2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板3篇_第1页
2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板3篇_第2页
2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板3篇_第3页
2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板3篇_第4页
2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1充电桩安装工程量3.2充电桩安装工艺要求3.3充电桩安装质量标准4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3支付时间节点5.付款条件及违约责任5.1付款条件5.2违约责任6.工程进度及验收6.1工程进度安排6.2验收标准6.3验收程序7.技术资料及文件7.1技术资料提供7.2文件归档8.合同变更及终止8.1合同变更程序8.2合同终止条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.法律适用及管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称:_______1.1.2总包方名称:_______1.2合同双方地址1.2.1分包方地址:_______1.2.2总包方地址:_______1.3合同双方法定代表人或授权代表1.3.1分包方法定代表人或授权代表:_______1.3.2总包方法定代表人或授权代表:_______1.4合同双方联系方式1.4.1分包方联系方式:电话_______,邮箱_______1.4.2总包方联系方式:电话_______,邮箱_______2.项目概述2.1项目名称:2024年度新能源汽车充电桩安装项目2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______(个充电桩)2.4项目工期:_______(年/月/天)3.劳务分包内容3.1充电桩安装工程量:_______(个充电桩)3.2充电桩安装工艺要求:_______3.2.1安装前现场勘查3.2.2安装材料及设备要求3.2.3安装施工流程3.2.4质量控制措施3.3充电桩安装质量标准:_______3.3.1充电桩安装位置要求3.3.2充电桩安装牢固度要求3.3.3充电桩外观及功能要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款:_______元4.2支付方式:4.2.1预付款:合同签订后_______日内支付合同价款的_______%4.2.2进度款:按实际完成工程量支付,每月支付一次4.2.3结算款:工程验收合格后_______日内支付合同价款的_______%4.2.4保修金:合同价款的_______%,保修期满后无质量问题无息退还5.付款条件及违约责任5.1付款条件:按照合同约定的进度和条件支付5.2违约责任:5.2.1分包方未按时完成工程,每延迟一日支付合同价款的_______%作为违约金5.2.2总包方未按时支付款项,每延迟一日支付_______%的滞纳金6.工程进度及验收6.1工程进度安排:_______6.1.1项目前期准备6.1.2施工阶段6.1.3验收阶段6.2验收标准:_______6.2.1国家相关标准和规范6.2.2用户验收标准6.3验收程序:_______6.3.1验收申请6.3.2验收组织6.3.3验收结果确认7.技术资料及文件7.1技术资料提供:7.1.1项目设计图纸7.1.2施工技术规范7.1.3产品合格证书7.2文件归档:7.2.1施工过程中产生的文件7.2.2验收报告7.2.3合同履行过程中的其他文件8.合同变更及终止8.1合同变更程序8.1.1变更提议:任何一方提出变更要求,应以书面形式通知对方8.1.2变更协商:双方应尽快进行协商,达成一致意见8.1.3变更协议:协商一致后,应签订书面变更协议8.2合同终止条件8.2.1分包方严重违约,如未按时完成工程或工程质量不合格8.2.2总包方严重违约,如未按时支付款项或未履行合同义务8.2.3项目提前终止,双方协商一致8.2.4因不可抗力导致合同无法履行8.3合同终止程序8.3.1提出终止:任何一方提出终止合同,应以书面形式通知对方8.3.2确认终止:双方确认合同终止,并办理相关手续8.3.3工程验收:终止前应完成已施工部分的验收8.3.4款项结算:合同终止后,进行最终款项结算9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议协商:双方应友好协商解决争议9.1.2争议调解:协商不成,可申请第三方调解9.1.3争议仲裁:调解不成,可提交仲裁机构仲裁9.2争议解决机构9.2.1仲裁机构:_______仲裁委员会9.2.2仲裁规则:根据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构的仲裁规则10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1分包方或总包方违约10.1.2项目提前终止10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1提出解除:任何一方提出解除合同,应以书面形式通知对方10.2.2确认解除:双方确认合同解除,并办理相关手续10.2.3工程验收:解除前应完成已施工部分的验收10.2.4款项结算:合同解除后,进行最终款项结算11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同签订后_______日内完成备案11.2合同期限11.2.1合同期限:自合同生效之日起至_______年_______月_______日止12.