污水处理承台施工合同

污水处理承台施工合同合同编号：__________第一条项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：污水处理承台施工，包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程等。第二条合同价格2.1本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于施工过程中的人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费、保险费等一切与施工有关的费用。2.3合同价格采取固定价格方式，合同履行过程中，如遇政策调整、材料价格波动等不可抗力因素影响，双方协商解决。第三条合同履行3.1施工方的义务（1）按照合同约定的内容、质量标准、工期要求完成施工任务。（2）严格按照国家及地方有关法律、法规、标准、规范进行施工，确保施工安全。（3）负责施工过程中的现场管理，确保施工场地清洁、秩序井然。（4）承担因施工原因导致的一切损失和责任。3.2业主的义务（1）按照合同约定支付合同价款。（2）提供施工所需的场地、水源、电源、通讯等基础设施。（3）协调处理施工过程中的相关事宜，包括但不限于土地、环保、交通等手续。（4）负责办理项目验收手续，接收并验收施工方完成的工程。第四条工期4.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.3业主如因自身原因导致工期延误，应支付施工方因此产生的合理费用。第五条质量保修5.1施工方对施工的工程质量负责，保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。5.2在保修期内，施工方对工程质量问题负责修复或更换，所产生的费用由施工方承担。5.3业主如发现工程质量问题，应在保修期内及时通知施工方，施工方应在接到通知后____小时内予以答复，并按照约定及时处理。第六条合同价款的支付6.1业主按照施工进度，分阶段支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总价款的____%。（2）工程进度达到____%后，支付合同总价款的____%。（3）工程验收合格后，支付合同总价款的____%。6.2施工方开具等额的税务发票，业主按约定时间支付。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。7.2施工方如未按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务，业主有权要求施工方返工、赔偿损失，并按照约定支付违约金。7.3业主如未按照合同约定支付合同价款，施工方有权暂停施工，并要求业主支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.施工方案和施工组织设计4.施工人员名单和资质证书5.施工材料和设备清单6.安全生产管理制度7.质量保证措施和验收标准8.环境保护措施和验收标准9.合同价款支付凭证10.违约金计算公式和相关法律法规二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务的，属于违约行为。2.业主未按照合同约定支付合同价款的，属于违约行为。3.双方未按照合同约定履行其他义务的，属于违约行为。4.违约行为的认定应依据合同约定和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.污水处理承台施工合同：是指业主与施工方签订的，关于污水处理承台施工项目的合同。2.合同总价：指双方约定的，完成合同约定的全部工程量所需的费用。3.工期：指双方约定的，完成合同约定的全部工程所需的时间。4.质量保修：指施工方对施工的工程质量负责，并在保修期内对工程质量问题负责修复或更换。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸和技术规范不明确的问题，应及时与甲方沟通，明确图纸和技术规范。2.遇到工程量增减的问题，应及时与甲方沟通，按实际情况调整工程量清单。3.遇到工期延误的问题，应及时与甲方沟通，协商解决工期问题。4.遇到支付价款的问题，应及时与甲方沟通，确保合同价款的支付。5.遇到质量问题，应及时与甲方沟通