2024年细化版零星工程分包劳务协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年细化版零星工程分包劳务协议版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程量2.劳务分包范围2.1分包内容2.2分包工程量2.3分包工程质量标准3.劳务分包价格及支付3.1分包价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间4.劳务分包工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前5.劳务分包队伍管理5.1分包队伍人员配置5.2分包队伍管理职责5.3分包队伍培训6.劳务分包质量与安全6.1质量要求6.2安全规定6.3质量与安全事故处理7.劳务分包材料供应7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料接收与验收8.劳务分包设备及工具8.1设备及工具提供8.2设备及工具使用与管理8.3设备及工具维护与维修9.劳务分包责任与义务9.1分包商责任9.2总包方责任9.3双方的权利与义务10.违约责任10.1分包商违约10.2总包方违约10.3违约处理方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖12.合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力14.合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管责任14.3合同副本提供第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的具体工程名称。1.2工程地点：明确指出工程的地理位置，包括街道名称、门牌号码、城市、州或省、国家等。1.3工程内容：详细列出分包工程的具体内容，包括工作范围、工程量及其它相关工程。1.4工程量：详细说明分包工程的工程量，包括单位工程量、总工程量等。第二条劳务分包范围2.1分包内容：具体列出分包商应完成的工程内容，包括但不限于施工、安装、维修、保养等工作。2.2分包工程量：明确分包商应完成的工程量，包括单位工程量、总工程量等。2.3分包工程质量标准：详细说明分包商应达到的工程质量标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。第三条劳务分包价格及支付3.1分包价格：明确分包商应支付的价格，包括单价、总价等。3.2价格调整：如有价格调整条款，详细说明价格调整的条件和方式。3.3支付方式：明确支付的方式，如银行转账、现金支付等。3.4支付时间：详细说明每笔支付的时间和条件，包括工程进度、验收合格等。第四条劳务分包工期4.1工期要求：明确工程的开工日期、竣工日期及其它相关工期要求。4.2工期延误：详细说明工期延误的处理方式，包括责任、罚款等。4.3工期提前：如有工期提前条款，详细说明提前工期的条件和方式。第五条劳务分包队伍管理5.1分包队伍人员配置：明确分包商应配备的人员数量、资质、职责等。5.2分包队伍管理职责：详细说明分包商对分包队伍的管理职责，包括培训、考核、纪律等。5.3分包队伍培训：如有培训要求，详细说明培训的内容、时间、地点等。第六条劳务分包质量与安全6.1质量要求：明确分包商应达到的工程质量标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。6.2安全规定：详细说明分包商应遵守的安全规定，包括施工现场管理、安全培训、应急预案等。6.3质量与安全事故处理：明确质量与安全事故的处理流程、责任分配等。第八条劳务分包材料供应8.1材料供应责任：明确指出材料供应的责任方，包括供应材料的责任、时间、数量等。8.2材料质量要求：详细说明供应材料的质量要求，包括品牌、规格、性能等。8.3材料接收与验收：明确材料接收与验收的流程、责任方、时间等。第九条劳务分包设备及工具9.1设备及工具提供：明确设备及工具的提供方，包括提供的设备及工具的种类、数量、性能等。9.2设备及工具使用与管理：详细说明设备及工具的使用与管理要求，包括操作规程、维护保养等。9.3设备及工具维护与维修：明确设备及工具的维护与维修责任方、时间、方式等。第十条劳务分包责任与义务10.1分包商责任：明确分包商应承担的责任，包括工程质量、安全、进度等。10.2总包方责任：明确总包方应承担的责任，包括工程质量、安全、进度等。10.3双方的权利与义务：详细说明双方的权利与义务，包括合同履行、变更解除等。第十一条违约责任11.1分包商违约：明确分包商违约的情形、责任及处理方式。11.2总包方违约：明确总包方违约的情形、责任及处理方式。11.3违约处理方式：详细说明违约处理的方式，包括协商解决、法律途径等。第十二条争议解决12.1争议解决方式：明确争议解决的方，包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等。12.2争议解决机构：如有争议解决机构，明确指出该机构的名称、地点等。12.3诉讼管辖：明确诉讼管辖的法院，包括法院的名称、地点等。第十三条其他约定13.1保密条款：如有保密条款，明确保密信息的范围、保密期限等。13.2知识产权保护：明确知识产权的保护范围、责任分配等。13.3不可抗力：明确不可抗力的情形、责任分配等。第十四条合同的份数与保管14.1合同份数：明确合同的份数，包括正本和副本的分发及保管。14.2合同保管责任：明确合同保管的责任方，包括保管条件、保管期限等。14.3合同副本提供：明确合同副本的提供方式、时间等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：工程量清单附件3：分包工程详细说明附件4：材料供应清单附件5：设备及工具清单附件6：工程进度计划附件7：质量与安全标准附件8：培训资料附件9：保密协议附件10：知识产权保护协议附件详细要求和说明：附件1：工程图纸要求：提供完整的工程图纸，包括设计图纸、施工图纸等，并确保图纸的清晰、准确。附件2：工程量清单要求：提供详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位等。附件3：分包工程详细说明要求：提供分包工程的详细说明，包括工作内容、工程量、工程质量标准等。附件4：材料供应清单要求：提供材料供应的详细清单，包括材料名称、规格、数量、质量标准等。附件5：设备及工具清单要求：提供设备及工具的详细清单，包括设备及工具的名称、型号、数量等。附件6：工程进度计划要求：提供详细的工程进度计划，包括工程的开工日期、竣工日期、各阶段的工作内容等。附件7：质量与安全标准要求：提供质量与安全标准的详细说明，包括工程质量要求、安全规定等。附件8：培训资料要求：提供相关的培训资料，包括操作规程、安全知识等。附件9：保密协议要求：提供保密协议，明确保密信息的范围、保密期限等。附件10：知识产权保护协议要求：提供知识产权保护协议，明确知识产权的保护范围、责任分配等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未按照合同约定完成工程。2.分包商提供的材料不符合合同约定的质量标准。3.分包商未按照合同约定的时间完成工程。4.分包商未按照合同约定的标准进行工程质量控制。5.总包方未按照合同约定的时间支付分包商款项。6.总包方未按照合同约定的标准提供材料或设备。违约责任认定：1.分包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括罚款、赔偿损失等。2.分包商提供的材料不符合合同约定的质量标准，应承担违约责任，包括更换材料、赔偿损失等。3.分包商未按照合同约定的时间完成工程，应承担违约责任，包括罚款、赔偿损失等。4.分包商未按照合同约定的标准进行工程质量控制，应承担违约责任，包括罚款、赔偿损失等。5.总包方未按照合同约定的时间支付分包商款项，应承担违约责任，包括支付滞纳金、赔偿损失等。6.总包方未按照合同约定的标准提供材料或设备，应承担违约责任，包括更换材料、赔偿损失等。示例说明：如果分包商未按照合同约定完成工程，总包方可以要求分包商在规定时间内完成工程，并按照合同约定扣除相应的违约金。如果分包商提供的材料不符合质量标准，总包方可以要求分包商更换材料，并按照合同约定扣除相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指总包方与分包商之间签订的关于分包工程的协议。2.分包商：指与总包方签订合同，承担分包工程的单位或个人。3.总包方：指承担