二零二五年军事设施桩基分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年军事设施桩基分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1军事设施桩基工程概况2.2分包工程范围及内容3.合同工期3.1工期开始日期3.2工期结束日期3.3工期延误及违约责任4.合同价款4.1合同总价4.2工程量清单及计价方式4.3付款方式及进度款支付4.4结算及最终付款5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供及审查5.2技术资料及试验报告5.3施工变更及洽商6.施工组织及进度6.1施工组织设计及方案6.2施工进度计划及调整6.3施工现场管理7.质量要求及验收7.1质量标准及规范7.2质量检验及验收7.3质量保证及违约责任8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3文明施工及环境保护9.材料供应及设备租赁9.1材料供应及检验9.2设备租赁及维护10.保密条款10.1保密内容10.2保密责任10.3保密措施11.违约责任及争议解决11.1违约行为及违约责任11.2争议解决方式12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议14.2合同生效日期14.3合同份数及保管14.4合同签署及生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：中国人民解放军某部队1.1.2乙方：某桩基工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：某省某市某区某街道1.2.2乙方地址：某省某市某区某街道1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：1.3.2甲方联系电话：138xxxx56781.3.3乙方联系人：1.3.4乙方联系电话：139xxxx56782.合同标的及范围2.1军事设施桩基工程概况2.1.1工程名称：某军事设施桩基工程2.1.2工程地点：某省某市某区某军事基地2.1.3工程规模：占地面积X平方米，建筑面积X平方米2.2分包工程范围及内容2.2.1桩基工程包括：钻孔灌注桩、预应力管桩、挖孔桩等2.2.2桩基施工、验收及后续养护工作3.合同工期3.1工期开始日期：2024年4月1日3.2工期结束日期：2024年12月31日3.3工期延误及违约责任3.3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程3.3.2若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金4.合同价款4.1合同总价：人民币壹仟万元整4.2工程量清单及计价方式4.2.1按照国家现行定额及市场价格计价4.2.2乙方提交工程量清单，经甲方审核确认后作为结算依据4.3付款方式及进度款支付4.3.1首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价10%4.3.2进度款：每完成合同工程量的30%支付一次，累计支付至合同总价60%4.3.3质量验收合格后支付至合同总价80%4.3.4竣工验收合格后支付至合同总价95%4.4结算及最终付款4.4.1乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后30日内完成审核4.4.2甲方审核无误后支付剩余5%的尾款5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供及审查5.1.1甲方负责提供施工图纸，乙方应按照图纸进行施工5.1.2乙方在收到图纸后10日内完成图纸审查，提出修改意见5.2技术资料及试验报告5.2.1乙方负责提供施工技术资料，包括施工方案、进度计划等5.2.2乙方负责提供材料、设备的试验报告，确保质量符合要求5.3施工变更及洽商5.3.1因设计变更、地质条件等原因导致施工内容发生变化，由双方协商确定5.3.2任何变更均应以书面形式通知对方，并作为合同附件6.施工组织及进度6.1施工组织设计及方案6.1.1乙方应编制详细的施工组织设计及方案，经甲方审核批准后执行6.1.2施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施等6.2施工进度计划及调整6.2.1乙方应按照施工组织设计及方案制定详细的进度计划，并报送甲方备案6.2.2若因特殊原因需要调整进度计划，乙方应提前向甲方报告并经甲方同意6.3施工现场管理6.3.1乙方负责施工现场的管理，确保施工安全、文明、有序6.3.2乙方应按照国家相关法律法规和军事设施建设要求，加强施工现场管理8.质量要求及验收8.1质量标准及规范8.1.1施工质量应符合国家现行标准、规范和设计要求8.1.2乙方应按照甲方提供的质量标准进行施工，确保工程质量8.2质量检验及验收8.2.1乙方应按照施工图纸和规范要求进行质量检验，检验结果应记录在案8.2.2甲方有权对施工过程进行质量监督，发现质量问题应立即通知乙方整改8.2.3主体结构完工后，乙方应组织自检，自检合格后报送甲方进行验收8.3质量保证及违约责任8.3.1乙方应提供质量保证书，保证工程质量符合约定8.3.2若因乙方施工原因造成质量问题，乙方应承担修复费用及相应的违约责任9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任9.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，落实安全生产责任制9.1.2乙方应制定安全生产管理制度，定期进行安全检查，确保施工安全9.2安全防护措施9.2.1乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，包括安全标志、警示牌等9.2.2乙方应定期对施工人员进行安全教育，提高安全意识9.3文明施工及环境保护9.3.1乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁有序9.3.2乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保环境保护要求10.