2024年新型城镇化项目预应力管桩施工劳务分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新型城镇化项目预应力管桩施工劳务分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1项目定义1.2合同定义1.3术语解释2.合同双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3第三方信息3.项目背景与目的3.1项目背景3.2项目目的4.项目范围与内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工标准5.施工进度计划5.1施工工期5.2进度节点5.3进度调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.材料与设备7.1材料供应7.2设备提供7.3材料与设备验收8.工程款支付8.1支付方式8.2支付进度8.3付款条件9.保险与安全9.1保险责任9.2安全责任9.3安全措施10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同终止与生效13.1合同终止条件13.2合同生效条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1隐私保护14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1项目定义：本合同所指项目为2024年新型城镇化项目中的预应力管桩施工部分。1.2合同定义：本合同是指分包方与总包方之间就预应力管桩施工劳务进行的权利义务关系的约定。1.3术语解释：1.3.1预应力管桩：指采用预应力技术生产的混凝土桩，具有高强度、高稳定性、高抗拔力的特点。1.3.2施工劳务：指分包方按照合同约定，完成预应力管桩施工的全部工作，包括但不限于桩基设计、材料采购、施工安装等。2.合同双方信息2.1分包方信息：2.1.1名称：___________2.1.2地址：___________2.1.3法定代表人：___________2.1.4联系电话：___________2.2总包方信息：2.2.1名称：___________2.2.2地址：___________2.2.3法定代表人：___________2.2.4联系电话：___________2.3第三方信息：2.3.1项目业主：___________2.3.2监理单位：___________2.3.3设计单位：___________3.项目背景与目的3.1项目背景：为响应国家新型城镇化发展战略，提高城镇化水平，实施2024年新型城镇化项目。3.2项目目的：通过预应力管桩施工，确保项目地基基础稳定，提高工程质量，缩短工期。4.项目范围与内容4.1施工范围：项目区域内预应力管桩的施工，包括桩基设计、材料采购、施工安装等。4.2施工内容：4.2.1桩基设计：根据地质勘察报告，进行桩基设计，确保桩基安全可靠。4.2.2材料采购：负责预应力管桩材料的质量控制，确保材料符合设计要求。4.2.3施工安装：按照设计图纸和施工规范进行预应力管桩的施工安装。4.3施工标准：严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。5.施工进度计划5.1施工工期：自合同签订之日起，预计施工工期为____个月。5.2进度节点：5.2.1第一个月：完成桩基设计及材料采购。5.2.2第二个月至第四个月：完成桩基施工。5.2.3第五个月至第六个月：完成验收及后期维护。5.3进度调整：如遇不可抗力或特殊原因，经双方协商一致，可对施工进度进行调整。6.施工质量要求6.1质量标准：严格按照国家相关标准和规范执行，确保施工质量达到设计要求。6.2质量检验：6.2.1施工过程中，分包方应定期进行自检，发现问题及时整改。6.2.2总包方和监理单位将对施工质量进行监督和抽检。6.2.3验收合格后方可交付使用。6.3质量责任：分包方对施工质量承担全部责任，如因施工质量问题导致事故，分包方应承担相应责任。8.工程款支付8.1支付方式：8.1.1分包方应按月向总包方提交工程进度报告和工程款申请。8.1.2总包方应在收到分包方申请后的____个工作日内进行审核，并支付相应款项。8.2支付进度：8.2.1按照施工进度，工程款支付比例分为：预付款____%、进度款____%、结算款____%。8.2.2预付款在合同签订后____个工作日内支付。8.2.3进度款在每月完成工程量后支付，每次支付前一个月已完成工程量的____%。8.2.4结算款在工程验收合格后____个工作日内支付。8.3付款条件：8.3.1分包方需提供发票、工程量清单、施工记录等相关证明材料。8.3.2工程质量达到设计要求，并通过验收。8.3.3分包方需按时完成工程量，确保施工进度。9.保险与安全9.1保险责任：9.1.1分包方需购买施工人员意外伤害保险，保险金额不低于____万元。9.1.2总包方需购买工程一切险，保险金额不低于____万元。9.2安全责任：9.2.1分包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。9.2.2总包方负责监督分包方的安全管理，并对施工现场进行定期检查。9.3安全措施：9.3.1分包方需制定安全生产责任制，明确各岗位的安全职责。9.3.2分包方需定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。10.合同变更与解除10.1变更程序：10.1.1双方协商一致后，可对合同内容进行变更。10.1.2变更内容应以书面形式进行确认。10.2解除条件：10.2.1双方协商一致解除合同。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2.3一方严重违约，另一方有权解除合同。10.3解除程序：10.3.1提出解除合同的一方应提前____个工作日通知对方。10.3.2双方应在解除合同后____个工作日内办理相关手续。11.违约责任11.1违约情形：11.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量不合格。11.1.2分包方未按时提交工程进度报告或工程款申请。11.1.3分包方未履行安全生产责任，导致安全事故。11.2违约责任：11.2.1分包方应承担违约责任，赔偿对方损失。11.2.2违约方应支付违约金，违约金金额为____万元。