024年4月1日至6月30日:完成试验及初步研发成果。4.3.3.2024年7月1日至9月30日:完成中试及优化研发成果。4.3.4.2024年10月1日至12月31日:完成批量生产及市场推广。5.防水材料应用实施5.1.防水材料应用方案:根据建筑防水需求,制定相应的防水材料应用方案,确保防水效果。5.2.防水材料应用进度安排:5.2.1.2024年1月1日至2月28日:完成防水材料应用方案编制。5.2.2.2024年3月1日至4月30日:完成防水材料采购及进场施工。5.2.3.2024年5月1日至6月30日:完成防水工程施工及验收。5.2.4.2024年7月1日至8月31日:完成防水工程保修期内的跟踪服务。5.3.防水材料应用质量标准:按照国家相关标准及行业规范执行,确保防水材料应用质量。6.技术支持与培训6.1.技术支持内容:提供防水材料应用过程中的技术咨询、技术指导及问题解答。6.2.技术培训安排:针对防水材料应用人员进行技术培训,提高施工人员的技术水平。6.3.技术支持费用:技术支持费用包含在合同价款中,无需另行支付。7.质量保证与售后服务7.1.防水材料质量保证:保证防水材料符合国家相关标准及行业规范,质量可靠。7.2.售后服务内容:提供防水材料应用过程中的售后服务,包括技术支持、问题解答等。7.3.售后服务期限:防水材料应用工程保修期为一年,自工程验收合格之日起计算。8.风险责任8.1.发包方风险责任8.1.1.因发包方提供的项目资料不完整、不准确或变更导致承包方损失,由发包方承担。8.1.2.因发包方未按时支付合同价款,导致承包方施工进度延误,发包方应支付违约金。8.2.承包方风险责任8.2.1.因承包方施工质量问题导致工程损失,由承包方承担修复责任及相应损失。8.2.2.因承包方技术原因导致防水材料研发失败,承包方应承担研发费用及违约责任。9.合同价款及支付方式9.1.合同价款总额:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。9.2.分期支付方式:9.2.1.研发阶段:合同签订后5个工作日内支付研发启动金人民币叁拾万元整(¥30,000.00)。9.2.2.中试阶段:完成中试后5个工作日内支付中试费用人民币伍拾万元整(¥50,000.00)。9.2.3.应用阶段:完成防水材料应用后5个工作日内支付应用费用人民币壹拾万元整(¥10,000.00)。9.3.支付时间及条件:按上述分期支付方式,在达到约定条件后支付相应款项。10.违约责任10.1.发包方违约责任10.1.1.发包方未按时支付合同价款,每逾期一日,应向承包方支付违约金人民币壹万元整(¥10,000.00)。10.1.2.发包方未按合同约定提供项目资料或变更项目,导致合同无法履行,应赔偿承包方因此造成的全部损失。10.2.承包方违约责任10.2.1.承包方未按时完成研发任务,每逾期一日,应向发包方支付违约金人民币壹万元整(¥10,000.00)。10.2.2.承包方提供的防水材料质量不符合合同约定,应承担修复责任及赔偿发包方因此造成的损失。11.争议解决11.1.争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。11.2.争议解决机构:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3.争议解决程序:诉讼过程中,双方应继续履行合同义务,直至法院作出最终判决。12.合同解除与终止12.1.合同解除条件:12.1.1.发包方严重违约,经承包方书面通知后30日内仍未改正。12.1.2.承包方严重违约,经发包方书面通知后30日内仍未改正。12.2.合同终止条件:12.2.1.合同履行完毕。12.2.2.双方协商一致解除合同。13.合同生效与变更13.1.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2.合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的补充部分。13.3.合同变更效力:变更协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1.保密条款:双方对本合同内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。14.2.通知送达方式:双方书面通知应以挂号信或快递方式送达,自送达之日起生效。14.3.合同附件及补充协议:本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方的定义:本合同中的第三方是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、供应商等。15.2.第三方介入的目的:第三方介入旨在提供专业服务、监督合同执行、确保工程质量、进行检测评估等。16.第三方介入的引入方式16.1.发包方有权根据项目需要引入第三方,并通知承包方。16.2.承包方有权根据项目需要引入第三方,并通知发包方。16.3.第三方介入需经双方同意,并签订书面协议。17.第三方责任限额17.1.第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2.第三方的责任限额由双方在第三方协议中约定,但不得超过合同价款的某一比例,如10%。17.3.如第三方责任限额低于因自身原因造成的损失,超出部分由合同双方按比例分担。18.第三方责权利界定18.1.第三方的权利:18.1.1.根据合同约定,独立开展专业服务。18.1.2.要求合同双方提供必要的配合和支持。18.1.3.在合同约定的范围内,对合同执行情况进行监督和评估。18.2.第三方的义务:18.2.1.按照合同约定,提供专业、高效的服务。