2025年度地铁隧道劳务分包施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度地铁隧道劳务分包施工合同1合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订日期第三条款合同双方第四条款合同签订地点第二章合同标的第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程内容第三章工程进度与工期第一条款工程进度计划第二条款工期要求第三条款工期延误责任第四章工程质量与验收第一条款质量标准第二条款质量验收程序第三条款质量责任第五章工程造价与支付第一条款工程造价第二条款工程款支付方式第三条款工程款支付时间第六章材料供应与设备第一条款材料供应第二条款设备供应第三条款材料与设备质量第七章安全生产与环境保护第一条款安全生产要求第二条款环境保护要求第三条款安全生产责任第八章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更与解除程序第九章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十一章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止程序第十二章合同附件第一条款附件一：工程量清单第二条款附件二：施工图纸第三条款附件三：其他相关文件第十三章其他约定第一条款合同保密第二条款合同解除后的义务第三条款合同解除后的争议解决第十四章合同签署第一条款合同签署日期第二条款合同签署地点第三条款合同签署人合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度地铁隧道劳务分包施工合同第二条款合同签订日期：____年____月____日第三条款合同双方：（一）甲方：__________（二）乙方：__________第四条款合同签订地点：__________第二章合同标的第一条款工程名称：__________第二条款工程地点：__________第三条款工程规模：__________第四条款工程内容：（一）隧道开挖（二）支护结构施工（三）衬砌施工（四）隧道内部设施安装第三章工程进度与工期第一条款工程进度计划：（一）隧道开挖：____年____月____日前完成（二）支护结构施工：____年____月____日前完成（三）衬砌施工：____年____月____日前完成（四）隧道内部设施安装：____年____月____日前完成第二条款工期要求：总工期____个月第三条款工期延误责任：（一）乙方未按时完成工程进度，每延误一日，甲方有权向乙方收取____元的违约金。（二）因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任。第四章工程质量与验收第一条款质量标准：符合国家相关质量标准及甲方要求第二条款质量验收程序：（一）施工过程中，乙方应定期进行自检，并及时向甲方汇报。（二）工程完成后，乙方应组织甲方进行验收，验收合格后方可交付使用。第三条款质量责任：（一）若工程存在质量问题，乙方应无条件进行整改，直至符合质量要求。（二）因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担全部责任。第五章工程造价与支付第一条款工程造价：____万元人民币第二条款工程款支付方式：（一）工程进度款：按工程进度分段支付，每次支付比例为____%。（二）竣工结算款：工程竣工验收合格后支付，支付比例为____%。第三条款工程款支付时间：（一）进度款支付时间：每月____日前支付上个月完成的工程款。（二）竣工结算款支付时间：竣工验收合格后____日内支付。第六章材料供应与设备第一条款材料供应：（一）甲方负责提供隧道施工所需的材料。（二）乙方负责材料的质量和验收。第二条款设备供应：（一）甲方负责提供隧道施工所需的设备。（二）乙方负责设备的维护和管理。第三条款材料与设备质量：符合国家相关标准和甲方要求。第七章安全生产与环境保护第一条款安全生产要求：（一）乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。（二）乙方应制定完善的安全管理制度，确保施工安全。第二条款环境保护要求：（一）乙方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。（二）乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。第三条款安全生产责任：（一）乙方应承担因自身原因导致的安全生产事故的全部责任。（二）因甲方原因导致的安全生产事故，甲方应承担相应责任。第八章合同变更与解除第一条款合同变更条件：（一）因不可抗力导致合同无法履行；（二）因国家政策调整导致合同无法履行；（三）双方协商一致，且不违反法律法规。第二条款合同解除条件：（一）一方严重违约，另一方有权解除合同；（二）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除；（三）合同约定的解除条件成就。第三条款合同变更与解除程序：（一）变更或解除合同，双方应书面通知对方；（二）变更或解除合同后，双方应立即采取必要措施，保障工程顺利进行。第九章违约责任第一条款违约行为：（一）未按时完成工程进度；（二）工程质量不符合约定；（三）未按时支付工程款；（四）违反安全生产规定；（五）违反环境保护规定。第二条款违约责任承担：（一）违约方应承担违约责任，赔偿对方损失；（二）违约金按合同约定执行；（三）违约行为严重者，合同方有权解除合同。第三条款违约赔偿：（一）赔偿金额根据实际损失计算；（二）违约金与赔偿金额可合并计算。