房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成合同（2025年）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成合同（2025年）合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的：2.2合同依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，经双方充分协商一致，达成如下协议。三、定义与解释3.1专业术语：（1）房顶漏水修复：指对甲方房屋屋顶出现的漏水问题进行检测、维修和加固等处理，确保屋顶防水功能恢复至正常状态。（2）屋顶光伏系统集成：指在甲方屋顶安装太阳能光伏发电系统，实现光伏发电与建筑一体化设计，满足甲方能源需求。3.2关键词解释：（1）房顶：指甲方房屋的顶部结构，包括屋顶及其附属设施。（2）漏水：指屋顶在雨季或极端天气条件下，出现渗水、滴漏等现象。（3）光伏发电：指利用太阳能光伏电池板将太阳光能转化为电能，供甲方使用或并网。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定，按时、按质完成房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成工作。（2）甲方应提供必要的场地、设施和资料，协助乙方进行施工。（3）甲方应按照合同约定支付乙方工程款和相关费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照本合同约定，按时、按质完成房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成工作。（2）乙方应确保施工过程中的安全、环保，遵守相关法律法规。（3）乙方应配合甲方进行验收，并对验收不合格的部分进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点：房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成工作地点为甲方房屋屋顶。5.3合同履行方式：乙方应按照本合同约定，分阶段完成房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成工作，具体施工计划由双方另行协商确定。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）终止合同前，双方应就终止原因进行协商；（2）协商一致后，双方应签署终止合同协议；（3）终止合同后，双方应按照协议约定办理相关事宜。6.4终止后果：合同终止后，双方应按照本合同约定，妥善处理剩余事宜，包括但不限于工程款的结算、设备移交等。七、费用与支付7.1费用构成：（1）房顶漏水修复费用：包括材料费、人工费、检测费等；（2）屋顶光伏系统集成费用：包括光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备费用，以及安装、调试、验收等费用；（3）其他相关费用：包括设计费、咨询费、税费等。7.2支付方式：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付费用。支付方式如下：（1）房顶漏水修复费用：分阶段支付，具体支付节点由双方协商确定；（2）屋顶光伏系统集成费用：分阶段支付，具体支付节点由双方协商确定。7.3支付时间：（1）房顶漏水修复费用支付时间：按照施工进度和验收结果分阶段支付；（2）屋顶光伏系统集成费用支付时间：按照设备安装、调试、验收等进度分阶段支付。7.4支付条款：（1）甲方应在支付时间前，将相应款项支付至乙方指定的账户；（2）乙方应在收到款项后，及时出具相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的_____%；（2）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_____%；（2）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）因违约行为给对方造成的损失，违约方应承担赔偿责任；（2）赔偿金额按照实际损失计算，双方另有约定的除外；（3）赔偿方式为货币支付。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后，因自然现象或社会因素导致合同无法履行或履行困难，且双方无法预见、无法避免和无法克服的事件。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）社会因素：战争、政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方；（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；（3）不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工无法进行；（2）政府政策调整导致光伏发电项目无法实施。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、保密等特殊事项；（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同签订后，双方应遵守合同约定，不得擅自变更或解除合同；（2）未经对方同意，任何一方不得将合同权利转让给第三方。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商一致，对合同进行修改或补充；（2）如遇法律法规变动，影响合同履行，双方应依法调整合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改或补充，应经双方协商一致；（2）修改或补充的内容，应以书面形式签署，并作为合同附件。