材料供应及设备租赁10.1材料供应及检验10.1.1乙方负责材料采购，确保材料质量符合要求10.1.2乙方应在材料进场前进行检验，检验合格后方可使用10.2设备租赁及维护10.2.1乙方应租赁必要的施工设备，确保施工顺利进行10.2.2乙方应对租赁设备进行定期维护，确保设备性能良好11.保密条款11.1保密内容11.1.1甲方提供的军事设施图纸、技术资料等均为保密信息11.1.2乙方在施工过程中获得的军事设施相关信息亦属保密范围11.2保密责任11.2.1乙方应建立健全保密制度，采取有效措施保护保密信息11.2.2乙方工作人员不得泄露保密信息，违反保密协议的，应承担相应法律责任11.3保密措施11.3.1乙方应限制保密信息的知悉范围，仅限于参与该项目的人员11.3.2乙方应定期对保密信息进行审查，防止信息泄露12.违约责任及争议解决12.1违约行为及违约责任12.1.1任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任12.1.2违约金的具体计算方式及支付时间由双方另行约定12.2争议解决方式12.2.1双方应友好协商解决合同争议12.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1合同签订后，任何一方未经对方同意，单方面解除合同的，应承担违约责任13.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同13.2合同终止条件13.2.1工程完工并经甲方验收合格13.2.2双方协商一致，终止合同13.3合同解除或终止后的处理13.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算13.3.2任何一方应承担因其违约行为导致的损失14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议14.1.1本合同附件包括工程量清单、施工图纸等14.1.2双方可根据实际情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同份数及保管14.3.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力14.3.2双方应妥善保管合同文本，不得擅自涂改、伪造、转让第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方概念界定15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的企业、机构或个人。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入本合同，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的服务协议。15.2.2第三方介入的具体事项、服务内容、费用及期限等，由甲乙双方与第三方协商确定。16.甲乙双方额外条款及说明16.1第三方责任界定16.1.1第三方在履行服务协议过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的法律责任。16.1.2第三方责任限额，由甲乙双方与第三方在服务协议中约定，但不得超过合同总价的一定比例。16.2第三方与其他方的划分说明16.2.1第三方与甲方、乙方之间的关系，以服务协议为准，甲方、乙方与第三方之间不承担连带责任。16.2.2第三方在履行服务协议过程中，应遵守国家法律法规和军事设施建设要求，确保工程质量、安全、进度。17.第三方责任限额具体条款17.1第三方责任限额约定17.1.1第三方在履行服务协议过程中，因自身原因造成甲方、乙方损失的，其责任限额不超过合同总价10%。17.1.2第三方责任限额的计算，以实际损失为准，包括直接经济损失和间接经济损失。17.2第三方责任赔偿程序17.2.1第三方在履行服务协议过程中，造成甲方、乙方损失的，甲方、乙方应及时通知第三方，并要求第三方承担赔偿责任。17.2.2第三方接到损失通知后，应在7个工作日内与甲方、乙方协商赔偿事宜。17.2.3若双方协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更程序18.1.1甲乙双方同意第三方介入合同后，应书面通知对方，并签订补充协议，对合同内容进行变更。18.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。18.2合同变更内容18.2.1第三方介入的具体事项、服务内容、费用及期限等。18.2.2第三方责任限额及赔偿程序。18.2.3其他与本合同相关的变更内容。19.第三方介入后的合同终止19.1合同终止条件19.1.1第三方服务协议终止。19.1.2第三方介入事项完成。19.1.3双方协商一致，终止合同。19.2合同终止后的处理19.2.1第三方服务协议终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。19.2.2第三方介入事项完成后，甲乙双方应按照合同约定进行验收。19.2.3合同终止后，甲乙双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程量、单价、合价等信息，作为合同价款的依据。2.施工图纸及技术资料包括施工图纸、设计变更通知、技术规范、试验报告等。3.施工组织设计及方案详细描述施工方法、进度计划、质量保证措施等。4.进度款支付申请表乙方填写，申请进度款支付。5.