一建工程法规-一级建造师《建设工程法规及相关知识》深度自测卷238

一建工程法规-一级建造师《建设工程法规及相关知识》深度自测卷238单选题（共70题，共70分）(1.)对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工()向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他（江南博哥）有关部门备案。A.7日前B.10日前C.15日前D.同时正确答案：C参考解析：《建设工程生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。(2.)根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意正确答案：B参考解析：建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报生态环境主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。(3.)关于工程监理的说法，正确的是()。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.工程监理单位可以分包监理业务C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系正确答案：D参考解析：2013年建设工程法规真题第42题本题考查的知识点是对有隶属关系或者其他利害关系的回避。D项：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。故D项正确。A项：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理，属于法定委托关系，故A项错误。BC项：《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。故分包和转让监理业务都是禁止的，故BC项错误。综上所述，D项正确。(4.)关于刑事责任的说法，错误的是()。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种正确答案：B参考解析：2012年建设工程法规真题第9题本题主要是考查建设工程刑事责任的种类和承担方式。根据《刑法》第32条规定：“刑罚分为主刑和附加刑。”33条规定：“主刑的种类如下：（一）管制；（二）拘役；（三）有期徒刑；（四）无期徒刑；（五）死刑。”34条规定：“附加刑的种类如下：（一）罚金；（二）剥夺政治权利；（三）没收财产。附加刑也可以独立适用。”B项：行政责任包括行政处罚和行政处分。《行政处罚法》第8条规定：“行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”因此，罚款属于行政责任的一种，而不是刑罚附加刑的一种。所以B错误。A项：根据《刑法》33条规定，拘役属于刑罚主刑的一种，所以A正确。C项：主刑和附加刑既可以独立适用，也可以合并适用，所以C正确。D项：根据《刑法》第48条规定：“死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。”死刑包括两种：死刑立即执行和死刑缓期执行。死刑缓期二年执行是死刑的一种，是执行死刑的一种方式，所以D正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。(5.)总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%正确答案：B参考解析：2023/2022教材P97《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。(6.)关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查正确答案：C参考解析：筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%，故选项A错；建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查，故选项B错；对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查，故选项D错。(7.)根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故正确答案：B参考解析：2023教材P65；2022教材P65本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。参见教材P67。(8.)下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。A.军人转业费B.国债C.救济金D.偶然所得正确答案：D参考解析：下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：（1）工资、薪金所得；（2）劳务报酬所得；（3）稿酬所得；（4）特许权使用费所得；（5）经营所得；（6）利息、股息、红利所得；（7）财产租赁所得；（8）财产转让所得；（9）偶然所得。(9.)关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼正确答案：A参考解析：在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议。侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他方的专利、工法等而造成的知识产权侵权纠纷等。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。(10.)行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是()。A.罚款、收非法财物等行政处罚决定B.行政处分或者其他人事处理决定C.限制人身自由的行政强制措施决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定正确答案：B参考解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请冲裁或者向法院提出诉讼。(11.)在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺正确答案：C参考解析：安装工程一切险，保险人对因自然灾害、意外事故（包括火灾和爆炸）造成的损失和费用，负责赔偿。(12.)根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收正确答案：B参考解析：2013年建设工程法规真题第29题本题考查的知识点是工程监理的职责和权限。《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师的签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。B项：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。建设单位不得拨付工程款是总监理工程师的责任。故B项错误，当选。ACD项：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师的签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故ACD项正确，不当选。本题是选非题，B项正确。(13.)施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪正确答案：C参考解析：该题是对建设工程常见犯罪考查。建设工程常见犯罪：（1）工程重大安全事故罪：违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为；（2）重大责任事故罪：生产、作业中违反安全管理规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果；（3）重大劳动安全事故罪：安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果；（4）串通投标罪：根据《刑法》规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。(14.)根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位处()的罚款。A.合同价款1%以上2%以下B.1万元以上3万元以下C.合同价款5%以上10%以下D.5万元以上10万元以下正确答案：A参考解析：《建筑工程施工许可管理办法》第十二条规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。(15.)根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销B.超越法定职权作出准予注册许可的C.没有按照规定期限内继续教育的D.违反法定程序作出准予注册许可的正确答案：C参考解析：注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册，不是撤销的情形。撤销是不该发证的发证了，许可机关的原因造成的要撤销。(16.)关于建筑活动中债的说法，正确的是()。A.