14.2修改和补充效力：合同的修改或补充，自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应相互配合，共同完成房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成工作；（2）如遇问题，双方应及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式：（1）双方应按照合同约定，定期召开会议，通报工作进展；（2）双方应保持沟通渠道畅通，确保信息及时传递。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款：（1）本合同未尽事宜，可由双方另行协商；（2）任何增减条款，均应以书面形式签署，并作为合同附件。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.房顶漏水修复方案及预算2.屋顶光伏系统集成方案及预算3.施工进度计划4.保密协议5.争议解决协议6.不可抗力事件证明文件7.合同修改和补充协议8.其他双方协商一致认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付费用的，认定为违约行为。违反保密条款的，认定为违约行为。2.乙方违约：未按约定完成房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成工作的，认定为违约行为。违反保密条款的，认定为违约行为。违约行为的认定依据合同条款及双方协商一致的标准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后，因自然现象或社会因素导致合同无法履行或履行困难，且双方无法预见、无法避免和无法克服的事件。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指当事人通过人民法院进行诉讼，依法解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时整改，并承担相应责任。2.问题：天气原因导致施工进度延误。解决办法：双方应协商调整施工进度计划，并协商解决由此产生的费用问题。3.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：甲方应及时支付，如逾期支付，应向乙方支付违约金。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应友好协商解决；协商不成，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：____________________2.第三方地址：____________________3.第三方联系人：__________________4.第三方联系电话：________________第三方的责权利：1.责任：第三方应按照合同约定，提供必要的施工设备和技术支持。第三方应确保其提供的服务符合行业标准，并对因自身原因造成的质量问题承担赔偿责任。2.权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件。3.义务：第三方应按时完成施工任务，保证工程质量。第三方应遵守国家法律法规，确保施工安全。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和安全保障。2.乙方的利益条款：乙方有权在合同履行期间，因不可抗力等原因导致的工期延误，要求甲方给予合理的延期。乙方有权在合同履行期间，因甲方原因导致的工程变更，要求甲方承担相应的费用。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要施工条件和安全保障的，乙方有权要求甲方承担相应的责任。甲方不得单方面解除合同，如需解除，应提前通知乙方，并赔偿乙方因此遭受的损失。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量完成工程。甲方可要求乙方提供工程进度报告和验收报告。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程验收合格后，提供质保期内的免费维修服务。甲方可要求乙方在合同履行期间，因乙方原因导致的工程延误，要求乙方承担相应的责任。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付违约金。乙方未提供合格工程产品的，应承担相应的赔偿责任。乙方不得单方面变更合同内容，如需变更，应提前通知甲方，并取得甲方同意。全文完。房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成合同（2025年）1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方信息二、项目背景1.项目概况2.项目地点3.项目业主4.项目设计单位5.项目施工单位三、房顶漏水修复工程1.修复范围2.修复方案3.修复材料4.修复工艺5.修复进度6.修复质量标准7.修复费用四、屋顶光伏系统集成工程1.系统组成2.系统设计3.系统设备4.系统安装5.系统调试6.系统验收7.系统运行维护五、合同双方权利与义务1.业主权利与义务2.施工单位权利与义务3.设计单位权利与义务六、合同价款及支付方式1.合同总价2.分阶段支付3.支付时间4.支付方式七、工期及进度安排1.总工期2.各阶段工期3.进度安排4.进度调整八、合同变更及解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序九、违约责任1.业主违约责任2.施工单位违约责任3.设计单位违约责任4.