质量检验报告包括材料、设备、施工过程的检验结果。6.安全生产记录记录施工现场的安全生产情况。7.环境保护措施记录记录施工现场的环境保护措施及效果。8.第三方服务协议甲乙双方与第三方签订的服务协议。9.合同变更协议甲乙双方签订的合同变更协议。10.竣工验收报告乙方提交的竣工验收报告。11.结算书甲乙双方签订的结算书。12.争议解决协议甲乙双方签订的争议解决协议。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定工期完成工程责任认定：乙方应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金。示例：若乙方未能在合同约定工期结束前完成工程，则应支付甲方违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定责任认定：乙方应承担修复费用及相应的违约责任。示例：若乙方施工的桩基工程存在质量问题，乙方应负责修复，并支付修复费用。3.甲方未按合同约定支付进度款责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的利息。示例：若甲方未在合同约定的时间内支付进度款，则应向乙方支付逾期付款的利息。4.第三方未按服务协议履行职责责任认定：第三方应承担相应的违约责任。示例：若第三方在服务过程中出现失误，导致甲方、乙方损失，第三方应承担相应的违约责任。5.任何一方泄露合同保密信息责任认定：泄露方应承担相应的法律责任。示例：若乙方工作人员泄露军事设施图纸等保密信息，乙方应承担相应的法律责任。6.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行责任认定：违约方应承担违约责任。示例：若甲方在合同履行过程中违反约定，导致合同无法履行，甲方应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年军事设施桩基分包合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语定义1.2行业术语解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3相关单位信息3.合同背景3.1项目概况3.2项目地点3.3项目规模4.桩基工程范围4.1工程量清单4.2工程技术要求4.3工程质量标准5.合同工期5.1总工期5.2各分部分项工程工期5.3工期延误及处理6.合同价格6.1计价方式6.2工程款支付方式6.3价格调整机制7.材料设备7.1材料设备供应7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收标准8.施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工进度计划8.3安全生产与文明施工9.验收与移交9.1工程验收标准9.2验收程序9.3移交手续10.保修与维护10.1保修期限10.2保修内容10.3维护责任11.违约责任11.1分包方违约责任11.2总包方违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同术语定义1.1.1“合同”指本合同及其附件、补充协议及双方确认的往来函件等。1.1.2“分包方”指承担本合同桩基工程建设的乙方。1.1.3“总包方”指委托乙方进行桩基工程建设的甲方。1.1.4“工程”指本合同约定的桩基工程。1.1.5“工程量清单”指本合同附件中的工程量清单。1.1.6“施工图纸”指甲方提供的施工图纸及相关技术文件。1.2行业术语解释1.2.1“桩基”指用于支撑建筑物的桩基础。1.2.2“地基处理”指对地基进行加固、改良等处理措施。1.2.3“验收”指按照合同约定的标准和方法对工程进行检查，确认工程符合要求。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称：X公司2.1.2分包方地址：省市区路号2.1.3联系人：X2.1.4联系电话：2.2总包方信息2.2.1总包方名称：X集团有限公司2.2.2总包方地址：省市区路号2.2.3联系人：X2.2.4联系电话：2.3相关单位信息2.3.1设计单位：X设计研究院2.3.2监理单位：X工程监理公司3.合同背景3.1项目概况3.1.1项目名称：军事设施建设项目3.1.2项目地点：省市区3.1.3项目规模：平方米3.2项目地点3.2.1项目具体地址：省市区路号3.3项目规模3.3.1项目总建筑面积：平方米3.3.2桩基工程建筑面积：平方米4.桩基工程范围4.1工程量清单4.1.1桩基础工程量：根4.1.2地基处理工程量：平方米4.2工程技术要求4.2.1桩基础设计要求：按照国家现行相关规范和设计标准执行。4.2.2地基处理技术要求：按照国家现行相关规范和设计标准执行。4.3工程质量标准4.3.1桩基础质量标准：符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022018的要求。4.3.2地基处理质量标准：符合《建筑地基处理工程施工质量验收规范》GB502032018的要求。5.合同工期5.1总工期5.1.1合同总工期：自合同签订之日起个月。5.2各分部分项工程工期5.2.1桩基础工程工期：自合同签订之日起个月。5.2.2地基处理工程工期：自合同签订之日起个月。5.3工期延误及处理5.3.1因分包方原因导致工期延误，每延误一天，分包方应向总包方支付元违约金。5.3.2因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决。6.合同价格6.1计价方式6.1.1桩基础工程按实际工程量结算。6.1.2地基处理工程按实际工程量结算。6.2工程款支付方式6.2.1预付款：合同签订后，分包方提交相关资料，总包方支付合同总额的%作为预付款。6.2.2进度款：根据施工进度，每月支付合同总额的%作为进度款。6.2.3结算款：工程完工并验收合格后，支付合同总额的%作为结算款。