施工单位误将本应支付给A供应商的材料款转账给B供应商，A供应商可以请求B供应商返还B.施工现场排放施工噪声超标的，居民可追究建设单位的侵权责任C.施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之债D.建筑物倒塌造成他人损毁的，由施工单位和设计单位负连带责任正确答案：B参考解析：A错误，由施工单位要求B供应商返还，不当得利，应当返还；C错误，属于施工单位的安全责任，是其法定的安全管理义务，不是无因管理；D错误，由建设单位与施工单位承担连带责任。(17.)在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，()或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位正确答案：A参考解析：本题考核的是建设工程规划许可证的办理。在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。(18.)合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：①按《民法典》相关规定执行；②签订补充协议；③按照交易习惯或者合同的有关条款；④按照合同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是()。A.①②③④B.③④②①C.④②①③D.④②③①正确答案：D参考解析：《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《民法典》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。(19.)可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位正确答案：A参考解析：2022教材P145/2021教材P144需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。(20.)根据《安全生产法》，下列不属于生产经营单位主要负责人的安全生产职责的是()A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.及时、如实报告生产安全事故D.建立、健全本单位安全生产责任制正确答案：A参考解析：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。A选项为负有安全生产监督管理部门的职责。(21.)未按照规定设置生产管理机构或者配备生产管理人员的应承担的法律责任是()。A.责令停产停业整顿B.责任限期改正C.依法承担刑事责任D.吊销资质证书正确答案：B参考解析：《生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：（1）未按照规定设置生产管理机构或者配备生产管理人员。(22.)关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任正确答案：A参考解析：B选项，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期；C选项,并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用；D选项，如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负。(23.)关于工程参建单位的质量责任的说法，正确的有()。A.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案C.设计业务可以进行分包D.勘察成果文件应注明工程合理使用年限正确答案：C参考解析：A错误，谁采购、谁负责，应当建设单位承担责任。B错误，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。C正确，设计业务可以进行合法分包，禁止转包和违法分包。D错误，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。(24.)在房屋市政工程中，生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。A.住房和城乡建设部门B.建设单位C.工程监理单位D.建筑施工企业正确答案：D参考解析：2022/2021版教材P231建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。(25.)下列调解书中，经双方当事人签收后即具有强制执行力的是（）。A.法院调解书B.行政调解书C.专业调解机构调解书D.人民调解委员会调解书正确答案：A参考解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。(26.)水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发出答复文件时正确答案：B参考解析：承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺通知到达要约人时生效。承诺生效时合同成立。(27.)下列不属于仲裁特点的是()。A.自愿性B.强制性C.公开性D.快捷性正确答案：C参考解析：仲裁具有保密性，不公开审理，仲裁及仲裁基本特点：（1）自愿性（2）专业性（3）独立性（4）保密性（5）快捷性（6）裁决在国家上得到承认和执行(28.)关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加正确答案：D参考解析：D正确，节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。(29.)关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担正确答案：C参考解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项，因发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担责任；B选项，因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但承包人拒绝修理，返工或者改建，发包人请求减少支付工程款价款的，应予支持；D选项，未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，除主体结构和地基基础外，其余部分工程质量责任由发包人承担。(30.)关于特种设备的使用的说法，正确的是（）。A.报废的特种设备经修理合格后可投入使用B.使用单位在检验合格有效期届满前15天，向特种设备检验机构提出定期检验要求C.特种设备安全技术档案中不包括特种设备的设计文件D.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记正确答案：D参考解析：特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。制定操作规程，保证特种设备安全运行。特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（5）特种设备的运行故障和事故记录。特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。(31.)施工单位向监理单位提交《建筑节能分部工程质量验收表》，监理单位进行质量评估后，应由监理工程师及()签字确定验收结论。A.项目总监B.业主方项目负责人C.项目经理D.项目技术负责人正确答案：A参考解析：监理单位收到《建筑节能分部工程质量验收表》后，应全面审查施工单位的节能工程验收资料且整理监理资料，对节能各分项工程进行质量评估，监理工程师及项目总监在《建筑节能分部工程质量验收表》中签字确认验收结论。(32.)关于民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力的说法，正确的是()。A.书证的证明力大于物证B.视听资料的证明力大于勘验笔录C.经过公证的书证，其证明力大于证人证言D.书证的证明力一般大于鉴定结论正确答案：C参考解析：民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力：（1）国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证；（2）物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言；（3）证人提供的对与其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。(33.)公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服地方人民政府颁布的规章正确答案：B参考解析：2013年建设工程法规真题第39题本题考查的知识点是行政复议的范围。