版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度文化旅游景区幕墙劳务分包合同协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同工期3.1总工期3.2阶段工期4.工程量清单4.1主要材料4.2辅助材料4.3人工费4.4施工机械5.工程进度款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金6.材料供应6.1材料采购6.2材料验收6.3材料保管7.施工组织设计7.1施工方案7.2施工安全7.3施工质量7.4施工进度8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保9.质量保证9.1质量标准9.2质量检验9.3质量纠纷处理10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1不可抗力14.2违约责任14.3通知与送达14.4合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:_______1.1.2分包方地址:_______1.1.3分包方联系人:_______1.1.4分包方联系电话:_______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:_______1.2.2总包方地址:_______1.2.3总包方联系人:_______1.2.4总包方联系电话:_______2.项目概况2.1项目名称:2024年度文化旅游景区幕墙劳务分包工程2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______2.4项目内容:包括但不限于幕墙设计、材料采购、施工安装、竣工验收等。3.合同工期3.1总工期:_______天3.2阶段工期:3.2.1设计阶段:_______天3.2.2材料采购阶段:_______天3.2.3施工安装阶段:_______天3.2.4竣工验收阶段:_______天4.工程量清单4.1主要材料:4.1.1幕墙玻璃:_______平方米4.1.2铝合金型材:_______吨4.1.3钢结构:_______吨4.2辅助材料:4.2.1密封胶:_______立方米4.2.2防水材料:_______平方米4.3人工费:_______元/工日4.4施工机械:_______台班5.工程进度款支付方式5.1预付款:合同签订后_______日内支付合同总价款的_______%5.2进度款:5.2.1每完成_______阶段,支付该阶段合同总价款的_______%5.2.2每月支付_______万元,支付比例为_______%5.3结算款:工程竣工验收合格后_______日内支付合同总价款的_______%5.4保修金:合同总价款的_______%,保修期满无质量问题后无息退还6.材料供应6.1材料采购:分包方负责全部材料的采购,确保材料质量符合合同要求。6.2材料验收:材料进场后,总包方应组织人员进行验收,合格后方可使用。6.3材料保管:分包方应妥善保管材料,防止损坏、丢失或被盗。7.施工组织设计7.1施工方案:分包方应制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工顺序、施工方法等。7.2施工安全:分包方应严格遵守国家安全生产法规,确保施工安全。7.3施工质量:分包方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。7.4施工进度:分包方应按照合同约定的工期完成工程,确保施工进度。8.施工现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工现场平面布置应合理规划,确保施工区域与生活区域分离。8.1.2施工现场应设置明显的警示标志,包括安全警示、施工区域、材料堆放等。8.2施工现场安全8.2.1施工现场应配备必要的安全设施,如安全网、防护栏杆、警示灯等。8.2.2施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。8.2.3定期进行安全检查,及时发现并排除安全隐患。8.3施工现场环保8.3.1施工现场应采取有效措施,减少噪音、粉尘、废水等污染物的排放。8.3.2建立环保管理制度,确保环保措施得到有效执行。9.质量保证9.1质量标准9.1.1工程质量应符合国家有关标准和规范要求。9.1.2材料质量应符合产品合格证和相关标准要求。9.2质量检验9.2.1施工过程中,分包方应进行自检和互检。9.2.2总包方应进行抽检,对不合格项进行整改。9.3质量纠纷处理9.3.1发生质量纠纷时,双方应协商解决。9.3.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1分包方对施工过程中的安全生产负全部责任。10.1.2总包方对施工现场的安全生产负监督责任。10.2安全生产措施10.2.1制定安全生产措施,包括施工方案、应急预案等。10.2.2定期进行安全生产教育培训。10.3安全生产事故处理10.3.1发生安全生产事故时,立即启动应急预案。10.3.2及时上报事故情况,配合相关部门进行调查处理。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决期限11.2.1争议发生后,双方应在_______日内提出解决要求。11.2.2仲裁委员会应在_______日内作出仲裁裁决。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行。12.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。12.2.2双方应尽快进行财产清算和债务处理。