6.3价格调整机制6.3.1合同价格在合同有效期内不得调整。6.3.2如遇政策调整或市场价格波动，双方可协商调整合同价格。8.施工组织与管理8.1施工组织设计8.1.1分包方应根据工程特点，编制施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。8.1.2施工组织设计应报总包方和监理单位审批。8.2施工进度计划8.2.1分包方应按照施工组织设计编制施工进度计划，确保工程按期完成。8.2.2施工进度计划应包括各分部分项工程的起止时间、施工顺序、施工方法等。8.3施工资源配置8.3.1分包方应根据施工进度计划和工程量，合理配置施工资源，包括人员、设备、材料等。8.3.2分包方应确保施工资源的充足和合理使用。9.验收与移交9.1工程验收标准9.1.1桩基工程验收应按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022018执行。9.1.2地基处理工程验收应按照《建筑地基处理工程施工质量验收规范》GB502032018执行。9.2验收程序9.2.1分包方应按照合同约定的时间完成工程，并向总包方提交验收申请。9.2.2总包方和监理单位应组织验收，对工程质量进行检查。9.3移交手续9.3.1工程验收合格后，分包方应向总包方提交工程移交报告。9.3.2总包方和监理单位应在收到移交报告后个工作日内完成工程移交手续。10.保修与维护10.1保修期限10.1.1桩基工程保修期限为年。10.1.2地基处理工程保修期限为年。10.2保修内容10.2.1在保修期内，因分包方施工质量问题导致的工程损坏，由分包方负责修复。10.2.2保修期内，因不可抗力造成的工程损坏，双方协商解决。10.3维护责任10.3.1分包方应负责工程的日常维护，确保工程质量。10.3.2总包方和监理单位应监督分包方的维护工作。11.违约责任11.1分包方违约责任11.1.1分包方未能按合同约定完成工程，每延误一天，支付元违约金。11.1.2分包方提供的材料或设备不符合合同要求，每发现一处，支付元违约金。11.2总包方违约责任11.2.1总包方未能按合同约定支付工程款，每延误一天，支付元违约金。11.2.2总包方未能按合同约定提供施工图纸或技术文件，每延误一天，支付元违约金。11.3违约处理11.3.1双方应友好协商解决违约问题。11.3.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后，双方应在个工作日内提出解决方案。12.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同签订地人民法院。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完工并验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同解除条件13.3.1因不可抗力导致合同无法履行。13.3.2一方严重违约，另一方有权解除合同。14.其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力，双方应协商解决合同执行问题。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术文件等。14.3合同份数14.3.1本合同一式份，双方各执份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律规定，介入合同执行过程中的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。15.2.2第三方责任限额包括但不限于因其提供的服务或意见导致的合同履行延误、工程成本增加、工程质量问题等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并由甲乙双方共同签署第三方介入协议。a.第三方的名称、地址、联系方式；b.第三方的职责和权限；c.第三方介入的时间范围；d.第三方的责任限额；e.第三方费用的支付方式和金额；f.第三方介入的终止条件。16.第三方职责和权限16.1第三方职责16.1.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的要求，履行其职责，包括但不限于：a.监督和管理工程进度；b.检查和验收工程质量；c.提供技术咨询服务；d.参与争议解决。16.2第三方权限a.要求分包方提供相关资料和报告；b.对分包方的施工过程进行检查；c.对分包方的施工质量进行评定；d.对分包方提出改进建议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1甲乙双方应明确第三方在合同执行过程中的地位和作用，确保第三方与其他各方（包括分包方）之间的责任划分清晰。17.2第三方与分包方的关系17.2.1第三方对分包方的监督和管理，不改变分包方与甲乙双方之间的合同关系。17.2.2第三方对分包方的建议和意见，不构成分包方对甲乙双方的责任。18.第三方介入后的额外条款及说明18.1.1工程进度调整18.1.1.1第三方介入后，如因第三方原因导致工程进度延误，甲乙双方应协商确定新的工程进度计划。18.1.1.2第三方介入后，甲乙双方应确保第三方提供的进度信息准确无误。18.1.2工程成本调整18.1.2.1第三方介入后，如因第三方原因导致工程成本增加，甲乙双方应协商确定增加的成本分摊方式。18.1.2.2第三方介入后，甲乙双方应确保第三方提供的成本信息真实可靠。18.1.3工程质量调整18.1.3.1第三方介入后，如因第三方原因导致工程质量问题，甲乙双方应协商确定解决方案。18.1.3.2第三方介入后，甲乙双方应确保第三方提供的质量信息符合合同要求。18.1.4第三方费用调整18.1.4.1第三方介入后，甲乙双方应根据第三方介入协议约定的费用支付方式和金额，确保第三方费用的合理支付。18.1.4.2第三方介入后，甲乙双方应确保第三方费用的结算及时、准确。第