二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)3篇_第1页
二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)3篇_第2页
二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)3篇_第3页
二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)3篇_第4页
二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称:_________1.2甲方地址:_________1.3甲方联系人:_________1.4甲方联系电话:_________1.5乙方名称:_________1.6乙方地址:_________1.7乙方联系人:_________1.8乙方联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于_________历史文化街区保护工程项目的顺利进行,为明确甲乙双方在项目实施过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语在本协议中,“历史文化街区”指具有历史、艺术、科学价值,并经国家、省、市级政府批准的历史文化名城、历史文化街区、历史文化村镇等;“保护工程”指对历史文化街区进行维修、加固、改造、修缮、展示等工程;“总包合同”指甲乙双方签订的关于历史文化街区保护工程的总承包合同。3.2关键词解释(1)甲方:指在本协议中承担历史文化街区保护工程项目的建设单位或其授权的单位。(2)乙方:指在本协议中承担历史文化街区保护工程项目的施工单位。(3)合同金额:指甲乙双方在总包合同中约定的历史文化街区保护工程项目的总价。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成历史文化街区保护工程项目的施工。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定,按时支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、保质、保量完成历史文化街区保护工程项目的施工。(2)乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,确保施工质量。(3)乙方应遵守施工现场的安全生产规定,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,至历史文化街区保护工程项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点历史文化街区保护工程项目的施工地点为_________。5.3合同履行方式甲乙双方应按照合同约定,履行各自的权利和义务,共同完成历史文化街区保护工程项目的建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)历史文化街区保护工程项目按合同约定竣工验收合格;(2)甲乙双方协商一致,解除本协议;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致,解除本协议的,应签订解除协议;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,应书面通知对方,并经双方确认后解除本协议。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定结算工程款;(2)合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理干净,确保不影响周边环境。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。(2)工程间接费用:包括但不限于设计费、监理费、检验费、咨询费等。(3)其他费用:包括但不限于税费、保险费、临时设施费等。7.2支付方式(1)甲方按工程进度支付:根据工程进度和完成情况,甲方应按照约定的比例支付工程款。(2)分期支付:根据工程进度,甲方可分阶段支付工程款。7.3支付时间(1)开工前支付:合同签订后,甲方应在规定的时间内支付开工保证金。(2)进度支付:甲方应按照工程进度,在约定的时间内支付工程款。(3)竣工支付:工程竣工验收合格后,甲方应在规定的时间内支付竣工结算款。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应提供合法的发票或收据。(2)乙方应在收到工程款后,及时开具相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。(2)甲方未按时提供施工所需材料的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题的,应负责修复并承担相应的费用。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算:违约金按合同金额的_____%计算。(2)赔偿方式:违约方应按照约定方式支付违约金或赔偿金。九、保密条款9.1保密内容(1)历史文化街区保护工程的技术资料、设计图纸、施工方案等。(2)合同签订过程中的商业秘密。9.2保密期限(1)自合同签订之日起____年。(2)合同终止后,保密期限继续有效。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义(1)不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。(2)包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、罢工、政府政策调整等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。(2)双方应采取措施减轻不可抗力带来的损失。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害。