2024建设工程施工合同吉林

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同吉林本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量第七条施工许可与合规7.1施工许可7.2施工合规7.3安全生产第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条保险11.1保险责任11.2保险购买11.3保险理赔第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任处理第十三条一般规定13.1合同的生效13.2合同的修改13.3合同的解除13.4合同的解释第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签字盖章14.4附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1发包方名称：X公司1.1.2发包方地址：X省X市X区X路X号1.1.3发包方法定代表人：X1.2承包方1.2.1承包方名称：X建筑工程有限公司1.2.2承包方地址：X省X市X区X路X号1.2.3承包方法定代表人：X第二条工程概况2.1工程名称：吉林X建设工程2.2工程地点：X省X市X区X路X号2.3工程规模：X平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币X万元整（大写：人民币X万元整）3.2价格调整：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：银行转账3.4支付进度：按工程进度分阶段支付第四条合同工期4.1工期要求：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期为X日历天4.2工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期4.3工期提前：如承包方提前完成工程，发包方应按合同约定支付提前完成奖励第五条工程质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和发包方要求5.2质量控制：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量5.3质量验收：工程完工后，由发包方组织验收，承包方应按验收要求提供相关资料和配合验收工作第六条材料与设备6.1材料供应：承包方负责采购工程所需材料，并保证材料质量6.2设备供应：承包方负责采购工程所需设备，并保证设备质量6.3材料质量：承包方应提供材料合格证明，如发包方对材料有疑义，有权要求复验第八条变更与调整8.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可对合同内容进行变更8.2变更程序：变更事项应书面协议，并由双方盖章确认8.3变更费用：变更导致的费用增减，双方按约定调整合同价格第九条违约责任9.1发包方违约：发包方未按约定支付价款、提前解除合同等，应承担违约责任9.2承包方违约：承包方未按约定完成工程、质量不符合标准等，应承担违约责任9.3违约赔偿：违约方应承担对方因此遭受的损失赔偿责任第十条争议解决10.1.1提交X仲裁委员会仲裁；10.1.2向X人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁委员会为X仲裁委员会；如选择诉讼，法院为X人民法院10.3诉讼或仲裁地点：X省X市第十一条保险11.1保险责任：承包方应对工程期间发生的意外伤害、财产损失等依法购买保险，并将保险单复印件提交给发包方备案11.2保险购买：承包方应购买建筑工程一切险、第三方责任险等必要的保险11.3保险理赔：保险事故发生后，承包方应立即通知保险公司，并按照保险公司的要求提供必要的证明材料，发包方应给予协助第十二条合同解除12.1解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可解除合同12.2解除程序：解除事项应书面协议，并由双方盖章确认12.3解除后的责任处理：合同解除后，双方应按照约定处理尚未履行部分的责任和义务第十三条一般规定13.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同的修改：合同执行过程中，如双方同意对合同内容进行修改，应签订书面修改协议13.3合同的解除：如双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议13.4合同的解释：本合同未尽事宜，由双方协商解决；如仍有争议，双方应友好协商解决第十四条合同的签署14.1签署日期：X年月日14.2签署地点：X省X市X区X路X号14.3签字盖章：发包方代表X、承包方代表X14.4附件清单：详见附件，附件为本合同的组成部分第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案和施工组织设计附件三：工程量清单附件四：材料和设备清单附件五：工程质量标准和要求附件六：工程进度计划附件七：支付条款和支付凭证附件八：验收标准和验收程序附件九：变更协议附件十：违约行为及责任认定附件十一：争议解决方式及机构附件十二：保险单据附件十三：合同解除协议附件十四：其他补充性协议和附件附件一：工程设计图纸详细要求和说明：本附件包括工程的详细设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应符合国家相关法律法规和行业标准，并由发包方提供。附件二：施工方案和施工组织设计详细要求和说明：本附件应包括施工方案和施工组织设计，包括但不限于施工进度计划、施工方法、施工工艺、安全措施等，由承包方根据工程设计图纸制定。附件三：工程量清单详细要求和说明：本附件应包括工程量清单，列明工程所需的各项材料、设备、人工等数量和规格，由承包方根据工程设计图纸和施工方案制定。附件四：材料和设备清单详细要求和说明：本附件应包括材料和设备清单，列明工程所需的各项材料和设备的品牌、型号、规格、数量等信息，由承包方根据工程设计图纸和施工方案制定。附件五：工程质量标准和要求详细要求和说明：本附件应包括工程质量标准和要求，包括但不限于材料质量、施工质量、验收标准等，由发包方提供。附件六：工程进度计划详细要求和说明：本附件应包括工程进度计划，列明工程的各阶段施工时间节点和完成日期，由承包方根据施工方案制定。附件七：支付条款和支付凭证详细要求和说明：本附件应包括支付条款和支付凭证，明确支付的时间、金额、方式等，由双方根据合同约定制定。附件八：验收标准和验收程序详细要求和说明：本附件应包括验收标准和验收程序，明确验收的条件、方法、时间等，由发包方提供。附件九：变更协议详细要求和说明：本附件应包括变更协议，明确变更的条件、程序、费用等，由双方根据合同约定制定。附件十：违约行为及责任认定详细要求和说明：本附件应包括违约行为及责任认定，明确违约的行为、责任、赔偿等，由双方根据合同约定制定。附件十一：争议解决方式及机构详细要求和说明：本附件应包括争议解决方式及机构，明确争议解决的方式、机构、地点等，由双方根据合同约定制定。附件十二：保险单据详细要求和说明：本附件应包括保险单据，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等保险单据的复印件，由承包方提供。附件十三：合同解除协议详细要求和说明：本附件应包括合同解除协议，明确合同解除的条件、程序、责任等，由双方根据合同约定制定。附件十四：其他补充性协议和附件详细要求和说明：本附件应包括其他补充性协议和附件，包括但不限于双方协商一致的其他协议和附件，由双方根据合同约定制定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包方未按约定支付价款、提前解除合同等；2.承包方未按约定完成工程、质量不符合标准等；3.双方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定：1.违约方应承担对方因此遭受的直接经济损失赔偿责任；2.违约方应承担对方因此遭受的间接经济损失赔偿责任；3.违约方应承担对方因此遭受的其他损失赔偿责任。示例说明：如承包方未按约定完成工程，导致发包方遭受直接经济损失，如工程延期导致的工程费用增加等，承包方应承担相应的赔偿