《行政复议法》第六条规定，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；（三）对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；（六）认为行政机关变更或者废止农业承包合同，侵犯其合法权益的；（七）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（八）认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；（九）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的；（十）申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关没有依法发放的；（十一）认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。本题中，B项符合上述（一）的情形。综上所述，B项正确。(34.)根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。A.建设项目规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构正确答案：B参考解析：2022教材P297/2021教材P296施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；(35.)根据《建设工程质量管理办法》，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是()。A.原检测机构B.当地建设主管部门C.双方共同认可的检测机构D.建设单位指定的检测机构正确答案：C参考解析：如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。(36.)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，关于竣工结算文件的编制、提交与审查说法正确的是()。A.工程完工后，承包单位应当在约定期限内提交建设工程总结算文件B.国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件审查C.国有资金投资建设工程的发包方，在收到竣工结算文件后的约定期限内向工程造价咨询企业提出由承包人出具的竣工结算文件审核意见D.国有资金投资建设工程的发包方，逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可正确答案：B参考解析：A项错误，工程完工后，承包单位应当在约定期限内提交竣工结算文件。C项错误，国有资金投资建设工程的发包方，在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包人提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见。D项错误，国有投资建设工程的发包方，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。(37.)下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是（）。A.商标专用权的内容只包括财产权B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利D.注册商标的有效期自申请之日起计算正确答案：A参考解析：同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。A对。商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标，未经核准注册的商标不受商标法保护。B错。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。使用权是商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利，C错。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。D错。(38.)根据《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，项目经理因过错造成重大质量事故的，()不予注册。A.1年内B.3年内C.5年内D.终身正确答案：C参考解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，符合下列情形之一的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任：（1）发生工程质量事故；（2）发生投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题；（3）由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用；（4）存在其他需追究责任的违法违规行为。对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：（1）项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册；（2）构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任;（3）处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；（4）向社会公布曝光。(39.)某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为()。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日正确答案：C参考解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。(40.)甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是()。A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约正确答案：B参考解析：合同签订生效，此题甲乙的合同已经成立，不动产未办理登记不转移物权。由于甲与丙已办理过户登记手续，所以丙已取得了该房屋的所有权，甲无法交付房屋给乙，应承担违约责任。(41.)根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.2B.3C.4D.5正确答案：D参考解析：2017年11月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质且标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。(42.)关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认可的方式，下列说法正确的是（）。A.必须在总承包合同中规定分包的内容B.总承包合同中未规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.总承包单位不能拒绝建设单位推荐的分包单位正确答案：B参考解析：总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式：（1）在总承包合同中规定分包的内容；（2）在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。因此B选项正确，A选项错。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。CD选项错。(43.)根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于施工许可证的适用范围，下列说法正确的是（）。A.适用农民自建低层住宅的建筑活动B.适用于抢险救灾工程建设项目C.适用于限额以下的小型工程建设项目D.适用于政府采购工程建设项目正确答案：D参考解析：对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，应严格执行《建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》等规定，对符合申请条件的，应当颁发施工许可证。(44.)甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是（）。A.运输公司可以要求甲支付运费B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款正确答案：D参考解析：承运人的主要义务是运送货物、及时通知提领货物、按指示运输、货物毁损灭失的赔偿和因不可抗力灭失货物不得要求支付运费。AB错。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给承运人以运交给买受人；如果买卖合同标的物需要运输，无论运输以及运输工具是出卖人安排的，还是买受人安排的，出卖人的交付义务就是将标的物交付给承运人。黑钻押题，，因此，出卖人交付的地点也就是应当将标的物交付给承运人的地点。这时即认为出卖人已履行了交付义务。即本题标的物毁损、灭失的风险，即将标的物交付给承运人后，风险有买受人承担。故本题D选项正确。(45.)某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定了资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件正确答案：A参考解析：下列属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。