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同内容完整、合法。13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格。13.2.2双方约定的合同终止条件成就。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力,双方应协商解决合同履行问题。14.2违约责任14.2.1违约方应承担相应的违约责任。14.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。14.3通知与送达14.3.1通知应以书面形式进行。14.3.2送达方式包括邮寄、电子邮件、专人递送等。14.4合同附件14.4.1.1工程量清单14.4.1.2材料清单14.4.1.3施工组织设计14.4.1.4付款计划14.4.1.5其他双方约定的文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方是指在本合同履行过程中,因特定需要而介入合同履行过程中的第三方机构或个人。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入必须符合国家法律法规及本合同的相关规定。15.2.2第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。15.3.2第三方应承担因自身原因导致的合同违约责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利,确保合同履行。15.4.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履约情况进行监督。16.甲乙双方与第三方关系16.1甲乙双方应与第三方保持良好沟通,共同推进合同履行。16.2第三方介入期间,甲乙双方仍应履行各自的合同义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定。17.2.1因第三方原因导致的合同违约责任。17.2.2因第三方原因造成的甲乙双方损失。17.2.3因第三方原因导致的合同终止。18.第三方介入后的合同变更18.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况对合同进行变更。18.2合同变更需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面协议。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入期间,若发生争议,甲乙双方应协商解决。19.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的合同终止20.1第三方介入期间,若发生合同终止情形,甲乙双方应按照本合同约定处理。20.2第三方介入期间,若合同终止,第三方应承担相应的责任。21.第三方介入后的合同解除21.1第三方介入期间,若发生合同解除情形,甲乙双方应按照本合同约定处理。21.2第三方介入期间,若合同解除,第三方应承担相应的责任。22.第三方介入后的保密义务22.1第三方在介入合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。23.第三方介入后的知识产权23.1第三方在介入合同履行过程中产生的知识产权,归第三方所有。24.第三方介入后的其他约定24.1本附加说明条款作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。24.2本附加说明条款的签订、修改、补充均需甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目合同书1.1附件名称:项目合同书1.2详细要求:详细记载甲乙双方的权利、义务、合同期限、违约责任等内容。1.3附件说明:本合同书为甲乙双方履行合同的法律依据。2.工程量清单2.1附件名称:工程量清单2.2详细要求:详细列明工程项目的数量、单位、单价、总价等。2.3附件说明:本清单为工程结算的依据。3.材料清单3.1附件名称:材料清单3.2详细要求:详细列明工程所需材料的名称、规格、数量、单价、总价等。3.3附件说明:本清单为材料采购、验收的依据。4.施工组织设计4.1附件名称:施工组织设计4.2详细要求:详细记载施工方案、施工顺序、施工方法等内容。4.3附件说明:本设计为施工过程的指导和依据。5.施工现场布置图5.1附件名称:施工现场布置图5.2详细要求:详细展示施工现场的平面布局、安全设施、临时设施等。5.3附件说明:本图作为施工现场管理和施工安全的重要依据。6.安全生产措施6.1附件名称:安全生产措施6.2详细要求:详细记载施工现场的安全生产措施、应急预案等。6.3附件说明:本措施为施工现场安全生产的重要依据。7.质量保证措施7.1附件名称:质量保证措施7.2详细要求:详细记载工程质量保证措施、检验标准等。7.3附件说明:本措施为工程质量保证的重要依据。8.付款计划表8.1附件名称:付款计划表8.2详细要求:详细列明各阶段付款时间、金额、方式等。8.3附件说明:本表为付款依据。9.争议解决协议9.1附件名称:争议解决协议9.2详细要求:详细记载争议解决方式、期限、程序等。9.3附件说明:本协议为争议解决的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定履行合同义务。1.2乙方未按时、按质完成工程。1.3甲方未按时支付工程款。1.4乙方未按合同约定提供材料。1.5甲方未按合同约定提供施工场地。1.6发生不可抗力导致合同无法履行。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约责任认定标准:2.2.1违约行为的严重程度。