11.3违约赔偿：11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成可向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式：12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序：12.2.1双方应在争议发生后____个工作日内提出书面争议解决请求。12.2.2人民法院应在收到起诉状后____个工作日内立案。13.合同终止与生效13.1合同终止条件：13.1.1合同约定的工期届满。13.1.2合同解除。13.1.3双方协商一致终止合同。13.2合同生效条件：13.2.1双方签订合同并签字盖章。13.2.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。13.3合同终止程序：13.3.1双方应在合同终止后____个工作日内办理相关手续。14.其他约定事项14.1隐私保护：14.1.1双方对本合同涉及的商业秘密和隐私信息负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用：14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：14.3.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、材料清单等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为提供专业服务、技术支持或监督管理而介入的独立法人或自然人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入方式：15.2.1第三方介入应经合同双方同意，并以书面形式明确其服务内容、职责权限和责任范围。15.2.2第三方介入需符合国家相关法律法规和行业标准。15.3第三方职责：15.3.1第三方应根据合同约定，提供专业服务，协助合同双方履行合同义务。15.3.2第三方应对其提供的服务质量负责，确保服务符合合同要求。15.4第三方权利：15.4.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。15.4.2第三方有权对合同双方的行为进行监督，并提出改进建议。15.5第三方与其他方的划分说明：15.5.1第三方与合同双方之间是服务与被服务的关系，双方应明确各自的职责界限。15.5.2第三方不得干预合同双方的正常业务往来，不得泄露合同双方的商业秘密。15.5.3第三方在履行职责过程中，应遵守合同双方的保密协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额：16.1.1第三方对其服务过程中产生的直接损失，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额为____万元，超过部分由合同双方另行协商解决。16.1.3第三方责任限额不适用于因故意或重大过失造成的损失。16.2第三方责任免除：16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责，第三方不承担赔偿责任。16.2.2因合同双方未履行合同义务或提供的信息不准确导致第三方无法履行职责，第三方不承担赔偿责任。17.第三方变更与解除17.1第三方变更：17.1.1第三方变更需经合同双方同意，并以书面形式进行确认。17.1.2第三方变更不影响合同其他条款的效力。17.2第三方解除：17.2.1第三方解除需符合合同约定或法律法规的规定。17.2.2第三方解除应提前____个工作日通知合同双方。18.第三方争议解决18.1第三方争议解决方式：18.1.1第三方争议应通过协商解决。18.1.2协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2第三方争议解决程序：18.2.1第三方争议发生后，争议方应在____个工作日内提出书面争议解决请求。18.2.2人民法院应在收到起诉状后____个工作日内立案。19.第三方介入的合同附件19.1第三方介入的合同附件包括但不限于：19.1.1第三方服务协议；19.1.2第三方责任限额协议；19.1.3第三方保密协议。20.其他20.1本合同中关于第三方介入的条款，如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。20.2本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方服务协议详细要求：协议应明确第三方的服务内容、职责、权利、义务、费用及付款方式等。说明：该协议是第三方介入合同履行的基础，确保第三方服务符合合同要求。2.第三方责任限额协议详细要求：协议应明确第三方的责任限额，包括赔偿范围、赔偿金额、赔偿方式等。说明：该协议用于限制第三方在履行职责过程中可能产生的赔偿责任。3.第三方保密协议详细要求：协议应明确第三方的保密义务，包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：该协议用于保护合同双方的商业秘密和隐私信息。4.工程量清单详细要求：清单应详细列明施工项目的工程量、材料规格、单价及总价等。说明：该清单是工程款支付的重要依据，确保支付金额的准确性。5.施工图纸详细要求：图纸应完整、准确，包括设计说明、尺寸、材料要求等。说明：该图纸是施工的重要依据，确保施工符合设计要求。6.材料清单详细要求：清单应详细列明所需材料名称、规格、数量、品牌、产地等。说明：该清单是材料采购的重要依据，确保材料质量符合要求。7.施工进度计划详细要求：计划应明确施工工期、进度节点、关键路径等。说明：该计划是施工进度控制的重要依据，确保工程按时完成。8.施工安全措施详细要求：措施应包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明：该措施是施工安全管理的依据，确保施工安全。9.质量检验报告详细要求：报告应包括检验项目、检验结果、不合格项处理等。说明：该报告是施工质量控制的依据，确保施工质量达到要求。10.验收报告详细要求：报告应包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：该报告是工程验收的依据，确保工程符合设计要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程量或质量不合格。