2024版建筑工程施工合同索赔责任界定与承担3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同索赔责任界定与承担本合同目录一览1.索赔的定义与条件1.1索赔的提出1.2索赔的受理1.3索赔的审核2.索赔责任的界定2.1施工方责任2.2业主方责任2.3第三方责任3.索赔责任的承担3.1施工方责任承担3.2业主方责任承担3.3第三方责任承担4.索赔金额的确定4.1索赔金额的计算方法4.2索赔金额的调整4.3索赔金额的支付5.索赔的期限与时效5.1索赔期限的确定5.2索赔时效的延长5.3索赔时效的终止6.索赔争议的解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构7.索赔的记录与归档7.1索赔记录的内容7.2索赔记录的归档7.3索赔记录的保管8.索赔的相关费用8.1索赔费用的种类8.2索赔费用的承担8.3索赔费用的支付9.索赔的保险9.1索赔保险的种类9.2索赔保险的投保9.3索赔保险的理赔10.索赔的法律法规10.1索赔适用的法律法规10.2索赔法律法规的解释10.3索赔法律法规的变更11.索赔的合同条款11.1索赔合同条款的制定11.2索赔合同条款的解释11.3索赔合同条款的变更12.索赔的其他事项12.1索赔的其他相关事项12.2索赔的其他规定12.3索赔的其他注意事项13.合同的生效与终止13.1合同生效的条件13.2合同终止的条件13.3合同终止的程序14.合同的附件与补充14.1合同附件的种类14.2合同附件的效力14.3合同附件的修改第一部分：合同如下：1.索赔的定义与条件1.1索赔的提出索赔提出的时间：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。索赔提出的程序：索赔方应向对方发出索赔通知，并附具相关证据。1.2索赔的受理受理时间：对方应在收到索赔通知后15日内予以受理。受理程序：对方应组织专业人员对索赔进行审核，并在受理后5日内给予答复。1.3索赔的审核审核内容：审核索赔的合法性、合理性、真实性。审核结果：审核通过，则进入索赔金额的确定阶段；审核不通过，则驳回索赔请求。2.索赔责任的界定2.1施工方责任因施工方原因导致的索赔：包括施工质量不合格、施工进度延误、施工安全事故等。责任界定：施工方应对其责任范围内的索赔承担全部责任。2.2业主方责任因业主方原因导致的索赔：包括设计变更、工期延误、工程停工等。责任界定：业主方应对其责任范围内的索赔承担全部责任。2.3第三方责任因第三方原因导致的索赔：包括供应商、监理单位、政府部门等。责任界定：第三方应对其责任范围内的索赔承担全部责任。3.索赔责任的承担3.1施工方责任承担承担方式：赔偿损失、延长工期、支付违约金等。承担时间：自索赔审核通过之日起，在规定的时间内完成承担。3.2业主方责任承担承担方式：赔偿损失、延长工期、支付违约金等。承担时间：自索赔审核通过之日起，在规定的时间内完成承担。3.3第三方责任承担承担方式：赔偿损失、延长工期、支付违约金等。承担时间：自索赔审核通过之日起，在规定的时间内完成承担。4.索赔金额的确定4.1索赔金额的计算方法按实际损失计算：包括直接损失和间接损失。按合同约定计算：依据合同中约定的计算方法进行。4.2索赔金额的调整因政策调整、市场价格变动等原因导致索赔金额需调整的，双方协商确定。4.3索赔金额的支付支付方式：银行转账或现金支付。支付时间：自索赔审核通过之日起，在规定的时间内完成支付。5.索赔的期限与时效5.1索赔期限的确定索赔期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。5.2索赔时效的延长因不可抗力等原因导致索赔期限无法按期完成的，双方协商确定延长期限。5.3索赔时效的终止自索赔期限届满之日起，索赔时效终止。6.索赔争议的解决6.1争议解决方式协商解决：双方友好协商，达成一致意见。仲裁解决：双方协商选定仲裁机构，按照仲裁规则进行仲裁。6.2争议解决程序提出仲裁申请：一方提出仲裁申请，另一方在规定时间内答辩。仲裁审理：仲裁机构组织仲裁庭进行审理。仲裁裁决：仲裁庭作出裁决，双方应自觉履行。6.3争议解决机构争议解决机构：中国仲裁委员会或其他双方认可的仲裁机构。7.索赔的记录与归档7.1索赔记录的内容索赔通知、证据材料、审核意见、赔偿协议等。7.2索赔记录的归档索赔记录应归档保存，保存期限不少于5年。7.3索赔记录的保管索赔记录由双方指定专人保管，确保记录的完整性和保密性。8.索赔的相关费用8.1索赔费用的种类人力成本：包括索赔处理人员工资、差旅费等。评估费用：包括损失评估、鉴定费用等。法律费用：包括律师费、仲裁费等。8.2索赔费用的承担施工方责任引起的费用：由施工方承担。业主方责任引起的费用：由业主方承担。第三方责任引起的费用：由第三方承担。8.3索赔费用的支付支付方式：按合同约定或双方协商的方式支付。支付时间：在索赔审核通过后，按照合同约定或双方协商的时间节点支付。9.索赔的保险9.1索赔保险的种类工程一切险：覆盖工程本身的损失和责任。第三者责任险：覆盖因工程导致第三方财产损失或人身伤害的责任。9.2索赔保险的投保投保义务：双方应按照合同约定投保相应的保险。