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件十二、合同附件1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.质量保证书5.其他相关文件十三、其他约定事项1.保密条款2.知识产权条款3.税收条款4.法律适用及争议解决5.合同附件十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人签字盖章合同编号_________一、合同概述1.合同名称：房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：2025年1月1日4.合同有效期：自合同签订之日起至2025年12月31日5.合同双方信息：业主方：_________施工单位：_________设计单位：_________二、项目背景1.项目概况：_________2.项目地点：_________3.项目业主：_________4.项目设计单位：_________5.项目施工单位：_________三、房顶漏水修复工程1.修复范围：_________2.修复方案：_________3.修复材料：_________4.修复工艺：_________5.修复进度：_________6.修复质量标准：_________7.修复费用：_________四、屋顶光伏系统集成工程1.系统组成：_________2.系统设计：_________3.系统设备：_________4.系统安装：_________5.系统调试：_________6.系统验收：_________7.系统运行维护：_________五、合同双方权利与义务1.业主权利与义务：按时支付合同款项；提供必要的工作条件；监督施工进度和质量；接受施工单位和设计单位的合理建议。2.施工单位权利与义务：按照合同要求完成修复和系统集成工作；保证工程质量；按时提交工程进度报告；配合设计单位进行设计变更。3.设计单位权利与义务：按照合同要求完成设计工作；提供必要的设计图纸和技术支持；参与工程验收；对设计变更负责。六、合同价款及支付方式1.合同总价：_________2.分阶段支付：预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的10%；进度款：根据工程进度分阶段支付，每完成一定比例的工程量支付相应款项；验收款：工程验收合格后支付，金额为合同总价的80%；结算款：合同履行完毕后支付，金额为合同总价的10%；3.支付时间：_________4.支付方式：_________七、工期及进度安排1.总工期：_________2.各阶段工期：房顶漏水修复工程：_________屋顶光伏系统集成工程：_________3.进度安排：_________4.进度调整：_________八、合同变更及解除1.变更条件：在合同履行过程中，如因不可抗力、设计变更、工程量增减等非施工单位原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。2.变更程序：任何一方提出变更要求，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方代表签字盖章确认。3.解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。4.解除程序：提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的理由。合同解除后，双方应按照合同约定进行结算。九、违约责任1.业主违约责任：拖欠工程款：按每日万分之五支付违约金；未按时提供工作条件：按每日万分之五支付违约金；其他违约行为：按实际损失赔偿。2.施工单位违约责任：工程质量不达标：返工并承担由此产生的费用；工程进度延误：按每日万分之五支付违约金；其他违约行为：按实际损失赔偿。3.设计单位违约责任：设计质量不达标：返工并承担由此产生的费用；设计进度延误：按每日万分之五支付违约金；其他违约行为：按实际损失赔偿。4.违约赔偿：双方应按照合同约定及法律法规的规定，对违约行为进行赔偿。十、争议解决1.争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同生效及终止1.合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。2.合同终止条件：合同履行完毕或因双方协商一致解除合同。3.合同解除条件：如一方违约，另一方有权解除合同。十二、合同附件1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.质量保证书5.其他相关文件十三、其他约定事项1.保密条款：双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。2.知识产权条款：本合同涉及的知识产权归双方共有，未经对方同意不得擅自使用。3.税收条款：本合同涉及的税费由双方按照国家相关规定各自承担。4.法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，争议解决方式如前所述。十四、合同签署1.合同签署日期：2025年1月1日2.合同签署地点：_________3.合同签署人签字盖章：业主方代表签字：施工单位代表签字：设计单位代表签字：附件：1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.质量保证书5.其他相关文件多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款说明：在合同履行过程中，甲方有权对施工方案、设计图纸和材料选择进行最终决定。具体条款：1.1甲方有权对施工单位提交的施工方案进行审核，并提出修改意见。1.2甲方有权对设计单位提交的设计图纸进行审核，并提出修改意见。