(46.)在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是()。A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉正确答案：B参考解析：A错误，资格预审文件异议，最迟在提交资格预审文件截止时间2日前提出。B正确，对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出。C错误，对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间10日前提出。D错误，评标结果有异议，投标人应当依法先向招标人提出异议，异议答复不服再投诉。(47.)根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。A.责令停业整顿B.吊销资质证书C.降低资质等级D.依法追究刑事责任正确答案：B参考解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》中规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款。有前款行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。(48.)关于建设工程共同承包的说法，错误的是()。A.共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为B.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包C.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程正确答案：D参考解析：共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。(49.)施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误正确答案：A参考解析：A选项，发生罕见洪灾属于不可抗力。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由。(50.)关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作正确答案：D参考解析：A选项，女职工的经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动，非经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动。B选项，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动；C选项，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查；D选项，不得安排怀孕期7个月女职工从事夜班和加班工作，不得从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。(51.)关于建设工程赔偿损失的说法，不正确的有()。A.赔偿损失既具有补偿性，也具有一定的任意性B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿C.一方违约后，另一方应采取措施防止损失的扩大，否则不能就扩大的损失要求赔偿D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用，由违约方承担正确答案：B参考解析：A正确，赔偿损失具有以下特征：(1)赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式。(2)赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿。(3)赔偿损失具有一定的任意性。（约定赔偿数额或约定免责事由）(4)赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。B错误，赔偿损失范围包括直接损失和间接损失。直接损失是指财产上的直接减少。间接损失(又称所失利益)是指失去的可以预期取得的利益。C正确，一方违约后，另一方应采取措施防止损失的扩大，否则不能就扩大的损失要求赔偿。D正确，当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用，由违约方承担。(52.)甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。A.10月1日B.10月8日C.10月9日D.10月10日正确答案：B参考解析：承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。(53.)根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同，下列属于实践合同的是()A.买卖合同B.保管合同C.施工合同D.租赁合同正确答案：B参考解析：根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。(54.)采用劳务派遣模式时，劳务派遣单位应与劳动者订立（）劳动合同。A.2年以上固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.非全日制用工正确答案：A参考解析：劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬;被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。(55.)甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点。但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200元，则此时甲公司应按()结算水泥货款。A.执行新价格B.执行原价格C.甲承担少部分差价D.乙承担一半差价正确答案：B参考解析：逾期交付标的物，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。(56.)对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明正确答案：D参考解析：2022教材P281/2021教材P280建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、淸除废弃物的措施。(57.)对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括下列哪个选项()。A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明B.拆除施工组织方案C.堆放、清除废弃物的措施D.施工图设计文件正确答案：D参考解析：建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。(58.)企业申请注册商标获批的，自核准注册之日起()年内，注册商标有效。A.5B.10C.20D.30正确答案：B参考解析：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前12个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予6个月的宽展期。(59.)下列说法中，不可以进行经济性裁员的是()。A.甲公司经营不善破产重整B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，仍需裁减人员正确答案：C参考解析：有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，属经济性裁员：①依照企业破产法规定进行重整的；②生产经营发生严重困难的；③企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；④其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。(60.)根据《标准化法》规定，关于强制性国家标准的批准发布主体的说法，正确的是()。A.国务院工程建设行政主管部门B.国务院标准化行政主管部门C.国务院或国务院授权部门D.国务院发展改革主管部门正确答案：C参考解析：强制性国家标准由国务院批准发布或授权批准发布，应当免费向社会公开。(61.)关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题正确答案：A参考解析：2022教材P304/2021教材P303《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。(62.)根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的正确答案：D参考解析：2022教材P350/2021版教材P348/2020版教材P346下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议。