投保时间：在合同签订后，按照合同约定的时间投保。9.3索赔保险的理赔理赔程序：发生索赔事件后，按照保险合同约定的程序进行理赔。理赔结果：保险公司应在收到理赔申请后，按照合同约定的时间完成理赔。10.索赔的法律法规10.1索赔适用的法律法规中国现行法律法规：包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。行业规范：包括《建筑工程施工合同管理办法》等。10.2索赔法律法规的解释解释原则：按照法律法规的原文和立法精神进行解释。解释依据：以最高人民法院和最高人民检察院的司法解释为准。10.3索赔法律法规的变更法律法规变更通知：法律法规发生变更时，双方应及时通知对方。合同调整：根据法律法规的变更，合同条款应相应调整。11.索赔的合同条款11.1索赔合同条款的制定制定原则：公平、合理、明确、具体。制定程序：双方协商一致后，制定索赔合同条款。11.2索赔合同条款的解释解释原则：按照合同条款的文义和上下文进行解释。解释依据：以合同签订时的背景和目的为准。11.3索赔合同条款的变更变更程序：双方协商一致后，变更索赔合同条款。变更通知：变更内容应及时通知对方。12.索赔的其他事项12.1索赔的其他相关事项索赔事件的保密：双方应对索赔事件及相关信息保密。索赔事件的信息披露：在必要时，双方应向相关部门披露索赔事件。12.2索赔的其他规定索赔事件的解决：优先通过协商解决，协商不成则通过仲裁或诉讼解决。12.3索赔的其他注意事项索赔材料的完整性和准确性：索赔材料应完整、准确，以便于审核。13.合同的生效与终止13.1合同生效的条件双方签字盖章。合同条款明确。合同内容合法。13.2合同终止的条件合同约定的期限届满。双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同终止的程序双方书面通知对方。完成合同终止后的善后事宜。14.合同的附件与补充14.1合同附件的种类技术图纸、工程量清单、合同变更协议等。14.2合同附件的效力合同附件是合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。14.3合同附件的修改修改程序：双方协商一致后，修改合同附件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与介入条件1.1第三方的定义第三方是指除合同双方（甲方和乙方）之外的，参与合同实施、管理或提供专业服务的个人或机构。第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、鉴定机构、保险公司等。1.2第三方介入的条件当合同履行过程中出现争议或需要专业评估时，经甲乙双方协商一致，可邀请第三方介入。第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则。2.第三方的责权利2.1第三方的责任第三方应根据合同约定或委托事项，对甲方和乙方的合法权益负责。第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。2.2第三方的权利第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。第三方有权根据合同约定或委托事项，独立开展工作和提出建议。2.3第三方的义务第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。第三方应按时完成委托事项，并提交相关报告或意见。3.第三方介入的程序3.1第三方的选定第三方由甲乙双方协商确定，或通过公开招标、邀请招标等方式选定。3.2第三方的委托甲乙双方应与第三方签订委托协议，明确委托事项、服务内容、费用支付等。3.3第三方的参与第三方应按照委托协议的约定，参与合同履行的全过程。4.第三方的责任限额4.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度和合同约定确定。责任限额应在委托协议中明确约定。4.2超过责任限额的处理如第三方责任造成损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方按照合同约定分担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是委托与被委托的关系。第三方应向甲方负责，并接受甲方的监督。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是服务与接受服务的关系。第三方应按照合同约定，为乙方提供优质的服务。5.3第三方与合同双方的关系第三方应维护合同双方的合法权益，不得损害任何一方的利益。6.第三方介入时的额外条款6.1第三方的保密义务第三方应遵守保密协议，对甲乙双方的商业秘密和合同内容保密。6.2第三方的责任承担第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，由第三方承担相应责任。6.3第三方的责任免除因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。