(2)战争、罢工等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决(1)甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。(2)协商不成时,可向有关仲裁机构申请仲裁。11.2调解、仲裁或诉讼(1)双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)经双方协商一致,可将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对历史文化街区保护工程项目的最终验收权。(2)乙方保留对历史文化街区保护工程项目的施工技术保密权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行期间对历史文化街区保护工程项目的监督权。(2)乙方保留在合同履行期间对施工过程中发现的问题提出改进建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)甲乙双方协商一致,可对本协议进行修改或补充。(2)修改或补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力(1)修改或补充的内容与本协议具有同等法律效力。(2)修改或补充的内容对本协议原有条款有变更的,以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应相互配合,确保历史文化街区保护工程项目的顺利进行。(2)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开协调会议,讨论项目进展和问题解决。(2)双方应通过书面或口头方式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成甲乙双方之间关于历史文化街区保护工程项目的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款(1)本协议的增减条款,需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。(2)任何未在本协议中列明的增减条款,均不构成对本协议的修改。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.历史文化街区保护工程项目设计图纸及施工方案。2.甲方提供的工程相关资料和文件。3.乙方提交的施工组织设计和安全施工措施。4.甲乙双方签订的总包合同及补充协议。5.工程进度报告和验收报告。6.付款凭证和发票。7.争议解决的相关文件和记录。8.不可抗力事件的相关证明材料。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定支付工程款。b.未按时提供施工所需材料。c.未按合同约定完成工程任务。乙方违约:a.未按约定完成工程任务。b.施工过程中出现质量问题。c.未遵守施工现场的安全生产规定。2.违约行为认定:甲方违约认定:根据合同约定,甲方未按时支付工程款或未提供所需材料,经乙方催告后仍不履行,视为违约。乙方违约认定:根据合同约定,乙方未按期完成工程任务或施工过程中出现质量问题,经甲方验收不合格,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系,明确合同当事人权利义务的法律法规。2.建筑法:规范建筑活动,保障建筑质量和安全的法律法规。3.文物保护法:保护文物,传承历史文化,规范文物保护活动的法律法规。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。5.仲裁:争议双方自愿选择仲裁机构进行争议解决的程序。6.诉讼:争议双方通过法院进行争议解决的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方应及时催告甲方支付,如甲方仍不履行,可向法院提起诉讼。2.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应及时通知乙方进行整改,如乙方未在规定时间内整改,甲方可要求乙方承担相应责任。3.问题:施工过程中出现不可抗力事件。解决办法:甲乙双方应及时协商解决,如无法协商一致,可按合同约定处理。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:甲乙双方应友好协商解决,协商不成时,可申请仲裁或提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及角色:第三方名称:_________第三方角色:监理单位、设计单位、材料供应商等。2.第三方责任:监理单位:负责监督施工过程,确保工程质量、进度和安全。设计单位:负责提供设计图纸和技术指导,确保设计质量符合要求。材料供应商:负责提供符合合同约定的材料,确保材料质量。3.第三方权利:监理单位:有权对施工过程进行检查,提出整改意见。设计单位:有权对设计方案进行优化,提出修改建议。材料供应商:有权要求甲方按照合同约定支付材料费用。4.第三方义务:监理单位:应按时提交监理报告,对施工过程进行记录。设计单位:应按时提交设计图纸,对设计方案进行解释。材料供应商:应按时交付材料,保证材料质量。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:甲方应按照合同约定支付工程款,不得无故拖延。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行处理。2.乙方利益条款:乙方有权获得合理的利润。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的损失进行赔偿。乙方有权要求甲方提供必要的保险。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方未按时提供施工条件,应承担相应的责任。甲方不得要求乙方违反国家法律法规进行施工。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程任务。甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行处理。2.甲方的利益条款:甲方有权获得工程项目的最终所有权。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的损失进行赔偿。甲方有权要求乙方提供必要的工程保险。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成工程任务,应向甲方支付违约金。乙方施工过程中出现质量问题,应负责修复并承担相应费用。乙方不得要求甲方违反国家法律法规进行工程款支付。全文完。二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)1合同目录一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议适用范围二、合同双方2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息三、项目基本情况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类别四、合同重计量原则4.1重计量范围4.2重计量依据4.3重计量方法五、重计量流程5.1提交重计量申请5.2审核与确认5.3重计量实施5.4重计量结果通知六、变更范围与内容6.1变更范围6.2变更内容七、变更价格确定7.1变更价格计算方法7.2价格调整机制八、付款方式与期限8.1付款方式8.2付款期限8.3付款条件九、工程质量要求与标准9.1工程质量要求9.2工程质量标准十、工期要求与进度10.1工期要求10.2工程进度安排十一、合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序十二、合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件十三、违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担十四、其他14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件14.4争议解决地点合同编号_________一、协议概述1.1协议背景1.1.1甲方根据历史文化街区保护工程的实际需要,决定对原合同进行重计量。1.2协议目的1.2.1明确重计量范围和原则,确保工程质量和进度。1.3协议适用范围1.3.1本协议适用于历史文化街区保护工程的总包合同重计量。二、合同双方2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称:________________2.1.2甲方地址:________________2.1.3甲方联系人:________________2.1.4甲方联系电话:________________2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称:________________2.2.2乙方地址:________________2.2.3乙方联系人:________________2.2.4乙方联系电话:________________三、项目基本情况3.1项目名称3.1.1项目全称:________________3.2项目地点3.2.1项目具体地址:________________3.3项目规模3.3.1项目占地面积:________________3.3.2项目建筑面积:________________3.4项目类别3.4.1项目类别:________________四、合同重计量原则4.1重计量范围4.1.1重计量范围包括但不限于:工程量清单、工程材料、工程设备等。4.2重计量依据4.2.1重计量依据包括但不限于:国家相关法律法规、行业标准、设计文件、施工图纸等。4.3重计量方法4.3.1重计量方法采用现场实测、资料核查、专家评审等方式。五、重计量流程5.1提交重计量申请5.1.1乙方应在工程实施过程中,根据实际情况提出重计量申请。5.2审核与确认5.2.1甲方收到乙方申请后,应在规定时间内进行审核,并确认重计量范围和内容。5.3重计量实施5.3.1甲方组织相关人员对重计量内容进行现场实测和资料核查。5.4重计量结果通知5.4.1重计量结果经双方确认后,甲方应及时通知乙方。六、变更范围与内容6.1变更范围6.1.1变更范围包括但不限于:工程量、工程材料、工程设备等。6.2变更内容6.2.1变更内容根据重计量结果确定。七、变更价格确定7.1变更价格计算方法7.1.1变更价格根据市场价格、实际工程量、材料设备价格等因素计算。7.2价格调整机制7.2.1甲方和乙方应按照市场价格变化,合理调整变更价格。八、付款方式与期限8.1付款方式8.1.1付款方式为分期付款,具体付款节点根据工程进度和完成情况确定。8.1.2付款方式包括但不限于:银行转账、现金支付等。8.2付款期限8.2.1付款期限自乙方提交付款申请之日起10个工作日内支付。8.3付款条件8.3.1乙方需提供相应的工程进度报告和验收证明。九、工程质量要求与标准9.1工程质量要求9.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。9.1.2工程质量应满足历史文化街区保护的特殊要求。9.2工程质量标准9.2.1工程质量标准详见附则中的质量验收标准。十、工期要求与进度10.1工期要求10.1.1工期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。10.2工程进度安排10.2.1工程进度安排详见附则中的进度计划表。十一、合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序遵循我国《民事诉讼法》等相关法律法规。十二、合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1出现合同约定的解除条件时,任何一方均有权解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。