（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；⑵不服行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。选项D属于民事纠纷，不适用行政纠纷的解决方式。(63.)关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。A.承包人没有义务进行修复或返修B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任正确答案：D参考解析：为此，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。(64.)甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的全部债务转移给丙，并征得甲的同意。现丙履行债务不符合合同约定，甲请求（）承担违约责任。A.乙B.丙C.乙和丙D.乙或丙正确答案：B参考解析：《民法典》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。合同义务转移分为两种情况:一种情况是合同义务的全部转移，在这种情况下，新的债务人完全取代了旧的债务人，新的债务人负责全面履行合同义务;另一种情况是合同义务的部分转移，即新的债务人加入到原债务中，与原债务人一起向债权人履行义务。无论是转移全部义务还是部分义务，债务人都需要征得债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。本案例中乙征得甲同意，将全部债务转让给丙，甲、丙之间形成新的合同关系，丙取代乙成为了新的债务人，负责全面履行合同义务，故甲只能请求丙承担违约责任，答案为B选项。(65.)关于建筑意外伤害保险的说法正确的是()。A.《建筑法》规定施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.意外伤害保险费由建设单位支付D.施工企业在工程项目开工后，办理完投保手续正确答案：B参考解析：选项A错误，《建筑法》规定，鼓励施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费；选项C错误，.意外伤害保险费由施工单位支付；选项D错误，施工企业在工程项目开工前，办理完投保手续。(66.)在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理()。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续正确答案：A参考解析：在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。(67.)行政法规可以规定的行政强制措施包括()。A.限制人身自由B.冻结存款、汇款C.查封场所、扣押财物D.拍卖被查封的场所和财物正确答案：C参考解析：选项D属于强制执行，因此只能由法律规定。(68.)代表国家意志行使司法审判权的是（）。A.调解机构B.劳动仲裁机构C.商事仲裁机构D.人民法院正确答案：D参考解析：民事诉讼是由人民法院代表国家意志行使司法审判权,通过司法手段解决平等民事主体之间的纠纷。(69.)在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以申请人民法院()。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全正确答案：D参考解析：所谓证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。《民事诉讼法》规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。(70.)下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效正确答案：B参考解析：2023教材P40；2022教材P40本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。参见教材P41。多选题（共30题，共30分）(71.)关于工程建设标准的说法，正确的有()。A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.工程建设国家标准由国务院住房城乡建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次E.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止正确答案：B、E参考解析：国家标准和行业标准均分为强制性标准和推荐性标准两种。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。复审一般在国家标准实施后5年进行1次。(72.)关于仲裁协议效力的说法，正确的有()。A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力正确答案：D、E参考解析：本题考查的是仲裁协议的效力。A错误，合同无效不影响解决争议的条款；B错误，有效的仲裁协议就该纠纷排除法院的管辖；C错误，仲裁的事项应在协议中明确，不得超出约定范围裁决。(73.)诉讼代理人代为()，必须有委托人的特别授权。A.承认、放弃、变更诉讼请求B.进行和解C.提起反诉或者上诉D.收取法律文书E.陈述正确答案：A、B、C参考解析：《民事诉讼法》第58条规定，授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。选项A、B、C正确。代为收取法律文书和代为陈述得到委托人的一般授权即可。(74.)下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有()。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.女职工在孕期、产期、哺乳期的E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的正确答案：A、B、D参考解析：为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同:（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的;（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;（6）法律、行政法规规定的其他情形。(75.)关于劳动合同试用期的说法正确的有()。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期正确答案：C、E参考解析：A错误，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期；B错误，试用期包含在劳动合同期限内；D错误，在试用期中，除有证据证明劳动者不符合录用条件外，用人单位不得解除劳动合同。(76.)根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的正确答案：A、B、D、E参考解析：2022教材P155/2021教材P154《劳动合同法》规定，有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：1）依照企业破产法规定进行重整的；2)生产经营发生严重困难的；3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；4）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。(77.)依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是()。A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位正确答案：B、D参考解析：A选项，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；C选项，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用；E选项，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。(78.)根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑企业C.日用化学生产、经营、储存单位D.危险化学生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业正确答案：A、B、E参考解析：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度，企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。(79.)根据《中华人民共和国合同法》，出卖人交付的标的物不符合质量要求应承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，双方当事人可采用的方式有()。A.达成补充协议B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.根据标的损失要求承担E.根据标的的数量要求承担正确答案：A、B、C、D参考解析：出卖人交付的标的物不符合质量要求的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。