7.第三方介入后的合同变更7.1合同变更的提出第三方介入后，如需变更合同内容，由甲乙双方协商一致。7.2合同变更的生效合同变更经甲乙双方签字盖章后生效。7.3合同变更的执行合同变更后，甲乙双方和第三方应按照变更后的合同内容履行各自义务。8.第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决。协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构争议解决机构可由甲乙双方协商确定，或依法由仲裁机构或人民法院指定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.技术图纸详细要求：包含施工图纸、设计变更图纸、工程量清单等，需符合国家相关标准。说明：技术图纸是施工的重要依据，应确保其准确性、完整性和一致性。2.合同附件详细要求：包括但不限于合同变更协议、补充协议、补充条款等。说明：合同附件是合同的重要组成部分，需明确合同变更或补充的内容。3.索赔报告详细要求：包含索赔原因、损失计算、责任界定、相关证据等。说明：索赔报告是索赔审核的重要依据，需确保其真实性和合理性。4.索赔证据材料详细要求：包括但不限于工程照片、施工记录、验收报告、第三方鉴定报告等。说明：索赔证据材料是证明索赔合理性的重要依据，需确保其完整性和有效性。5.保险单详细要求：包含保险范围、保险金额、保险期限、保险费等。说明：保险单是保险合同的重要凭证，需确保其真实性和有效性。6.法律法规文件详细要求：包括但不限于相关法律法规、行业标准、政策文件等。说明：法律法规文件是合同履行的重要依据，需确保其合法性和有效性。7.第三方委托协议详细要求：包含委托事项、服务内容、费用支付、保密条款等。说明：第三方委托协议是第三方介入的重要依据，需确保其明确性和完整性。8.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要依据，需确保其有效性和可执行性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工方违约：包括施工质量不合格、施工进度延误、安全事故等。业主方违约：包括设计变更延误、工程款支付延迟、合同条款违反等。第三方违约：包括提供服务不符合约定、延误服务时间、泄露商业秘密等。2.责任认定标准违约责任认定：根据合同约定和法律法规，对违约行为进行认定。损失赔偿：根据违约行为造成的损失，确定赔偿金额。违约金：根据合同约定，确定违约金数额。3.违约示例说明施工方违约示例：施工过程中，发现施工质量不合格，经甲方验收确认，施工方应承担相应的修复费用和违约金。业主方违约示例：业主方未按合同约定支付工程款，经乙方催告后仍未支付，业主方应承担相应的违约金。第三方违约示例：第三方提供的服务不符合约定，导致工程进度延误，第三方应承担相应的违约金。全文完。2024版建筑工程施工合同索赔责任界定与承担1合同目录一、合同概述1.1合同订立背景1.2合同目的与意义1.3合同适用范围二、合同主体与当事人2.1发包方2.2承包方2.3监理方2.4其他相关方三、合同标的与工程概况3.1工程名称与地址3.2工程规模与类型3.3工程设计与技术要求3.4工程进度与工期四、合同价格与支付方式4.1合同价格构成4.2工程进度款支付4.3结算与竣工结算4.4逾期付款责任五、施工组织与进度管理5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3进度控制与调整5.4施工现场管理六、质量要求与标准6.1质量标准与规范6.2质量检验与验收6.3质量责任与处理七、安全文明施工与环境保护7.1安全生产要求7.2文明施工管理7.3环境保护措施7.4安全责任与处罚八、合同变更与解除8.1合同变更范围8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序九、合同索赔责任界定9.1索赔的定义与类型9.2索赔责任界定原则9.3索赔事件认定9.4索赔程序与期限十、合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序十二、违约责任与处理12.1违约责任类型12.2违约责任承担12.3违约责任处理十三、合同生效、备案与解除13.1合同生效条件13.2合同备案程序13.3合同解除条件十四、其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同签署与盖章合同编号_________一、合同概述1.1合同订立背景工程建设背景介绍合同订立目的1.2合同目的与意义明确合同双方权利义务确保工程顺利进行1.3合同适用范围合同适用地域合同适用工程类型二、合同主体与当事人2.1发包方发包方名称发包方地址发包方法定代表人2.2承包方承包方名称承包方地址承包方法定代表人2.3监理方监理方名称监理方地址监理方法定代表人2.4其他相关方设计单位材料供应商金融机构三、合同标的与工程概况3.1工程名称与地址工程名称工程地址3.2工程规模与类型工程规模工程类型3.3工程设计与技术要求设计图纸与技术规范设计变更与审批3.4工