分包方未按时提交工程进度报告或工程款申请。分包方未履行安全生产责任，导致安全事故。分包方泄露合同双方的商业秘密。2.责任认定标准：违约行为发生后，双方应立即协商解决。如协商不成，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金。赔偿损失。采取补救措施。3.违约责任示例说明：分包方未按合同约定完成工程量，导致工期延误，总包方要求分包方支付违约金____万元。分包方泄露合同双方的商业秘密，总包方要求分包方支付赔偿金____万元。分包方未履行安全生产责任，导致安全事故，分包方应承担全部责任，赔偿损失____万元。全文完。2024年新型城镇化项目预应力管桩施工劳务分包合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同范围4.合同期限二、合同主体1.发包方2.承包方3.相关方三、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期四、合同内容1.施工劳务分包范围2.施工技术要求3.施工质量标准4.施工安全措施五、合同价格1.合同总价2.工程量清单3.付款方式4.付款节点六、施工进度1.施工计划2.进度控制3.进度调整七、施工质量1.质量责任2.质量检查3.质量整改4.质量验收八、施工安全1.安全责任2.安全管理3.安全事故处理4.安全教育培训九、环境保护1.环保要求2.环保措施3.环保监测4.环保处罚十、合同变更1.变更条件2.变更程序3.变更内容4.变更责任十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理4.违约赔偿十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构十三、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任4.解除后果十四、合同终止及后续处理1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任4.合同终止后续处理合同编号_________一、合同概述1.合同背景（1）项目背景（2）合同签订依据2.合同目的（1）明确双方权利义务（2）确保项目顺利实施3.合同范围（1）施工劳务分包范围（2）施工内容4.合同期限（1）合同起始日期（2）合同终止日期二、合同主体1.发包方（1）名称（2）地址（3）法定代表人2.承包方（1）名称（2）地址（3）法定代表人3.相关方（1）监理单位（2）设计单位（3）其他相关方三、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模（1）工程量（2）投资额4.项目工期（1）计划工期（2）实际工期四、合同内容1.施工劳务分包范围（1）施工劳务内容（2）施工劳务人员2.施工技术要求（1）技术规范（2）施工工艺3.施工质量标准（1）质量标准（2）质量检验4.施工安全措施（1）安全管理制度（2）安全防护措施五、合同价格1.合同总价2.工程量清单3.付款方式（1）付款比例（2）付款时间4.付款节点（1）进度付款（2）结算付款六、施工进度1.施工计划（1）施工进度安排（2）施工节点2.进度控制（1）进度调整（2）进度考核3.进度调整（1）原因分析（2）调整措施七、施工质量1.质量责任（1）质量保证（2）质量责任追究2.质量检查（1）检查内容（2）检查方法3.质量整改（1）整改措施（2）整改期限4.质量验收（1）验收标准（2）验收程序八、施工安全1.安全责任（1）承包方安全责任（2）发包方安全责任2.安全管理（1）安全管理制度（2）安全措施落实3.安全事故处理（1）事故报告（2）事故调查（3）事故处理4.安全教育培训（1）培训内容（2）培训时间九、环境保护1.环保要求（1）环保法规遵守（2）环保措施执行2.环保措施（1）废水处理（2）废气处理（3）噪声控制3.环保监测（1）监测频率（2）监测方法4.环保处罚（1）违规处罚（2）处罚标准十、合同变更1.变更条件（1）变更原因（2）变更程序2.变更程序（1）变更申请（2）变更审批3.变更内容（1）变更范围（2）变更内容4.变更责任（1）变更责任主体（2）变更责任承担十一、违约责任1.违约情形（1）违约行为（2）违约责任2.违约责任（1）违约赔偿（2）违约处理3.违约处理（1）违约处理方式（2）违约处理程序4.违约赔偿（1）赔偿金额（2）赔偿方式十二、争议解决1.争议解决方式（1）协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决2.争议解决程序（1）争议提出（2）争议处理3.争议解决机构（1）仲裁机构（2）法院十三、合同解除1.解除条件（1）合同解除事由（2）合同解除程序2.解除程序（1）解除通知（2）解除生效3.解除责任（1）解除责任承担（2）解除责任范围4.解除后果（1）合同解除后处理（2）合同解除后责任十四、合同终止及后续处理1.合同终止条件（1）合同终止事由（2）合同终止程序2.合同终止程序（1）合同终止通知（2）合同终止生效3.合同终止责任（1）合同终止后责任（2）合同终止后处理4.合同终止后续处理（1）工程验收（2）结算与付款（3）资料移交（4）争议解决[发包方签字/盖章]名称：代表人：日期：[承包方签字/盖章]名称：代表人：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导项目管理说明：甲方有权对项目进行全面管理，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面。乙方需配合甲方进行项目管理工作。2.甲方指定监理单位说明：甲方有权指定监理单位对项目进行监督，乙方需接受监理单位的监督和管理，并配合监理单位进行现场检查。3.甲方有权调整施工方案说明：在项目实施过程中，如遇特殊情况，甲方有权根据实际情况调整施工方案，乙方需无条件执行甲方调整后的施工方案。4.甲方有权决定施工顺序说明：甲方有权决定施工的先后顺序，乙方需按照甲方的要求进行施工，不得擅自改变施工顺序。5.甲方有权对乙方进行考核说明：甲方对乙方施工过程中的表现进行考核，考核结果作为支付工程款的重要依据。6.甲方有权对乙方进行罚款说明：如乙方违反合同约定或存在质量问题，甲方有权对乙方进行罚款，罚款金额由合同约定。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工组织说明：乙方有权根据施工技术要求和施工图纸，自行组织施工，甲方需为乙方提供必要的施工条件。