建筑材料施工总价承包合同

建筑材料施工总价承包合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程项目所需建筑材料的施工总价承包，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与内容（1）建筑材料的采购、运输、储存、加工、安装、调试及验收；（2）施工过程中的技术指导、咨询服务；（3）施工人员工资、福利、保险等相关费用；（4）施工设备、工具、材料的维修、保养及更换；（5）施工过程中的质量控制、安全管理、环境保护等。1.2承包商应按照业主的要求，完成上述范围内的各项工作，并保证工程质量、进度和安全。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同总价款的30%作为预付款。2.3剩余的70%合同总价款，业主应在工程验收合格后的七个工作日内支付。2.4合同价款支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：__________账号：__________开户银行：__________第三条工程质量与标准3.1承包商应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。3.2工程质量标准如下：（1）材料合格率：100%；（2）施工合格率：100%；（3）工程验收合格率：100%。3.3承包商应承担因质量问题导致的返工、维修、更换等一切费用。第四条合同工期4.1合同约定的工期为____个月。4.2承包商如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑材料清单2.施工图纸3.工程量清单4.质量标准及规范5.施工方案6.安全生产措施7.人员资质证明8.设备清单9.材料检测报告10.工程验收标准二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不合格：工程质量未达到合同约定的标准。3.材料不合格：建筑材料未达到合同约定的质量要求。4.施工安全事件：发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。5.支付违约：未按照合同约定时间、金额支付价款。6.违反合同其他条款：包括但不限于违反保密、知识产权保护、环境保护等条款。三、法律名词及解释：1.建筑材料：指用于建筑工程的各类原材料、半成品、成品等。2.施工总价承包：指承包商承担建筑工程施工任务，按照合同约定的价格完成工程。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。4.工程质量：指工程满足设计文件、规范和标准要求的能力。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.合同履行：指合同双方按照约定完成各自权利和义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应延误：提前与供应商沟通，备足备用材料；加强与供应商的协调，确保材料及时供应。2.施工进度滞后：调整施工计划，优化施工流程；增加施工人员，提高施工效率。3.工程质量问题：加强质量控制，定期进行质量检查；发现问题及时整改，确保工程质量。4.安全事故：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训；制定应急预案，降低安全风险。5.支付纠纷：明确支付条款，确保双方权益；及时沟通，解决支付过程中的问题。五、所有应用场景：1.建筑工程施工总承包2.建筑材料采购与施工一体化3.房屋建筑工程施工4.基础设施建设工程施工5