程进度与工期工程进度计划工期调整与延长四、合同价格与支付方式4.1合同价格构成工程量清单材料价格人工费机械费4.2工程进度款支付支付节点支付比例支付条件4.3结算与竣工结算结算程序结算依据竣工结算4.4逾期付款责任逾期付款利率逾期付款责任承担五、施工组织与进度管理5.1施工组织设计施工组织设计内容施工组织设计审批5.2施工进度计划进度计划编制进度计划调整5.3进度控制与调整进度控制措施进度调整程序5.4施工现场管理施工现场布置施工现场安全六、质量要求与标准6.1质量标准与规范国家及行业标准设计文件要求6.2质量检验与验收质量检验程序质量验收标准6.3质量责任与处理质量责任主体质量问题处理七、安全文明施工与环境保护7.1安全生产要求安全生产责任制安全生产措施7.2文明施工管理文明施工规范文明施工检查7.3环境保护措施环境保护要求环境污染处理7.4安全责任与处罚安全责任认定安全事故处理八、合同变更与解除8.1合同变更范围合同内容变更合同条款变更8.2合同解除条件合同双方协商一致法律法规变更8.3变更与解除的程序变更通知解除通知九、合同索赔责任界定9.1索赔的定义与类型索赔定义索赔类型9.2索赔责任界定原则合同约定原则法律法规原则9.3索赔事件认定索赔事件发生索赔事件证明9.4索赔程序与期限索赔提出索赔处理十、合同争议解决10.1争议解决方式和解仲裁诉讼10.2争议解决机构仲裁机构法院10.3争议解决程序争议提交争议审理十一、合同解除与终止11.1合同解除条件合同履行不能合同一方违约11.2合同终止条件工程竣工合同双方协商一致11.3合同解除与终止程序解除或终止通知合同终止后的处理十二、违约责任与处理12.1违约责任类型违约责任种类违约责任承担12.2违约责任承担违约金损害赔偿12.3违约责任处理违约责任追究违约责任解除十三、合同生效、备案与解除13.1合同生效条件合同签署合同备案13.2合同备案程序备案机关备案材料13.3合同解除条件合同违约合同终止十四、其他约定事项14.1合同附件附件一：工程量清单附件二：施工组织设计附件三：合同补充协议14.2合同生效日期合同签署日期14.3合同签署与盖章发包方签字盖章承包方签字盖章监理方签字盖章（如有）附件签字盖章（如有）发包方（签字盖章）：日期：承包方（签字盖章）：日期：监理方（签字盖章）：日期：（如有）见证人（签字盖章）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权条款甲方在合同执行过程中，对施工方案、设计变更、进度调整等重大事项具有最终决策权。甲方决策应在合理期限内通知乙方，并给予乙方合理的执行时间。1.2甲方监督权条款甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督检查，确保工程质量、进度和安全。乙方应积极配合甲方的监督检查，不得拒绝或阻挠。1.3甲方提供资料义务条款甲方应按时提供施工所需的设计图纸、技术规范、施工方案等相关资料。如甲方未按时提供资料导致工期延误或增加费用，甲方应承担相应责任。1.4甲方变更通知义务条款甲方如需对合同内容进行变更，应提前通知乙方，并书面确认变更内容。乙方应在收到变更通知后，对变更内容进行评估，并在规定时间内提出意见或建议。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工权条款乙方在合同执行过程中，对施工方案、进度安排、资源配置等具有主导权。乙方应确保施工质量、进度和安全，并及时向甲方报告施工情况。2.2乙方进度管理权条款乙方有权根据实际情况调整施工进度计划，但需提前通知甲方并获得甲方同意。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。2.3乙方材料采购权条款乙方有权根据工程需求采购材料，但需确保材料质量符合合同要求。乙方应合理控制材料采购成本，并在采购过程中遵循市场行情。2.4乙方技术改进权条款乙方在施工过程中，有权对施工技术进行合理改进，以提高施工效率和质量。乙方应将技术改进方案提前通知甲方，并获得甲方认可。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介机构条款合同约定第三方中介机构负责合同履行过程中的协调、监督和争议解决。第三方中介机构应具备相应的资质和经验，并确保公正、公平、公开。3.2第三方中介费用条款第三方中介费用由合同双方按照约定的比例分担。第三方中介费用应在合同中明确约定，并按期支付。3.3第三方中介责任条款第三方中介机构在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行受阻或争议，应承担相应责任。第三方中介机构应定期向合同双方报告工作进展和争议解决情况。3.4第三方中介争议解决条款第三方中介机构在争议解决过程中，应遵循合同约定和法律法规。第三方中介机构应公正、公平地处理合同双方的争议，并作出书面决定。3.5第三方中介终止条款如合同双方对第三方中介机构的服务不满意，可协商终止其服务。终止第三方中介机构服务时，合同双方应按照约定支付已发生的服务费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工组织设计3.