1.3甲方有权对施工单位选择的材料进行审核，并要求更换不符合要求的材料。2.甲方审批条款说明：甲方对施工进度、变更事项和重大问题有最终审批权。具体条款：2.1任何施工进度调整需经甲方审批后方可实施。2.2任何设计变更需经甲方审批后方可进行。2.3任何涉及合同总价调整的重大问题需经甲方审批后方可执行。3.甲方监督条款说明：甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。具体条款：3.1甲方有权定期或不定期对施工现场进行监督检查。3.2甲方有权要求施工单位提供工程质量检测报告。3.3甲方有权要求施工单位对不合格工程进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款说明：在合同履行过程中，乙方有权对施工方案、设计图纸和材料选择进行最终决定。具体条款：1.1乙方有权对施工单位提交的施工方案进行审核，并提出修改意见。1.2乙方有权对设计单位提交的设计图纸进行审核，并提出修改意见。1.3乙方有权对施工单位选择的材料进行审核，并要求更换不符合要求的材料。2.乙方决策条款说明：乙方对施工进度、变更事项和重大问题有最终决策权。具体条款：2.1任何施工进度调整需经乙方决策后方可实施。2.2任何设计变更需经乙方决策后方可进行。2.3任何涉及合同总价调整的重大问题需经乙方决策后方可执行。3.乙方质量控制条款说明：乙方有权对施工过程进行质量控制，确保工程质量符合合同要求。具体条款：3.1乙方有权定期或不定期对施工现场进行监督检查。3.2乙方有权要求施工单位提供工程质量检测报告。3.3乙方有权要求施工单位对不合格工程进行整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款说明：合同履行过程中引入第三方中介机构，负责监督、协调和管理合同执行。具体条款：1.1第三方中介机构应具备相关资质和经验，由双方共同选定。1.2第三方中介机构有权对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。1.3第三方中介机构有权对施工进度、变更事项和重大问题进行协调和管理。2.第三方费用条款说明：第三方中介机构的服务费用由双方共同承担。具体条款：2.1第三方中介机构的服务费用按合同约定支付。2.2第三方中介机构的服务费用在合同总价中单独列明。3.第三方责任条款说明：第三方中介机构在履行职责过程中产生的责任，由其自行承担。具体条款：3.1第三方中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应责任。3.2第三方中介机构的责任范围和赔偿标准在合同中明确约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.材料清单4.质量保证书5.甲方主导条款6.乙方主导条款7.第三方中介条款8.第三方费用条款9.第三方责任条款10.合同变更及解除协议11.争议解决相关文件12.任何其他双方同意的附件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：拖欠工程款未按时提供工作条件未按合同约定审批施工进度和变更事项其他违约行为的认定根据合同具体条款和法律法规进行。2.乙方违约行为：工程质量不达标工程进度延误未按合同约定执行施工方案和设计图纸其他违约行为的认定根据合同具体条款和法律法规进行。3.设计单位违约行为：设计质量不达标设计进度延误未按合同约定提供设计图纸和技术支持其他违约行为的认定根据合同具体条款和法律法规进行。三、法律名词及解释：1.合同：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：是指合同当事人一方或双方违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务的行为。3.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.知识产权：是指智力成果的独占权，包括专利权、商标权、著作权等。5.保密条款：是指合同当事人就商业秘密或其他敏感信息达成的保密协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计图纸存在问题。解决办法：立即通知设计单位进行核实，必要时进行设计变更。2.问题：施工进度落后于计划。解决办法：分析原因，制定赶工措施，确保按期完成。3.问题：材料质量不符合要求。解决办法：与供应商沟通，要求更换或提供符合要求的材料。五、所有应用场景：1.适用于房屋屋顶漏水修复工程。2.适用于屋顶光伏系统集成工程。3.适用于甲方或乙方为主导的项目。4.适用于引入第三方中介机构进行监督和管理的项目。5.适用于涉及知识产权保护的项目。全文完。房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成合同（2025年）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目实施时间3.1项目开始时间3.2项目结束时间3.3项目工期4.项目费用4.1修复费用4.2光伏系统集成费用4.3其他费用5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间5.3付款方式6.修复工程6.1修复范围6.2修复材料6.3修复工艺6.4修复验收标准7.光伏系统集成7.1系统设计7.2设备选型7.3系统安装7.4系统验收8.质量保证8.1修复工程保证8.2光伏系统集成保证8.3保证期限9.保修服务9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效13.1生效条件13.2生效时间13.3生效方式14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：防水工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称住宅小区房顶漏水修复与屋顶光伏系统集成项目2.2项目地点市区住宅小区2.3项目规模修复面积：5000平方米光伏装机容量：100千瓦2.4项目内容2.4.1房顶漏水修复工程2.4.2屋顶光伏系统集成工程3.