零星建筑工程施工合同2025年

零星建筑工程施工合同2025年通用合同编号：__________零星建筑工程施工合同（2025年通用）合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为零星建筑工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方零星建筑工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（填写工程名称）1.2工程地点：（填写工程地点）1.3工程规模：（填写工程规模）1.4工程内容：（填写工程内容）1.5工程质量标准：（填写工程质量标准）二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价应包括工程的所有施工内容，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格一经双方确认，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更。三、合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程所需的所有审批手续，包括但不限于规划、建设、环保等部门的审批。（2）按照合同约定提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。（3）提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。（4）按照合同约定支付工程进度款及尾款。3.2乙方责任：（1）按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求完成施工。（2）严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术规范施工，确保工程安全。（3）负责工程现场的安全防护、环境保护和文明施工。（4）协助甲方办理工程验收手续。四、合同支付4.1甲方按照乙方提交的工程进度报表，按月支付工程进度款，支付比例为当月完成工程量的70%。4.2工程竣工验收合格后，甲方支付剩余30%的工程款。4.3乙方开具等额的正规发票，甲方按照税务规定支付税金。五、合同工期5.1本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。六、违约责任6.1甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。6.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸及说明

2.工程量清单

3.施工方案及施工组织设计

4.材料及设备采购合同

5.工程质量验收标准

6.工程进度计划

7.安全生产管理制度

8.环境保护措施方案

9.工程保修书

10.双方资质证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付工程款，认定为违约行为。

2.乙方未按照约定完成工程，认定为违约行为。

3.乙方未按照合同约定的质量标准施工，认定为违约行为。

4.乙方未按照约定的工期完成工程，认定为违约行为。

5.甲方未按照约定提供施工场地或基础设施，认定为违约行为。

6.甲方未按照约定办理工程审批手续，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的发包方，即零星建筑工程项目的业主。

2.乙方：指合同中的承包方，即具备相关资质和能力的施工单位。

3.工程量清单：指明细列出工程所需各项工作的名称、数量、规格等。

4.施工方案：指为实现工程施工目标而制定的施工方法、工艺流程等。

5.工程质量验收标准：指对工程质量进行评价的依据和标准。

6.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。

7.合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，合理分配施工资源，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新验收合格后继续施工；严重质量问题可能导致合同解除。

3.工程款支付纠纷：

解决办法：双方依据合同约定，提供相应证据，通过友好协商或法律途径解决。

4.施工安全事故：

解决办法：立即上报相关部门，采取紧急措施，防止事故扩大；根据事故原因追究责任。

5.环境保护问题：

解决办法：加强施工现场环境保护措施，遵守国家及地方环保法规，防止环境污染。五、所有应用场景：1.适用于各类零星建筑工程项目的施工合同。

2.适用于建筑规模较小、施工周期较短、工程内容较为简单的工