设计图纸与技术规范4.施工进度计划5.合同补充协议6.第三方中介机构资质证明7.第三方中介服务协议8.索赔事件证明材料9.违约责任认定书10.争议解决决定书二、违约行为及认定：违约行为：甲方未按时提供设计图纸与技术规范。认定：根据合同约定，甲方应在合同签订后一定期限内提供设计图纸与技术规范，如未按时提供，视为违约。违约行为：乙方未按合同进度完成工程。认定：根据合同进度计划，乙方应在规定时间内完成工程，如未按期完成，视为违约。违约行为：第三方中介机构未公正处理争议。认定：根据合同约定，第三方中介机构应公正处理合同双方的争议，如未公正处理，视为违约。三、法律名词及解释：合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。违约：指合同当事人一方或双方违反合同约定的义务，导致合同目的不能实现。争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。索赔：指合同一方因对方违约行为而遭受损失，要求对方承担赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：问题：甲方未按时提供设计图纸与技术规范，导致施工进度延误。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同义务，并保留相关证据。问题：乙方未按合同进度完成工程，导致甲方遭受损失。解决办法：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因，寻求谅解。问题：第三方中介机构处理争议不公正。解决办法：合同双方可协商更换第三方中介机构，或直接向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.新建建筑工程施工合同2.改扩建建筑工程施工合同3.建筑工程维修施工合同4.工程总承包合同5.工程分包合同6.工程监理合同全文完。2024版建筑工程施工合同索赔责任界定与承担2合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景本合同旨在明确建筑工程施工过程中发生的索赔责任界定与承担，保障甲乙双方合法权益，维护建筑工程施工的正常进行。2.2目的本合同的目的在于：（1）明确建筑工程施工过程中索赔责任的界定；（2）合理分担建筑工程施工过程中发生的损失；（3）促进建筑工程施工的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语（1）索赔：指在建筑工程施工过程中，因各种原因导致合同约定的质量、进度、费用等方面产生争议，乙方要求甲方予以补偿的行为。（2）责任界定：指在建筑工程施工过程中，对乙方提出的索赔请求，明确甲乙双方各自应承担的责任。（3）承担：指在责任界定明确的基础上，由责任方对索赔请求进行补偿。3.2关键词解释（1）建筑工程：指新建、改建、扩建、拆除等建筑工程项目。（2）施工：指建筑工程项目的建设活动，包括土建、安装、装饰等工程内容。（3）质量：指建筑工程项目的建设质量符合国家相关标准和要求。（4）进度：指建筑工程项目的建设进度符合合同约定的要求。（5）费用：指建筑工程项目的建设费用，包括工程款、材料费、人工费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，确保建筑工程施工的质量、进度和费用；（2）甲方有权对乙方提出的索赔请求进行审核，并作出相应处理；（3）甲方有义务按照合同约定，及时支付乙方工程款；（4）甲方有义务为乙方提供必要的施工条件，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，确保建筑工程施工的质量、进度和费用；（2）乙方有权对甲方提出的索赔请求进行审核，并作出相应处理；（3）乙方有义务按照合同约定，完成建筑工程施工任务；（4）乙方有义务在施工过程中，对可能发生的索赔情况及时向甲方报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至建筑工程施工完毕并验收合格之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式（1）乙方按照合同约定，进行建筑工程施工；（2）甲方按照合同约定，提供施工所需的条件；（3）双方按照合同约定，进行工程款支付和索赔处理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）建筑工程施工完毕并验收合格；（2）合同约定的权利义务履行完毕；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方应按照合同约定，处理合同终止后的有关事宜。6.4终止后果（2）合同终止后，双方应按照合同约定，处理合同终止后的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程款：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等各项工程的实际支出；（2）材料费：包括但不限于各种建筑材料、构配件、设备等的采购费用；（3）人工费：包括但不限于施工人员的工资、福利等费用；（4）其他费用：包括但不限于设计费、监理费、检测费、保险费等。