建筑幕墙单项施工合同

建筑幕墙单项施工合同合同编号：__________建筑幕墙单项施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟对该项目进行建筑幕墙施工；2.施工方具备建筑幕墙施工的资质和能力，愿意承担该项目的建筑幕墙施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容（1）幕墙系统的制作、安装、调试及验收；（2）幕墙与其他建筑构件的连接、密封、防水处理；（3）幕墙的维护、保养及售后服务；（4）施工方应提供的技术支持、培训及咨询服务。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、技术规范和要求进行施工，并确保工程质量符合相关标准。第二条合同价格与支付方式2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，其中包括：（1）幕墙系统的材料费；（2）施工费；（3）设备费；（4）人工费；（5）管理费；（6）税金；（7）其他双方约定的费用。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例向施工方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同价的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题一次性支付给施工方。2.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付合同价款。第三条施工期限与工程质量3.1施工方应按照双方约定的工期完成工程。具体工期如下：（1）工程开工日期：____年____月____日；（2）工程竣工日期：____年____月____日。（1）国家相关法律法规；（2）行业标准；（3）业主提供的施工图纸和技术规范要求。3.3施工过程中，施工方应严格按照施工方案、技术规范和安全生产要求进行施工，确保工程安全。第四条双方义务与责任4.1业主义务：（1）提供施工图纸、技术规范和要求；（2）提供施工场地，确保施工条件；（3）按约定时间支付合同价款；（4）协助施工方办理相关手续；（5）对施工过程中的变更事项与施工方协商一致。4.2施工方义务：（1）按照施工图纸、技术规范和要求进行施工；（2）确保工程质量、安全；（3）按约定时间完成工程；（4）提供施工过程中的技术支持、培训及咨询服务；（5）保证工程验收合格。4.3违约责任：（1）业主未按约定时间支付合同价款的，应支付违约金，违约金为应付款金额的1%。（2）施工方未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同价的1%。（3）一方违反本合同其他条款的，应承担相应的违约责任。第五条争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范和要求3.施工方案4.安全生产要求5.相关法律法规6.行业标准7.付款凭证8.验收报告9.变更事项协商记录10.其他双方约定的文件和资料二、违约行为及认定：1.业主未按约定时间支付合同价款的，视为违约。2.施工方未按约定时间完成工程的，视为违约。3.施工方未按施工图纸、技术规范和要求进行施工的，视为违约。4.工程质量不符合相关标准，经双方确认的，视为违约。5.双方其他约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑幕墙：指建筑外墙采用玻璃、金属板、石材等材料制成的立面系统。2.施工方：指具有建筑幕墙施工资质和能力，承担建筑幕墙施工的单位。3.业主：指本合同约定的建筑幕墙施工工程的委托方。4.合同价款：指双方约定的完成建筑幕墙施工工程所需支付的金额。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。6.工程验收：指对完成的建筑幕墙施工工程进行质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决办法：双方协商调整施工计划，顺延工期。2.工程质量问题：原因：施工方施工不当、材料不合格等。解决办法：及时整改，必要时暂停施工，直至问题解决。3.付款延迟：原因：业主资金紧张、支付流程繁琐等。解决办法：提前沟通，优化付款流程，确保按时支付。4.变更事项：原因：业主需求变更、设计缺陷等。解决办法：双方协商一致，签订变更协议，调整合同内容。5.法律纠纷：原因：合同条款不明确、双方理解偏差等。解决办法：友好协商，必要时寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑幕墙施工工程。2.