保密条款12.1保密内容12.1.1项目商业秘密12.1.2双方约定应保密的其他信息12.2保密期限12.2.1保密期限:自合同签订之日起_______年内13.法律适用及管辖13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律13.2管辖法院13.2.1争议解决机构所在地法院14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式_______份,双方各执_______份14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方定义:指在合同履行过程中,因特定目的或服务需要,由甲乙双方共同或单独选择的,不具备合同主体资格的独立第三方。1.2第三方介入范围:包括但不限于技术咨询、设备供应、工程监理、质量检测、争议调解等。2.第三方介入的条件和程序2.1条件:甲乙双方在合同中明确约定需要第三方介入的情形,并经双方同意。2.2程序:2.2.1提出申请:任何一方需第三方介入时,应以书面形式向对方提出申请。2.2.2签订协议:双方与第三方签订相应的协议,明确第三方在合同中的角色、职责和权利义务。2.2.3协议备案:第三方协议签订后,应提交甲乙双方备案。3.第三方责任限额3.1责任限额定义:指第三方在履行协议过程中,因其责任导致合同履行受阻或违约,应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额设定:3.2.1第三方协议中应明确责任限额的具体数额。3.2.2责任限额不得超过合同总价款的_______%。3.2.3责任限额包括但不限于直接经济损失、合同违约金、赔偿金等。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分:4.1.1第三方在履行协议过程中,因自身原因导致甲方损失的,由第三方承担相应责任。4.1.2第三方在履行协议过程中,因甲方原因导致自身损失的,由甲方承担相应责任。4.2第三方与乙方的责任划分:4.2.1同上,第三方与乙方的责任划分参照甲方与第三方的责任划分。4.3第三方与甲乙双方共同责任:4.3.1如第三方在履行协议过程中,因甲乙双方共同原因导致损失,由甲乙双方按比例分担责任。5.第三方权利和义务5.1权利:5.1.1第三方有权根据协议约定,获得相应的报酬。5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。5.2义务:5.2.1第三方应按照协议约定,履行相应的职责和服务。5.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。6.第三方介入的变更和终止6.1变更:6.1.1第三方介入的变更,需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。6.1.2变更协议应明确变更后的权利义务。6.2终止:6.2.1第三方介入的终止,需经甲乙双方同意,并签订书面终止协议。6.2.2终止协议应明确终止后的责任划分和款项结算。7.第三方介入的费用和支付7.1费用:7.1.1第三方介入的费用,应在第三方协议中明确。7.1.2费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。7.2支付:7.2.1第三方介入的费用,由甲乙双方按照协议约定支付。7.2.2支付时间、方式应在第三方协议中明确。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:8.1.1第三方介入的争议,由甲乙双方协商解决。8.1.2协商不成的,可提交第三方协议中约定的争议解决机构解决。8.2争议解决机构:8.2.1争议解决机构应具有相应的资质和权威性。8.2.2争议解决机构的选定,应在第三方协议中明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.充电桩安装项目设计图纸详细要求:包含充电桩的安装位置、尺寸、电气连接图等。说明:图纸应由总包方提供,分包方需根据图纸进行安装。2.充电桩安装施工方案详细要求:包括施工流程、安全措施、质量控制措施等。说明:施工方案应由分包方制定,经总包方审核通过后执行。3.充电桩安装材料及设备清单详细要求:列出所有用于安装的充电桩、电缆、支架等材料及设备。说明:清单应由分包方提供,确保材料及设备符合质量标准。4.充电桩安装工程进度计划详细要求:列出各阶段的施工时间节点,包括材料准备、施工、验收等。说明:进度计划应由分包方制定,经总包方审核通过后执行。5.充电桩安装验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告应由分包方提供,总包方审核通过后作为工程验收的依据。6.充电桩安装工程质量保证书详细要求:包括工程质量承诺、保修期限等。说明:保证书应由分包方提供,确保工程质量符合国家标准。7.充电桩安装合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:变更协议应在合同变更发生时签订,作为合同附件。8.充电桩安装合同终止协议详细要求:记录合同终止的原因、双方签字等。说明:终止协议应在合同终止时签订,作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按时完成工程责任认定标准:每延迟一日支付合同价款的_______%作为违约金。示例说明:若合同约定工期为60天,分包方实际完成工期为75天,则需支付15天的违约金。2.分包方工程质量不合格责任认定标准:由分包方承担全部修复费用,并支付_______%的违约金。示例说明:若充电桩安装后经检测不合格,分包方需修复并支付10%的违约金。3.总包方未按时支付款项责任认定标准:每延迟一日支付_______%的滞纳金。示例说明:若合同约定支付进度款时间为每月15日,总包方实际支付时间为每月20日,则需支付5天的滞纳金。