十三、违约责任13.1违约行为13.1.1任何一方违反合同约定,均构成违约行为。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。十四、其他14.1法律适用14.1.1本协议适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达14.2.1任何通知或文件均应以书面形式发送,自发送之日起视为送达。14.3合同附件14.3.1本协议附件包括但不限于:工程质量验收标准、进度计划表、变更记录等。14.4争议解决地点14.4.1争议解决地点为合同签订地。甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方主导重计量决策1.1.1甲方有权决定重计量的时机、范围和方式。1.1.2甲方应确保重计量决策的公正性和合理性。1.2甲方监督与指导1.2.1甲方应对乙方进行施工过程中的监督和指导。1.2.2甲方应定期对乙方施工进度、质量进行审核。1.3甲方提供技术支持1.3.1甲方应提供历史文化街区保护工程所需的技术支持。1.3.2甲方应确保提供的技术支持符合相关法律法规和行业标准。1.4甲方责任承担1.4.1甲方对工程的整体质量和进度负最终责任。1.4.2甲方应承担因自身原因导致的工程延误或质量问题。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方主导施工进度2.1.1乙方有权根据工程实际情况调整施工进度计划。2.1.2乙方应确保施工进度符合合同约定和工程要求。2.2乙方质量控制2.2.1乙方应建立完善的质量控制体系,确保工程质量。2.2.2乙方应定期对施工过程进行自检,并及时报告甲方。2.3乙方材料设备管理2.3.1乙方应负责工程所需材料设备的采购、验收和管理。2.3.2乙方应确保材料设备的质量符合合同要求。2.4乙方责任承担2.4.1乙方对工程的质量、进度和安全生产负直接责任。2.4.2乙方应承担因自身原因导致的工程延误或质量问题。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介机构3.1.1双方同意聘请具有资质的第三方中介机构进行重计量。3.1.2第三方中介机构应具备相关领域的专业知识和经验。3.2第三方中介职责3.2.1第三方中介机构负责对工程进行重计量,并出具重计量报告。3.2.2第三方中介机构应确保重计量过程的客观、公正和准确。3.3第三方中介费用3.3.1第三方中介费用由双方按比例承担。3.3.2第三方中介费用应在合同中明确约定。3.4第三方中介责任3.4.1第三方中介机构对其出具的重计量报告负责。3.4.2第三方中介机构因故意或重大过失导致重计量结果错误的,应承担相应的法律责任。3.5第三方中介争议解决3.5.1如第三方中介机构与双方发生争议,应通过协商解决。3.5.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.6第三方中介保密3.6.1第三方中介机构应遵守保密原则,不得泄露任何商业秘密。3.6.2第三方中介机构在合同履行期间,不得从事与合同无关的业务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.历史文化街区保护工程设计文件2.施工图纸及变更记录3.工程量清单及变更清单4.材料设备采购合同及验收报告5.施工进度计划及实际进度报告6.质量验收标准及记录7.付款申请及支付凭证8.第三方中介机构资质证明9.争议解决相关文件10.保密协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项认定:甲方未在约定付款期限内支付乙方款项,经催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按时完成工程认定:乙方未按合同约定的工期完成工程,经甲方催告后仍未按时完成。3.违约行为:乙方工程质量不符合要求认定:经质量验收,乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准。4.违约行为:第三方中介机构出具的重计量报告存在重大错误认定:第三方中介机构出具的重计量报告存在重大错误,经双方确认。5.违约行为:任何一方违反保密协议认定:任何一方泄露商业秘密,经对方确认。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指当事人一方违反合同约定,未履行或者未正确履行合同义务的行为。3.争议解决:指当事人之间在合同履行过程中产生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密协议:指当事人之间就保密事项达成的协议,约定保密义务和责任。5.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:加强甲方对乙方的监督和指导,确保施工进度。2.问题:工程质量问题解决办法:建立完善的质量控制体系,定期进行质量检查。3.问题:付款争议解决办法:明确付款节点和条件,确保双方按照约定支付款项。4.问题:第三方中介争议解决办法:通过协商或仲裁解决第三方中介与双方之间的争议。五、所有应用场景:1.历史文化街区保护工程2.建筑工程总包合同3.工程重计量4.工程质量管理5.付款管理6.争议解决全文完。二零二五年度总包合同重计量补充协议模板(历史文化街区保护工程)2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释原则2.合同背景2.1项目概述2.2合同签订依据3.工程范围3.1工程内容3.2工程量清单4.工程进度4.1工程进度计划4.2进度调整5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制6.工程费用6.1费用构成6.2费用支付7.付款条件7.1付款方式7.2付款时间8.合同变更8.1变更程序8.2变更内容9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:合同变更记录14.3附件三:付款凭证14.4附件四:争议解决文件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“总包合同”指本协议双方就历史文化街区保护工程签订的总承包合同。