2.2.2违约行为对合同履行的影响程度。2.2.3违约方的主观过错程度。3.违约责任示例3.1乙方未按时完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按合同约定计算。3.2甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。3.3乙方提供的材料不符合合同约定,甲方有权要求乙方更换材料,并承担更换费用。全文完。2024年度文化旅游景区幕墙劳务分包合同协议书2本合同目录一览1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据1.2法律适用2.定义与解释2.1定义2.2解释3.双方基本信息3.1承包方信息3.2招标方信息4.项目概况4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目内容5.工程范围及施工期限5.1工程范围5.2施工期限6.工程质量及验收标准6.1工程质量6.2验收标准7.工程进度及款项支付7.1工程进度7.2款项支付8.材料供应及设备使用8.1材料供应8.2设备使用9.安全生产及环境保护9.1安全生产9.2环境保护10.知识产权及保密10.1知识产权10.2保密11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决12.合同解除及终止12.1合同解除12.2合同终止13.合同生效及变更13.1合同生效13.2合同变更14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:第一条合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规订立。1.2法律适用本合同签订、履行、变更、解除和终止以及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二条定义与解释2.1定义(1)“幕墙”指景区建筑物的外围护结构,包括但不限于玻璃、金属、石材等材料。(2)“劳务分包”指承包方将幕墙工程的施工劳务部分分包给具备相应资质的单位或个人。(3)“工程进度”指按照合同约定,承包方在规定的时间内完成工程量的情况。2.2解释本合同中的定义和解释应与相关法律法规及行业规范相符。第三条双方基本信息3.1承包方信息(1)名称:________(2)地址:________(3)法定代表人:________(4)联系电话:________3.2招标方信息(1)名称:________(2)地址:________(3)法定代表人:________(4)联系电话:________第四条项目概况4.1项目名称:2024年度文化旅游景区幕墙工程4.2项目地点:________4.3项目规模:________4.4项目内容:包括但不限于幕墙设计、材料采购、施工安装、验收等。第五条工程范围及施工期限5.1工程范围本工程范围为景区所有建筑物的幕墙施工,包括但不限于设计、材料采购、施工安装、验收等。5.2施工期限本工程施工期限自合同生效之日起至________止。第六条工程质量及验收标准6.1工程质量本工程质量应达到国家现行有关标准及规范的要求,确保安全、适用、美观。6.2验收标准(1)本工程采用竣工验收制度,验收标准参照国家现行相关规范及标准执行。(2)验收合格后,承包方应提供完整的工程验收资料。第七条工程进度及款项支付7.1工程进度(1)承包方应按照合同约定的时间节点完成各阶段的工程量。(2)工程进度应以实际完成的工程量为准,由双方共同确认。7.2款项支付(1)合同签订后,招标方支付承包方合同总价款的________%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点时,招标方支付承包方相应工程量的________%款项。(3)工程竣工验收合格后,招标方支付承包方剩余合同总价款的________%款项。第八条材料供应及设备使用8.1材料供应(1)承包方负责本工程的材料采购,确保材料质量符合合同约定和国家标准。(2)材料采购清单、质量标准及供应时间应提前向招标方报备,经招标方同意后方可进行采购。(3)招标方有权对材料进行抽检,如发现材料质量不符合要求,承包方应立即更换,并承担由此产生的费用。8.2设备使用(1)承包方应按照工程进度计划合理使用设备,确保施工质量和进度。(2)设备租赁、维修及保养费用由承包方承担。(3)如因承包方原因导致设备损坏,承包方应负责修复或赔偿。第九条安全生产及环境保护9.1安全生产(1)承包方应遵守国家安全生产法律法规,制定并执行安全生产制度。(2)施工现场应设置安全警示标志,确保施工人员安全。(3)发生安全事故,承包方应立即采取措施,并向招标方报告。9.2环境保护(1)承包方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。(2)施工现场应设置环保设施,处理施工废弃物。(3)招标方有权对承包方的环保措施进行检查,如发现不符合要求,承包方应立即整改。第十条知识产权及保密10.1知识产权(1)承包方在施工过程中产生的知识产权归招标方所有。(2)未经招标方同意,承包方不得将本工程的任何技术秘密泄露给第三方。10.2保密(1)双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。(2)保密期限自合同签订之日起至合同终止后________年。第十一条违约责任及争议解决11.1违约责任(1)如一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。(2)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2争议解决(1)双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同解除及终止12.1合同解除(1)如一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程及款项。