4.第三方未履行协议义务责任认定标准:第三方根据协议约定承担相应的责任。示例说明:若第三方在提供技术咨询时出现重大失误,导致项目延误,则需承担相应的赔偿责任。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:双方互不承担责任,但应尽力减少损失。示例说明:因自然灾害导致施工中断,双方可协商延期施工或解除合同。全文完。2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板1合同目录一、合同总则1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同签订地点8.合同份数及保管二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目进度6.项目验收标准三、服务内容1.充电桩安装2.系统调试3.技术培训4.质量保证5.售后服务四、工程量及费用1.工程量清单2.合同总价3.付款方式及时间4.预付款5.进度款6.结算款7.逾期付款违约金五、技术标准与规范1.设计规范2.施工规范3.质量标准4.安全标准5.环保标准六、合同履行与变更1.合同履行2.合同变更3.合同解除4.合同终止5.合同争议解决七、知识产权1.知识产权归属2.技术保密3.侵权责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约金4.损害赔偿九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限十、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止后的处理4.合同解除后的处理十一、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力事件3.不可抗力处理4.不可抗力证明十二、合同附件1.设计图纸2.技术资料3.合同附件清单十三、其他约定1.通知与送达2.通知方式3.争议解决4.法律适用5.合同签署十四、合同签署1.合同签署人2.合同签署日期3.合同签署地点4.合同签署方式合同编号_________一、合同总则1.合同名称:2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同2.合同双方:a.甲方(发包方):[甲方全称]b.乙方(承包方):[乙方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同生效日期:[生效日期]5.合同期限:自[生效日期]起至[终止日期]止6.合同目的:乙方按照甲方要求,在指定地点安装新能源汽车充电桩,并提供相关服务。7.合同签订地点:[签订地点]8.合同份数及保管:a.本合同一式[份数]份,甲方[份数]份,乙方[份数]份,具有同等法律效力。b.合同由甲方和乙方各自妥善保管。二、项目概述1.项目名称:[项目名称]2.项目地点:[项目地点]3.项目规模:[项目规模]4.项目内容:a.充电桩安装b.系统调试c.技术培训5.项目进度:[项目进度安排]6.项目验收标准:[验收标准及方法]三、服务内容1.充电桩安装:a.乙方负责按照甲方要求完成充电桩的安装工作。b.安装质量应符合国家相关标准和规范。2.系统调试:a.乙方负责完成充电桩系统的调试工作,确保系统正常运行。b.调试过程应记录详细,并提供调试报告。3.技术培训:a.乙方应向甲方提供必要的技术培训,确保甲方操作人员能够熟练使用充电桩系统。b.培训内容应包括但不限于系统操作、故障排除等。4.质量保证:a.乙方保证安装的充电桩在合同期限内无质量问题。b.质量保证期自验收合格之日起计算。5.售后服务:a.乙方应提供完善的售后服务,包括但不限于设备维护、故障排除等。b.售后服务响应时间应符合行业规定。四、工程量及费用1.工程量清单:a.[详细列出工程量清单]2.合同总价:[合同总价金额]3.付款方式及时间:a.预付款:合同签订后[天数]个工作日内支付,金额为[金额]。b.进度款:根据项目进度分期支付,具体支付时间及比例由双方协商确定。c.结算款:项目验收合格后[天数]个工作日内支付,金额为合同总价减去已付款项。4.预付款:a.预付款金额为合同总价的[百分比]%。b.预付款在合同签订后[天数]个工作日内支付。5.进度款:a.进度款的支付与项目进度挂钩。b.进度款支付比例由双方协商确定。6.结算款:a.结算款在项目验收合格后支付。b.结算款支付比例由双方协商确定。7.逾期付款违约金:a.逾期付款的违约金按日计收,利率为[利率]%。b.逾期付款违约金最高不超过合同总价的[百分比]%。五、技术标准与规范1.设计规范:[设计规范要求]2.施工规范:[施工规范要求]3.质量标准:[质量标准要求]4.安全标准:[安全标准要求]5.环保标准:[环保标准要求]六、合同履行与变更1.合同履行:a.乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成项目。b.甲方应按照合同约定支付款项。2.合同变更:a.任何一方需变更合同内容,应提前[天数]个工作日书面通知对方。b.变更内容经双方协商一致后,应以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。3.合同解除:a.发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:i.一方严重违约;ii.发生不可抗力;iii.合同目的无法实现。b.合同解除后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。4.合同终止:a.合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。b.合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。5.合同争议解决:a.