建筑工程招投标技术文件模板

建筑工程招投标技术文件模板合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商愿意承担本项目的施工任务，并承诺按照约定的工程质量、工程进度和工程投资完成本项目；3.双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工程包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。1.2承包商应按照本项目的设计文件、技术规范、施工图纸等要求，完成本合同范围内的全部施工任务。第二条合同价格与支付2.1本项目的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包商支付合同款项。2.3承包商应按照约定的时间和方式，向业主提供合格的工程验收报告。第三条工程质量与标准3.1承包商应保证本项目的施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。3.2工程质量标准包括但不限于：__________。3.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。第四条工程进度与工期4.1承包商应按照本项目施工组织设计文件中约定的工程进度计划完成施工任务。4.2工期延误的，承包商应承担相应的违约责任。第五条合同的履行与变更5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。5.2合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致工程进度、工程质量等发生变化，双方可协商变更本合同。第六条违约责任6.1承包商未按照约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。6.2业主未按照约定支付合同款项的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目竣工验收合格之日止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.本合同范围内的工程设计文件2.本项目的施工组织设计文件3.工程验收报告4.相关法律法规、行业标准5.付款凭证6.工程进度计划7.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成施工任务：包括工程质量不符合约定、工程进度严重延误等。2.业主未按照约定支付合同款项：包括延期支付、部分支付或不支付等。3.工程验收不合格：工程质量、工程进度等方面未达到约定的质量标准。4.工期延误：实际完成工程时间超过约定的工期。三、法律名词及解释：1.建筑工程招投标：指业主通过公开招标的方式，选择具备相应资质和经验的承包商承担工程项目施工的过程。2.合同履行：双方按照合同约定的权利和义务进行相应的活动。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工程验收：对完成的工程项目进行质量、进度、投资等方面的检查、评估和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，确保按计划施工。设立专门的工程进度监督团队，定期对工程进度进行检查。2.工程质量问题：加强施工现场的管理和监督，确保施工质量。定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改。3.付款问题：明确付款节点和比例，确保按时支付合同款项。设立专门的财务团队，对付款情况进行核算和监督。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的招投标过程。2.适用于具备相关专业资质和经验的承包