18.2.2.对合同执行过程中的信息保密。18.2.3.按时提交服务报告和评估结果。18.3.第三方与其他各方的划分说明:18.3.1.第三方与发包方、承包方之间是服务与被服务的关系。18.3.2.第三方在履行职责时,不得干预合同双方的正常业务往来。18.3.3.第三方在合同执行过程中,如发现合同双方存在违约行为,应及时通知双方并协助解决。19.第三方介入的合同条款变更19.1.第三方介入后,如需对合同条款进行变更,应经双方及第三方协商一致,并签订书面变更协议。19.2.变更协议与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入的费用承担20.1.第三方介入产生的费用,由合同双方按约定的比例承担。20.2.如合同未约定费用承担比例,则由双方平均分担。21.第三方介入的争议解决21.1.第三方介入过程中产生的争议,应由第三方与合同双方协商解决。21.2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的合同解除22.1.第三方介入期间,如出现合同解除的情形,应按本合同约定的合同解除程序进行。22.2.第三方介入的解除,不影响合同双方对第三方责任的追究。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订证明文件要求:合同双方签字盖章的合同副本。说明:作为合同有效性的证明文件。2.防水材料研发方案要求:详细描述研发目标、技术路线、进度安排等。说明:作为研发工作的指导文件。3.防水材料应用方案要求:详细描述应用范围、施工方法、质量标准等。说明:作为防水材料应用施工的指导文件。4.技术支持与培训计划要求:明确技术支持内容、培训对象、培训时间等。说明:作为技术支持与培训的执行文件。5.质量保证与售后服务协议要求:明确质量保证措施、售后服务内容、期限等。说明:作为质量保证与售后服务的执行文件。6.第三方协议要求:详细描述第三方介入的内容、责任、费用等。说明:作为第三方介入的执行文件。7.付款凭证要求:合同双方签字盖章的付款凭证。说明:作为合同价款支付的证明文件。8.违约金支付凭证要求:合同双方签字盖章的违约金支付凭证。说明:作为违约金支付的证明文件。9.争议解决协议要求:详细描述争议解决方式、机构、程序等。说明:作为争议解决的执行文件。10.合同变更协议要求:详细描述变更内容、生效日期等。说明:作为合同变更的执行文件。说明二:违约行为及责任认定:1.发包方违约行为及责任认定1.1.未按时支付合同价款责任认定:每逾期一日,支付违约金人民币壹万元整(¥10,000.00)。示例:发包方应在2024年3月31日前支付中试费用,但至4月2日仍未支付,应支付违约金人民币壹万元整。1.2.未按合同约定提供项目资料或变更项目责任认定:赔偿承包方因此造成的全部损失。示例:发包方未提供完整的项目资料,导致承包方延误工期,发包方应赔偿承包方因此造成的工期延误损失。2.承包方违约行为及责任认定2.1.未按时完成研发任务责任认定:每逾期一日,支付违约金人民币壹万元整(¥10,000.00)。2.2.提供的防水材料质量不符合合同约定责任认定:承担修复责任及赔偿发包方因此造成的损失。示例:承包方提供的防水材料不符合质量标准,导致工程返工,承包方应承担修复责任及赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1.未按合同约定提供专业服务责任认定:赔偿合同双方因此造成的损失。示例:第三方未按时提交检测报告,导致工程延误,第三方应赔偿因此造成的损失。3.2.泄露合同双方商业秘密责任认定:承担法律责任,并赔偿合同双方因此造成的损失。示例:第三方泄露了合同双方的商业秘密,第三方应承担法律责任并赔偿损失。全文完。二零二四年度建筑防水专业分包防水材料研发与应用合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方名称1.2分包方地址1.3分包方法定代表人1.4总包方名称1.5总包方地址1.6总包方法定代表人2.合同标的及内容2.1防水材料研发目标2.2防水材料应用范围2.3防水材料技术要求3.研发进度及成果交付3.1研发进度安排3.2成果交付时间3.3成果交付方式4.防水材料质量保证4.1质量标准4.2质量检测4.3质量责任5.防水材料应用施工5.1施工方案5.2施工时间5.3施工人员5.4施工质量6.技术支持与培训6.1技术支持方式6.2技术培训安排6.3培训内容7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.沟通与协调8.1沟通方式8.2协调机制8.3解决争议的方法9.付款方式与进度9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方名称:防水材料研发有限公司1.2分包方地址:省市区路号1.3分包方法定代表人:1.4总包方名称:建筑工程有限公司1.5总包方地址:省市区路号1.6总包方法定代表人:2.合同标的及内容2.1防水材料研发目标:研发出符合国家标准和行业要求的新型建筑防水材料。2.2防水材料应用范围:适用于各类民用和工业建筑物的防水工程。3.研发进度及成果交付3.1研发进度安排:合同签订后3个月内完成材料研发,6个月内提交样品,12个月内完成产品测试和认证。3.2成果交付时间:研发成果在完成测试和认证后30日内交付总包方。3.3成果交付方式:通过快递或专人送达至总包方指定地点。4.防水材料质量保证4.1质量标准:按照国家标准GB/T192502017《建筑防水涂料》执行。4.2质量检测:由双方认可的第三方检测机构进行检测,检测费用由分包方承担。4.3质量责任:若因分包方原因导致防水材料不符合合同约定,分包方应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。