第十章争议解决第一条款争议解决方式：（一）协商解决；（二）调解解决；（三）仲裁解决；（四）诉讼解决。第二条款争议解决机构：（一）双方协商确定的机构；（二）仲裁委员会；（三）人民法院。第三条款争议解决程序：（一）双方应在争议发生后____日内协商解决；（二）协商不成的，可申请调解或仲裁；（三）调解或仲裁期间，双方应继续履行合同。第十一章合同生效与终止第一条款合同生效条件：（一）双方签字盖章；（二）合同内容完整；（三）合同符合法律法规。第二条款合同终止条件：（一）工程竣工验收合格；（二）合同约定的解除条件成就；（三）法律法规规定的其他终止条件。第三条款合同终止程序：（一）合同终止后，双方应进行工程结算；（二）结算完成后，双方应相互归还物品；（三）合同终止后，双方应承担相应的法律责任。第十二章合同附件第一条款附件一：工程量清单第二条款附件二：施工图纸第三条款附件三：其他相关文件第十三章其他约定第一条款合同保密：（一）双方应对合同内容保密；（二）未经对方同意，不得向第三方泄露。第二条款合同解除后的义务：（一）双方应按照合同约定履行合同解除后的义务；（二）合同解除后，双方应相互归还物品。第三条款合同解除后的争议解决：（一）合同解除后的争议，双方应按照本章第十章约定解决；（二）争议解决期间，双方应继续履行合同。第十四章合同签署第一条款合同签署日期：____年____月____日第二条款合同签署地点：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________附件：合同附件一、二、三多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方责任（一）甲方负责提供施工场地，确保乙方施工所需的场地条件符合合同约定。（二）甲方应按照合同约定的时间、地点和数量提供施工材料，并承担材料运输、卸载、储存等费用。（三）甲方应按照合同约定的时间、地点和数量提供施工设备，并确保设备性能良好，满足施工要求。（四）甲方应负责协调施工现场的周边环境，确保乙方施工不受外部干扰。附加条款二：工程进度管理（一）甲方应定期检查工程进度，对乙方施工进度进行监督，确保工程按计划推进。（二）如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。（三）甲方应负责组织工程竣工验收，确保工程符合合同约定和设计要求。附加条款三：工程变更管理（一）甲方应在工程实施过程中，及时向乙方提供变更通知，并明确变更内容、变更原因及变更后的费用。（二）乙方应在收到变更通知后____日内回复甲方，对变更意见进行确认。（三）如变更涉及工程进度、质量、安全等方面，甲方应组织专家论证，确保变更的合理性和可行性。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：乙方责任（一）乙方应按照合同约定的时间、地点和数量完成施工任务，确保工程质量达到约定标准。（二）乙方应负责施工现场的安全生产管理，确保施工人员的人身安全和设备安全。（三）乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施减少施工对环境的影响。附加条款二：工程进度管理（一）乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。（二）乙方应定期向甲方汇报工程进度，确保工程按计划推进。（三）如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。附加条款三：工程变更管理（一）乙方应在收到变更通知后____日内回复甲方，对变更意见进行确认。（二）乙方应按照变更要求调整施工方案，确保工程质量和进度不受影响。（三）如变更涉及工程进度、质量、安全等方面，乙方应组织专家论证，确保变更的合理性和可行性。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：第三方中介职责（一）第三方中介应负责监督合同执行情况，确保合同双方遵守合同约定。（二）第三方中介应负责协调合同双方的争议，提供专业意见，协助解决争议。（三）第三方中介应定期向合同双方报告合同执行情况，确保双方了解工程进展。附加条款二：第三方中介费用说明：第三方中介的费用由合同双方按照约定的比例分担，具体费用在合同中明确。附加条款三：第三方中介变更说明：如需更换第三方中介，双方应书面通知对方，并经对方同意后方可更换。更换后的第三方中介应继续履行原中介的职责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.其他相关文件4.甲方提供的材料清单5.乙方提供的设备清单6.工程进度计划7.工程验收报告8.合同变更记录9.争议解决记录10.第三方中介评估报告二、违约行为及认定：违约行为：1.乙方未按时完成工程进度。2.工程质量不符合约定标准。3.乙方未按时支付工程款。4.违反安全生产规定。5.违反环境保护规定。违约行为认定：1.甲方通过现场检查、进度报告、验收报告等文件认定乙方违约。2.乙方承认违约事实，并经双方协商确认。3.第三方中介根据合同约定和现场实际情况进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向另一方支付的一定数额的金钱。3.争议解决：指合同当事人之间在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁委员会：依法设立，独立行使仲裁权的机构。5.诉讼：指合同当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院依法判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.