12.2合同终止(1)合同履行完毕或双方协商一致终止合同。(2)合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程及款项。第十三条合同生效及变更13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更(1)合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定事项14.1其他约定事项一(1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。(2)协商不成,按本合同约定处理。14.2其他约定事项二(1)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。(2)本合同自签订之日起至合同终止之日止,对双方具有约束力。14.3其他约定事项三(1)本合同未尽事宜,双方可参照相关法律法规及行业规范执行。(2)本合同签订后,如遇国家法律法规、政策调整,双方应按调整后的规定执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方的概念界定1.1第三方是指除甲乙双方之外,参与本合同履行过程中的第三方主体,包括但不限于监理方、设计方、施工方、材料供应商、检测机构、咨询机构等。第二条第三方的责任及权利2.1第三方责任(1)第三方应按照本合同约定,履行相应的职责,确保其提供的服务符合合同要求。(2)第三方因自身原因造成合同履行障碍或损害甲乙双方利益的,应承担相应的法律责任。2.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬和费用。(2)第三方有权根据合同约定,对甲乙双方进行监督和指导。第三条第三方的介入方式3.1第三方的介入应经过甲乙双方同意,并以书面形式确认。3.2第三方的介入应明确其职责、权利、义务及责任限额。第四条甲乙双方与第三方的关系划分4.1甲乙双方与第三方之间为委托与受托关系,第三方应遵守甲乙双方的要求和合同约定。4.2第三方在履行职责过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容和合同约定确定。5.2第三方责任限额不得超过合同总价款的________%。第六条第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后,原合同条款中与第三方职责相关的内容应进行调整,以适应第三方介入后的实际情况。6.2调整后的合同条款应经甲乙双方和第三方共同签署。第七条第三方的选择及更换7.1第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则,由甲乙双方共同决定。7.2如需更换第三方,应提前通知甲乙双方,并经双方同意。第八条第三方介入后的沟通机制8.1甲乙双方与第三方之间应建立有效的沟通机制,确保信息畅通。8.2沟通内容包括但不限于工程进度、质量、安全、环保等方面。第九条第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应尝试协商解决。9.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入后的合同终止10.1第三方介入后,如出现合同终止的情形,应按照合同约定进行处理。10.2合同终止后,第三方应按照约定退还已收取的报酬和费用。第十一条第三方介入后的资料归档11.1第三方介入过程中产生的资料应妥善保管,并按照合同约定进行归档。11.2归档资料包括但不限于合同、协议、会议纪要、验收报告等。第十二条本条款的适用范围12.1本条款适用于本合同履行过程中所有第三方介入的情形。12.2本条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第十三条本条款的解释与适用13.1本条款的解释以本合同约定的条款为准。13.2本条款的适用应遵循公平、公正、诚实信用的原则。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订确认书详细要求:双方签字盖章确认的合同文本。说明:作为合同生效的初步证明文件。2.附件二:项目概况及技术规范详细要求:包含项目名称、地点、规模、内容、技术要求等。说明:为项目实施提供技术依据。3.附件三:施工图纸及设计变更详细要求:包含施工图纸、设计变更通知单等。说
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024政府信息化建设项目询价采购合同3篇
- 2024版云存储服务专属维护合同3篇
- 2024年销售代表兼职合同3篇
- 2022年中考化学单元复习【知识清单·必做题】第一单元 走进化学世界(解析版)
- 2024年食品生产和销售合同
- 2022年食品安全员专业知识考核试卷A卷 附答案
- 2024年自驾游汽车租赁协议范本版
- 2024版壁画施工合同
- 劳务派遣外包协议书
- 2024年运输行业车辆挂靠经营协议样本
- 患者转诊记录单
- 美好生活“油”此而来-暨南大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 买卖合同纠纷案民事判决书
- 神经内科应急预案完整版
- 2023零售药店医保培训试题及答案篇
- UCC3895芯片内部原理解析
- 混凝土设计的各种表格
- 保安员培训教学大纲
- 广东省高等学校“千百十工程”第六批继续培养对象和第
- 【企业杜邦分析国内外文献综述6000字】
- taft波完整版可编辑
评论
0/150
提交评论