5.防水材料应用施工5.1施工方案:分包方应根据总包方提供的施工图纸和现场情况制定详细的施工方案。5.2施工时间:根据施工方案和现场实际情况确定施工时间,并在施工前7日通知总包方。5.3施工人员:分包方应派驻具有相应资质的施工人员进行施工,确保施工质量。5.4施工质量:施工过程中,分包方应严格按照施工方案和质量标准进行施工,确保工程质量。6.技术支持与培训6.1技术支持方式:分包方提供电话、邮件、现场等方式的技术支持服务。6.2技术培训安排:在合同签订后1个月内,分包方组织总包方相关人员进行技术培训。6.3培训内容:包括防水材料特性、施工工艺、质量验收标准等。7.保密条款7.1保密内容:双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。7.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年。7.3违约责任:任何一方违反保密条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。8.沟通与协调8.1沟通方式:双方应通过书面形式(包括信函、传真、电子邮件等)进行正式沟通。紧急事项可通过电话或其他即时通讯工具先行沟通,但后续应以书面形式确认。8.2协调机制:设立项目协调小组,由双方代表组成,负责日常工作的协调与监督。8.3解决争议的方法:双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。如协商不成,可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.付款方式与进度9.1付款方式:采用银行转账方式支付,具体付款账户信息由双方在合同附件中约定。9.2付款进度:研发费用按研发进度分阶段支付,样品提交后支付30%,产品测试通过后支付30%,产品认证合格后支付剩余40%。9.3付款条件:收到符合合同要求的发票和验收报告后5个工作日内支付相应款项。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按时交付研发成果、未达到合同约定的质量标准、未履行保密义务等。10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:违约金按未履行部分合同金额的5%计算,损失赔偿按实际损失计算。11.争议解决11.1争议解决方式:如双方不能通过协商解决争议,应提交至合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构:无。11.3争议解决程序:按照我国相关法律法规和人民法院的诉讼程序进行。12.合同解除12.1合同解除条件:包括但不限于一方严重违约、不可抗力事件导致合同无法履行等。12.2合同解除程序:解除合同需双方书面同意,并按照法定程序办理相关手续。12.3合同解除后果:解除合同后,双方应按照合同约定进行结算,并处理善后事宜。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。13.2合同终止条件:合同履行完毕或因双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序:合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并处理善后事宜。14.其他约定事项14.1其他约定事项一:双方应遵守国家法律法规,不得从事任何违法活动。14.2其他约定事项二:合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.3其他约定事项三:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持、产品检测、项目监理等服务的独立法人或其他组织。15.2.1中介方:为甲乙双方提供信息对接、合同谈判、合同签订等服务的机构。15.2.2技术支持方:为甲乙双方提供技术研发、技术咨询、技术培训等服务的机构。15.2.3产品检测方:对防水材料进行质量检测的第三方检测机构。15.2.4项目监理方:对防水材料研发与应用项目进行全过程监理的第三方机构。16.第三方介入的必要性16.1甲乙双方同意,在特定情况下,第三方介入有助于提高合同履行的效率和质量。16.2第三方介入的具体情况将在合同附件中详细列明。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,其责任限额由甲乙双方在合同附件中约定。17.2.1第三方的资质和能力。17.2.2第三方提供服务的性质和范围。17.2.3行业惯例和标准。18.第三方责权利18.1第三方的权利:18.1.1按照合同约定收取服务费用。18.1.2获得履行职责所需的信息和资料。18.1.3在合同约定范围内独立开展工作。18.2第三方的义务:18.2.1按照合同约定提供专业、高效的服务。18.2.2保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.2.3在发生争议时,积极配合甲乙双方解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方应向甲方提供服务,甲方有权要求第三方按照合同约定履行义务。19.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方应向乙方提供服务,乙方有权要求第三方按照合同约定履行义务。19.2.2乙方有权对第三方的服务质量进行监

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论