2.乙方有权选择分包单位说明：在确保工程质量和安全的前提下，乙方有权选择合适的分包单位进行劳务分包，甲方需对分包单位进行审核。3.乙方有权决定施工进度说明：在保证工程质量的前提下，乙方有权根据自身实际情况调整施工进度，甲方需予以支持。4.乙方有权要求甲方提供施工资料说明：乙方在施工过程中需要甲方提供必要的施工资料，甲方应及时提供，以确保施工顺利进行。5.乙方有权对甲方提供的设备进行检查说明：乙方有权对甲方提供的施工设备进行检查，如发现设备不符合要求，有权要求甲方更换。6.乙方有权对甲方进行索赔说明：如甲方未能履行合同义务，乙方有权根据合同约定进行索赔，甲方需在规定时间内给予答复。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介职责说明：第三方中介负责协调甲方、乙方及其他相关方之间的关系，确保合同顺利履行。2.第三方中介费用说明：第三方中介费用由合同约定，甲方、乙方及第三方中介在合同签订前协商一致。3.第三方中介监督说明：第三方中介对施工过程中的质量、进度、安全等进行监督，确保合同约定得到执行。4.第三方中介调解说明：如甲方、乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解，调解结果具有约束力。5.第三方中介报告说明：第三方中介需定期向甲方、乙方提交项目进度报告、质量报告等，以便双方了解项目情况。6.第三方中介责任说明：第三方中介在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行，需承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目施工图纸及说明书2.施工合同3.施工进度计划4.施工质量标准5.施工安全措施6.环保措施及监测报告7.付款计划及进度款申请表8.第三方中介服务合同9.争议解决协议10.合同变更记录11.违约责任认定书12.索赔申请及处理记录二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工任务。认定：根据合同约定的工期，如乙方未能按时完成施工，视为违约。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定的标准。认定：经甲方或第三方监理单位验收，如发现质量不合格，视为违约。3.违约行为：乙方未采取有效措施确保施工安全。认定：发生安全事故，经调查确认乙方未履行安全责任，视为违约。4.违约行为：乙方违反环保要求，造成环境污染。认定：经环保部门检测，如发现乙方违反环保要求，视为违约。5.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。认定：根据合同约定的付款节点，如甲方未按时支付工程款，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人违反合同约定，不履行或不完全履行合同义务的行为。3.监理：指受委托对工程项目进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的活动。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的活动。5.索赔：指一方当事人因另一方违反合同约定，要求对方承担相应责任的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，调整施工计划，确保按期完成。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：加强质量控制，对不合格工程进行整改。3.问题：安全事故发生。解决办法：立即启动应急预案，调查原因，采取措施防止类似事故再次发生。4.问题：环保措施不到位。解决办法：加强环保意识，严格执行环保措施，确保环保达标。五、所有应用场景：1.新型城镇化项目建设。2.预应力管桩施工项目。3.劳务分包合同签订。4.施工进度、质量、安全、环保等方面的管理。5.争议解决和违约责任追究。全文完。2024年新型城镇化项目预应力管桩施工劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体甲方（项目业主）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________乙方（劳务分包单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景随着我国新型城镇化建设的深入推进，预应力管桩施工劳务分包业务在基础设施建设中发挥着越来越重要的作用。为进一步规范双方在新型城镇化项目预应力管桩施工劳务分包过程中的权利义务，明确责任，确保工程质量和进度，经双方友好协商，特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在新型城镇化项目预应力管桩施工劳务分包过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）预应力管桩：指采用预应力混凝土技术制成的桩，具有高强度、高刚度、抗拔性能好等特点。（2）施工劳务分包：指甲方将新型城镇化项目预应力管桩施工部分，按照合同约定，分包给乙方进行施工。3.2关键词解释（1）合同履行：指乙方按照合同约定，完成预应力管桩施工任务的过程。（2）工程进度：指预应力管桩施工过程中，各阶段任务的完成情况。（3）工程验收：指甲方对乙方完成的预应力管桩施工项目进行质量、安全等方面的检查和确认。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，完成预应力管桩施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中出现的问题进行监督和指导。（3）甲方有权对乙方完成的预应力管桩施工项目进行验收。（4）甲方应按照合同约定，支付乙方劳务费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工场地、设备等条件。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定，支付劳务费用。（3）乙方应按照合同约定，完成预应力管桩施工任务，确保工程质量、安全和进度。