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。b.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、知识产权1.知识产权归属:a.乙方在合同履行过程中产生的技术成果、设计图纸等知识产权归乙方所有。b.甲方在合同履行过程中提供的知识产权归甲方所有。2.技术保密:a.双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务。b.未经对方同意,不得向任何第三方泄露。3.侵权责任:a.若因乙方原因造成甲方知识产权侵权,乙方应承担相应的法律责任。b.若因甲方原因造成乙方知识产权侵权,甲方应承担相应的法律责任。八、违约责任1.违约情形:a.乙方未按合同约定时间完成安装工作;b.乙方安装的充电桩不符合合同约定的质量标准;c.甲方未按合同约定支付款项;d.双方约定的其他违约情形。2.违约责任:a.乙方未按合同约定时间完成安装工作的,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的[百分比]%计算。b.乙方安装的充电桩不符合合同约定的质量标准的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。c.甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款利率计算。d.双方约定的其他违约责任按约定执行。3.违约金:a.违约金的具体数额由双方在合同中约定。b.违约金不足以弥补损失的,乙方还应赔偿甲方因此遭受的直接损失。4.损害赔偿:a.一方违约给对方造成损失的,应承担损害赔偿责任。b.损害赔偿的具体数额由双方协商确定,协商不成的,可向人民法院提起诉讼。九、争议解决1.争议解决方式:a.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。b.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:a.[如有仲裁机构,此处填写仲裁机构名称]b.争议解决机构应按照仲裁规则进行仲裁。3.争议解决程序:a.双方应在争议发生后[天数]个工作日内书面提交争议解决机构。b.争议解决机构应在收到争议材料后[天数]个工作日内开始仲裁程序。4.争议解决期限:a.争议解决机构应在[天数]个月内作出仲裁裁决。十、合同终止与解除1.合同终止条件:a.合同履行完毕;b.合同解除;c.合同约定的其他终止条件。2.合同解除条件:a.一方严重违约;b.发生不可抗力;c.合同目的无法实现;d.合同约定的其他解除条件。3.合同终止后的处理:a.双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。b.包括但不限于设备移交、资料归档等。4.合同解除后的处理:a.双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。b.包括但不限于设备移交、资料归档等。十一、不可抗力1.不可抗力定义:a.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力事件:a.自然灾害;b.社会事件;c.政府行为;d.合同双方约定的其他不可抗力事件。3.不可抗力处理:a.发生不可抗力事件后,双方应立即通知对方。b.双方应根据不可抗力事件的影响,协商确定合同延期履行、部分履行或解除合同。4.不可抗力证明:a.双方应提供不可抗力事件的证明材料。十二、合同附件1.设计图纸2.技术资料3.合同附件清单十三、其他约定1.通知与送达:a.任何一方通知对方,应以书面形式发送至对方指定的地址。b.通知送达时间为发送后的[天数]个工作日。2.通知方式:a.邮寄、传真、电子邮件等。3.争议解决:a.如有争议,双方应友好协商解决。b.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.法律适用:a.本合同适用中华人民共和国法律。5.合同签署:a.本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,自双方签字盖章之日起生效。十四、合同签署1.合同签署人:a.甲方代表(签字):____________________b.乙方代表(签字):____________________2.合同签署日期:____________________3.合同签署地点:____________________[此处留白供双方签字盖章]甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表签字:____________________乙方代表签字:____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.项目决策权条款说明:甲方作为主导方,应拥有项目决策权,包括但不限于设计变更、工期调整、合同解除等重大事项的决策权。a.甲方有权根据项目进展情况和实际需求,对项目设计进行合理变更。b.甲方有权根据项目实际情况,调整工期计划,并提前通知乙方。c.在特殊情况下,如遇不可抗力或其他重大因素,甲方有权解除合同,并承担相应责任。2.质量监督条款说明:甲方应负责对乙方施工过程进行质量监督,确保工程质量符合国家标准和合同约定。a.甲方应定期对施工现场进行质量检查,对发现的问题要求乙方及时整改。b.甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关质量证明文件。c.乙方应配合甲方进行质量监督工作。3.付款进度条款说明:甲方应按照合同约定,按时支付乙方款项,以保证乙方工程顺利进行。a.甲方应在合同约定的付款节点前,将款项支付至乙方指定账户。b.如甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款利率计算。c.