1.1.2“重计量”指对总包合同中约定的工程量进行重新计算。1.1.3“补充协议”指本协议,用于对总包合同进行补充和修改。1.2解释原则1.2.1本协议的解释应遵循公平、公正、诚实信用的原则。1.2.2本协议的条款应按照其字面意思进行解释,除非有明文规定或根据上下文需要作其他解释。2.合同背景2.1项目概述2.1.1历史文化街区保护工程,项目地点:[具体地点],项目规模:[具体规模]。2.1.2项目总投资:[具体金额]。2.2合同签订依据2.2.1双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,签订本协议。2.2.2本协议是总包合同的重要组成部分,与总包合同具有同等法律效力。3.工程范围3.1工程内容3.1.1本协议涉及的工程内容包括但不限于:[列举具体工程内容]。3.1.2工程内容应以总包合同附件一《工程量清单》为准。3.2工程量清单3.2.1本协议附件一《工程量清单》应详细列明各项工程量及单价。3.2.2工程量清单的编制应遵循国家及行业相关标准。4.工程进度4.1工程进度计划4.1.1双方应根据工程实际情况,共同制定详细的工程进度计划。4.1.2进度计划应包括关键节点、里程碑日期及阶段性成果。4.2进度调整4.2.1因不可抗力或双方协商一致的原因,导致工程进度计划调整的,应提前通知对方。4.2.2进度调整后的计划应经双方确认,并作为本协议的附件。5.工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准,满足设计文件要求。5.1.2双方应共同监督工程质量,确保工程质量达到预期目标。5.2质量控制5.2.1施工单位应建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.2.2双方应定期对工程质量进行检查,发现问题及时整改。6.工程费用6.1费用构成6.1.1工程费用包括但不限于:人工费、材料费、机械费、管理费等。6.1.2费用构成应详细列明各项费用及比例。6.2费用支付6.2.1费用支付按照总包合同约定及本协议补充条款执行。6.2.2双方应按照约定的支付方式和时间进行费用支付。8.合同变更8.1变更程序8.1.1任何一方提出合同变更,应提前[具体天数]天书面通知对方。8.1.2接到变更通知的一方应在[具体天数]天内予以回复,逾期视为同意变更。8.1.3变更内容应经双方协商一致,并以书面形式确认。8.2变更内容8.2.1变更内容应包括但不限于:工程范围、工程量、工程进度、工程费用、付款条件等。8.2.2变更内容不得违反国家法律法规和双方签订的总包合同。9.合同解除9.1解除条件a)违反国家法律法规;b)违反总包合同或本协议的约定;c)严重违约,经催告后仍未纠正;d)不可抗力导致合同无法履行。9.2解除程序9.2.1解除合同前,提出解除的一方应书面通知对方,并说明解除理由。9.2.2收到解除通知的一方应在[具体天数]天内回复,逾期视为接受解除。10.违约责任10.1违约情形a)未按合同约定履行工程义务;b)未按合同约定支付工程款项;c)未按合同约定履行合同解除或终止后的义务。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:a)支付违约金;b)承担因违约造成的损失;c)采取补救措施。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应立即停止争议行为,并尽力协商解决。11.2.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方在本协议上签字盖章后,本协议自[具体日期]起生效。12.2合同终止条件a)合同约定的工程全部完成;b)双方协商一致解除合同;c)合同解除或终止的其他情形。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:合同变更记录14.3附件三:付款凭证14.4附件四:争议解决文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入目的1.1第三方是指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,参与合同执行、监督或提供专业服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的目的包括但不限于:a)提供项目管理服务;b)进行工程监理;c)提供技术支持;d)解决合同争议;e)审计工程款项。2.第三方介入程序2.1第三方介入前,甲乙双方应共同协商确定第三方的选择标准、职责范围和费用承担。2.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方职责与权利a)对工程进度、质量、安全进行监督;b)对工程款项进行审核;c)提供项目管理建议;d)协助解决合同争议。a)获取合同执行所需的信息和资料;b)参与合同执行的相关会议;c)对合同执行提出意见和建议。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其介入目的和合同约定确定。4.2第三方责任限额应包括但不限于:a)第三方因自身原因造成的损失;b)第三方违反合同约定造成的损失;c)第三方在执行合同过程中因过失造成的损失。4.3第三方责任限额的具体数额应在第三方协议中明确。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不得代表甲乙任何一方行事。5.2第三方在执行合同过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。5.3第三方与其他各方的责任划分如下:a)甲乙双方对合同执行承担连带责任;b)第三方对自身职责范围内的行为承担责任;c)甲乙双方对第三方提供的服务的使用承担责任。6.第三方变

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论