项目实施时间3.1项目开始时间2025年4月1日3.2项目结束时间2025年7月31日3.3项目工期120天4.项目费用4.1修复费用根据实际修复面积和修复材料，预计费用为人民币30万元整。4.2光伏系统集成费用根据光伏装机容量和设备选型，预计费用为人民币20万元整。4.3其他费用无5.付款方式5.1付款比例修复费用：合同签订后支付50%，验收合格后支付剩余50%。光伏系统集成费用：合同签订后支付50%，验收合格后支付剩余50%。5.2付款时间修复费用：修复工程开始前支付25%，修复工程结束后支付25%。光伏系统集成费用：系统集成工程开始前支付25%，系统集成工程结束后支付25%。5.3付款方式银行转账6.修复工程6.1修复范围住宅小区所有漏水的屋顶区域。6.2修复材料防水涂料、防水卷材、防水砂浆等。6.3修复工艺采用先进的防水施工工艺，确保防水效果。6.4修复验收标准修复工程完成后，经甲方验收合格，无渗漏现象。7.光伏系统集成7.1系统设计根据甲方需求和现场实际情况，设计高效、稳定的光伏发电系统。7.2设备选型选用知名品牌的光伏组件、逆变器等设备，确保系统性能。7.3系统安装严格按照设备说明书和设计图纸进行安装，确保系统安全、可靠。7.4系统验收系统安装完成后，进行发电性能测试，确保系统满足设计要求。8.质量保证8.1修复工程保证乙方保证修复工程的质量，在保修期内如因乙方施工原因造成的新漏水问题，乙方应无偿进行修复。8.2光伏系统集成保证乙方保证光伏系统集成工程的质量，在保修期内如因乙方设备或施工原因造成的光伏系统故障，乙方应无偿进行维修。8.3保证期限修复工程保修期为2年，光伏系统集成工程保修期为5年。9.保修服务9.1保修范围包括但不限于防水层、光伏组件、逆变器等主要部件的保修。9.2保修期限如前所述，修复工程保修期为2年，光伏系统集成工程保修期为5年。9.3保修责任在保修期内，乙方应负责免费维修或更换出现问题的部件，并承担由此产生的合理费用。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合合同约定、未按时支付款项等。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.3违约处理一旦发生违约，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决。11.2争议解决机构协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序按照中华人民共和国相关法律和司法解释进行。12.合同解除12.1解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力等。12.2解除程序任何一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方。12.3解除后果合同解除后，双方应按照合同约定结算已发生的费用，并处理剩余事宜。13.合同生效13.1生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2生效时间自合同签订之日起生效。13.3生效方式自合同生效之日起，双方应严格履行合同约定的各项义务。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于设计图纸、工程量清单、付款计划等。14.2合同变更任何合同变更需经双方书面同意，并作为合同的一部分。14.3合同解除如合同解除，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于工程款结算、设备回收等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方指非甲乙双方的第三方机构、个人或企业，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同执行的公正性、专业性，以及提高工程质量、效率。15.3第三方介入方式1.监理单位对工程进度、质量进行监督；2.检测机构对材料、设备进行检测；3.评估机构对工程成本、进度进行评估；4.咨询顾问提供专业意见或解决方案。16.第三方责任16.1责任限额第三方的责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定。16.2责任划分1.第三方对自身提供的服务承担相应责任；2.第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的配合不当导致损失，由甲乙双方共同承担责任；3.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致损失，由第三方自行承担。17.甲乙双方额外条款17.1甲方额外条款1.甲方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和条件；2.甲方应按照合同约定支付第三方费用；3.甲方有权要求第三方对工作成果进行保密。17.2乙方额外条款1.乙方应确保第三方工作顺利进行，提供必要的协助；2.乙方应按照合同约定向第三方提供相关资料和设备；3.乙方应监督第三方的工作质量，确保工程质量。18.第三方权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；18.2第三方有权对甲乙双方进行监督、检查；18.3第三方有权要求甲乙双方履行合同约定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系为委托与被委托