(80.)人民法院可以采取的执行措施有（）。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位，查询被执行人的存款情况，冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收入B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等正确答案：A、B、D参考解析：执行措施主要有：（1）查询、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；（2）扣留、提取被执行人的收入；（3）查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产；（4）对被执行人及其住所或财产隐匿地进行搜查；（5）强制被执行人和有关单位、公民交付法律文书指定交付的财物或票证；（6）强制被执行人迁出房屋或退出土地;（7）强制被执行人履行法律文书指定的行为;（8）办理财产权证照转移手续;（9）强制被执行人支付迟延履行期间的加倍债务利息或迟延履行金；（10）债权人发现被执行人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行；（11）限制出境；（12）在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息；（13）法律规定的其他措施。(81.)根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的有()。A.依法依规可设立的保证金有投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金B.未经国务院批准，各地区、各部门一律不得以任何形式在工程建设领域新设保证金项目C.建筑业企业必须用银行保函方式缴纳保证金D.未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金E.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金正确答案：A、B、D、E参考解析：2016年6月国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消;严禁新设保证金项目;转变保证金缴纳方式，推行银行保函制度;未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金;在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。(82.)安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的正确答案：A、B、C、D参考解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销经颁发的安全生产许可证1、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；2、超越法定职权颁发安全生产许可证的3、违反法定程序颁发安全生产许可证的4、对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的5、依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形E选项，安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的，立即停工，没收违法所得，处以罚款。(83.)关于施工单位的消防施工质量和安全责任，说法正确的有()。A.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准B.不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量C.建立施工现场消防安全责任制度，明确消防安全负责人D.保证在完工前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效E.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工正确答案：A、B、C、E参考解析：D错误，ABCE正确。施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：（1）按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量；（2）查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量，使用合格产品，保证消防施工质量；（3）建立施工现场消防安全责任制度，明确消防安全负责人。加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效。(84.)某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法律责任有()。A.责令限期改正B.处挪用费用20%以上50%以下的罚款C.下的罚款处挪用费用10%以上20%以D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.没收施工许可证正确答案：A、B、D参考解析：《建设工程生产管理条例》规定，违反本条例的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的生产作业环境及施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。(85.)下列各项中，关于仲裁开庭和裁决，说法正确的有（）。A.仲裁公开进行,但当事人协议不公开的,可以不公开进行,但涉及公共利益的除外B.申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可视为撤回仲裁申请;被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可缺席裁决C.专门问题需要鉴定的,应经当事人申请,可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人申请仲裁后,可以自行和解,达成和解协议的,视为撤回仲裁申请E.仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力正确答案：B、E参考解析：2022/2021教材P362当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。(86.)下列能够致使劳动合同终止的情形有（）。A.劳动合同期满B.用人单位法定代表人死亡C.劳动者被人民法院宣告失踪D.劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡E.用人单位发生严重经营困难正确答案：A、C、D参考解析：有下列情形之一的，劳动合同终止：1）劳动合同期满的；2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；4）用人单位被依法宣告破产的；5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；6）法律、行政法规规定的其他情形。(87.)调解的主要种类有（）。A.双方调解B.人民调解C.法院调解D.行政调解E.专业机构调解正确答案：B、C、D、E参考解析：调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据，对纠纷双方进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷的活动。在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。(88.)关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款正确答案：A、B、D参考解析：2022/2021教材P315工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。因此，工程监理单位也是建设工程质量的责任主体之一。《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。(89.)根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，正确的有（）。A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最高面积设计B.施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置C.对于施工周期较长的现场，可按建筑临时绿化的要求，安排场地新建绿化D.临时设施占地面积有效利用率大于90％E.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地正确答案：B、D、E参考解析：A错:临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。B对:施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合