乙方有权根据甲方付款情况,调整施工进度。4.甲方责任条款说明:甲方在合同履行过程中应承担相应的责任,包括但不限于提供施工场地、办理相关手续等。a.甲方应负责提供符合施工要求的场地,并确保场地安全。b.甲方应负责办理项目所需的各项手续,如施工许可证、环评报告等。c.甲方应承担因自身原因导致项目延期、停工等责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.设计变更控制条款说明:乙方作为主导方,应拥有对设计变更的控制权,确保设计变更不影响项目进度和质量。a.乙方有权根据项目实际情况,对设计进行合理变更。b.任何设计变更均需经甲方确认,并形成书面文件。c.乙方应确保设计变更不影响项目进度和质量。2.施工进度控制条款说明:乙方应确保项目按合同约定的时间节点完成,并对施工进度进行有效控制。a.乙方应制定详细的施工进度计划,并按计划执行。b.乙方应定期向甲方报告施工进度,并及时解决施工过程中出现的问题。c.如因乙方原因导致项目延期,乙方应承担相应的责任。3.乙方责任条款说明:乙方在合同履行过程中应承担相应的责任,包括但不限于施工质量、安全生产等。a.乙方应确保施工质量符合国家标准和合同约定。b.乙方应严格遵守安全生产规定,确保施工过程中人员安全。c.乙方应承担因自身原因导致项目延期、停工等责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构责任条款说明:第三方中介机构在合同履行过程中应承担相应的责任,确保合同履行顺利。a.中介机构应协助双方进行合同签订、履约监督等工作。b.中介机构应确保双方按照合同约定履行义务。c.中介机构应妥善保管合同文件,并及时向双方提供相关服务。2.中介机构费用条款说明:中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。a.中介机构服务费用包括但不限于合同签订费、履约监督费等。b.双方应按照合同约定支付中介机构服务费用。c.中介机构服务费用支付方式及时间由双方协商确定。3.中介机构争议解决条款说明:中介机构在合同履行过程中如出现争议,应采取合理措施解决。a.中介机构应积极协调双方解决争议。b.若协调无效,中介机构可向合同签订地人民法院提起诉讼。c.中介机构应承担因自身原因导致争议解决不力的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.技术资料3.合同附件清单4.项目进度计划5.付款进度计划6.质量检验报告7.安全生产记录8.不可抗力事件证明9.中介机构服务协议10.补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定时间完成安装工作。b.乙方安装的充电桩不符合合同约定的质量标准。c.甲方未按合同约定支付款项。d.一方未履行合同约定的保密义务。2.违约行为认定:a.违约行为的认定应以合同约定为准,并需有相关证据支持。b.任何一方违反合同约定,均构成违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件、政府行为等。2.违约金:指因违约行为而产生的赔偿金,用于弥补守约方因违约行为所遭受的损失。3.损害赔偿:指违约方因违约行为给守约方造成的损失,违约方应承担相应的赔偿责任。4.争议解决:指双方在合同履行过程中出现的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.知识产权:指权利人依法对其智力成果享有的专有权利,如专利权、著作权、商标权等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,查明原因并进行整改,同时通知甲方。2.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方有权暂停施工,并要求甲方按照合同约定支付款项。3.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成的,可寻求中介机构调解或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.新能源汽车充电桩安装项目。2.充电桩安装工程劳务分包。3.甲方为主导的新能源汽车充电桩安装项目。4.乙方为主导的新能源汽车充电桩安装项目。5.有第三方中介参与的新能源汽车充电桩安装项目。全文完。2024年度新能源汽车充电桩安装单项劳务分包合同模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(承包方):名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方全称)地址:(如有,填写相关方详细地址)联系人:(如有,填写相关方联系人姓名)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:随着我国新能源汽车产业的快速发展,新能源汽车充电桩建设需求日益增长。为满足市场需求,甲方决定在指定区域安装新能源汽车充电桩,现委托乙方进行充电桩安装单项劳务分包。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在新能源汽车充电桩安装过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)新能源汽车:指采用非常规的车用燃料作为动力来源或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置,综合车辆的动力系统和控制技术,具有新技术、新结构的汽车。(2)充电桩:指为新能源汽车提供电能充放电的设备,包括充电接口、充电控制单元、充电电缆等。3.2关键词解释:(1)安装:指乙方按照甲方要求,在指定区域对新能源汽车充电桩进行施工、调试、验收等全过程。(2)单项劳务分包:指乙方在甲方指定的范围内,对新能源汽车充电桩安装项目承担全部责任,甲方负责提供必要的资源和支持。