（4）乙方应遵守施工现场的各项规章制度，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同履行期限自合同签订之日起至预应力管桩施工任务完成之日止。5.2合同履行地点预应力管桩施工地点：_________________________5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，在约定的时间内，完成预应力管桩施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）预应力管桩施工任务完成，经甲方验收合格。（2）因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方。（2）双方协商一致后，签订终止合同协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余的预应力管桩施工任务。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，结算劳务费用。（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工劳务费：根据实际完成的工程量，按照约定的单价计算。（2）材料费：包括预应力管桩材料、辅助材料及其他施工材料费。（3）机械使用费：包括施工过程中使用的各类机械设备租赁费。（4）管理费：包括施工现场管理、协调等费用。（5）利润：根据市场行情和双方协商确定的合理利润。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应支付乙方合同总额的20%作为预付款。（2）进度款：在预应力管桩施工过程中，甲方应按实际完成的工程量，每月支付乙方合同总额的30%作为进度款。（3）结算款：预应力管桩施工完成后，甲方应在验收合格后15日内支付乙方合同总额的50%作为结算款。（4）质保金：合同签订后，甲方应支付乙方合同总额的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息退还。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款：每月的一个工作日支付。（3）结算款：验收合格后15日内支付。（4）质保金：质保期满后15日内支付。7.4支付章件（1）支付凭证：甲方应在支付款项时，向乙方提供支付凭证。（2）验收报告：甲方应在支付结算款时，提供工程验收报告。（3）税务发票：乙方应在收到款项后，向甲方提供合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付劳务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，并承担相应的法律责任。（2）甲方未按约定提供施工场地、设备等条件的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成预应力管桩施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的千分之五，并承担相应的法律责任。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失，向对方支付赔偿金。赔偿金支付方式为现金支付或银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术资料、商业秘密等信息均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。（3）双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府征收土地等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成的，可提交相关调解机构进行调解，或提交仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益的项目。（2）涉及他人合法权益的项目。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对预应力管桩施工过程中的技术指导和监督权利。（2）乙方保留对施工过程中发现的技术问题提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对施工过程中发现的安全隐患要求乙方立即整改的权利。（2）乙方保留对施工过程中发现的设计缺陷要求甲方及时修改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。（2）乙方应按照甲方要求，提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面报告等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于预应力管桩施工劳务分包的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方（项目业主）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（劳务分包单位）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.预应力管桩施工图纸及设计文件2.施工合同附件：施工组织设计3.施工合同附件：施工进度计划4.施工合同附件：材料清单及价格表5.施工合同附件：机械设备清单及租赁合同6.施工合同附件：安全生产协议7.施工合同附件：环境保护协议8.施工合同附件：质量保证体系文件9.施工合同附件：劳务人员花名册10.施工合同附件：验收报告11.施工合同附件：工程量清单12.施工合同附件：付款凭证13.施工合同附件：不可抗力事件证明材料14.施工合同附件：其他双方协商一致认为需要作为附件的材料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付劳务费用：认定标准为甲方未在约定时间内支付款项。未按约定提供施工场地、设备等条件：认定标准为甲方未能按照合同约定提供必要的施工条件。2.乙方违约：未按约定完成预应力管桩施工任务：认定标准为乙方未能按照合同约定完成施工任务。施工过程中出现质量问题：认定标准为乙方施工的预应力管桩存在质量问题，经甲方验收不合格。未按约定提供合法的税务发票：认定标准为乙方未能按照合同约定提供合法的税务发票。三、法律名词及解释：1.不可抗