7.2支付方式（1）工程款支付：甲方应在每个工程节点验收合格后，按照合同约定的比例支付工程款；（2）材料费支付：甲方应在乙方提交材料采购清单及发票后，按照实际发生费用支付材料费；（3）人工费支付：甲方应在乙方提交人工费结算单后，按照实际发生费用支付人工费；（4）其他费用支付：甲方应在乙方提交相关费用凭证后，按照实际发生费用支付其他费用。7.3支付时间（1）工程款支付：每个工程节点验收合格后5个工作日内支付；（2）材料费支付：材料采购清单及发票提交后5个工作日内支付；（3）人工费支付：人工费结算单提交后5个工作日内支付；（4）其他费用支付：相关费用凭证提交后5个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应按照合同约定的支付方式，将款项支付至乙方指定的账户；（2）乙方收到款项后，应及时出具相应的收据或发票；（3）若甲方未按时支付费用，应按照合同约定支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用总额的1%每日；（2）甲方未按合同约定提供施工条件，导致施工进度延误，应承担相应的责任；（3）甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%每日；（2）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任；（3）乙方在施工过程中，因自身原因造成工程质量问题，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的计算方式：按日计算，自违约行为发生之日起至违约行为终止之日止；（2）赔偿金额的支付方式：违约方应在违约行为终止后5个工作日内，向受害方支付违约金及赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容（1）甲乙双方的商业秘密；（2）建筑工程施工过程中的技术秘密；（3）合同履行过程中的相关资料。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致的无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等；（3）社会异常：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方；（2）因不可抗力事件导致的合同履行延误，双方互不承担违约责任；（3）因不可抗力事件导致的合同无法履行，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例（1）因地震导致建筑工程施工中断；（2）因政策调整导致建筑工程施工延期；（3）因罢工导致建筑工程施工停滞。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商无果，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的人民调解委员会申请调解，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的情形；（2）转让可能对合同履行产生不利影响；（3）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对建筑工程施工过程中的技术方案、设计变更等事项的审批权；（2）乙方保留对建筑工程施工过程中的施工技术、工艺流程等事项的改进权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家法律法规、政策调整，甲方有权对合同内容进行相应调整，但不得损害乙方的合法权益；（2）乙方在施工过程中，如遇不可抗力事件，有权暂停施工，并及时通知甲方，但应承担相应的责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）甲乙双方协商一致，对合同内容进行修改或补充；（2）修改或补充内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（2）乙方应积极配合甲方进行工程验收、结算等工作。15.2协作与配合方式甲乙双方应通过书面或口头方式，及时沟通、协调，共同解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与合同附件具有同等法律效力。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程设计图纸及变更通知；2.材料采购清单及发票；3.人工费结算单；4.施工进度计划；5.工程验收报告；6.不可抗力事件证明；7.争议解决协议；8.合同修改和补充协议；9.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支