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成充电桩安装工作。(2)甲方负责提供充电桩安装所需的场地、设施、设备等。(3)甲方负责办理充电桩安装项目所需的相关手续。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的资源和支持。(2)乙方按照甲方要求,在约定的时间内完成充电桩安装工作,确保安装质量、安全和环保。(3)乙方负责办理充电桩安装项目所需的相关手续。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限为____个月。5.2合同履行地点:充电桩安装地点:____(填写具体地址)5.3合同履行方式:(1)乙方负责按照甲方要求,在指定地点进行充电桩安装工作。(2)乙方在安装过程中,应严格按照相关规范和标准进行施工,确保工程质量。(3)乙方应在安装完成后,及时向甲方提交安装验收报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同履行完毕,经双方确认无争议后终止。(2)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致后终止。(3)一方违约,经另一方书面通知后,合同终止。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见。(2)合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定进行结算,甲方应支付乙方已完成的工程款项。(2)合同终止后,双方应各自承担因终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)安装费用:包括但不限于充电桩的采购、运输、安装、调试等费用。(2)材料费用:包括但不限于充电桩所需的电缆、接线盒、保护装置等材料费用。(3)人工费用:包括但不限于安装人员的工资、津贴、社保等费用。(4)管理费用:包括但不限于项目管理、协调、监督等产生的费用。(5)其他费用:包括但不限于合同签订、变更、终止等产生的费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款。(2)进度款:在充电桩安装过程中,甲方应根据实际完成进度,按照合同约定的比例支付进度款。(3)结算款:充电桩安装完成后,经双方验收合格,甲方应在____个工作日内支付结算款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:根据安装进度,每完成合同约定的工作量后____个工作日内支付。(3)结算款支付时间:验收合格后____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付费用时,应向乙方提供付款凭证,包括但不限于银行转账记录、支票等。(2)乙方收到付款后,应及时向甲方提供相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按时提供安装场地或相关设施,应承担由此造成的乙方损失。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成安装工作,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方安装质量不符合约定标准,应承担修复费用及相应责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:按照实际损失或合同金额的一定比例计算。(2)赔偿金额的支付方式:乙方应向甲方支付赔偿金额,甲方应在收到赔偿金后____个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均为保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。(3)不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例自然灾害:地震、洪水、台风等;政府行为:政策调整、法律法规变更等;社会异常事件:罢工、暴动等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留在合同履行过程中对充电桩安装项目进行监督和检查的权利。(2)乙方在合同履行期间及合同终止后,不得泄露甲方的商业秘密和技术秘密。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在紧急情况下对充电桩安装项目进行调整和变更的权利,但应提前通知乙方。(2)乙方在合同履行期间,不得擅自将安装项目分包或转包给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的补充协议,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,确保充电桩安装项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照合同约定提供必要的资源和支持。(2)乙方应按照甲方要求,按时完成充电桩安装工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何与本合同相冲突的口头或书面协议均无效。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,任何一方不得增减本合同的内容。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方的身份证明文件。2.充电桩安装项目的详细设计方案。3.充电桩安

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论