2024版建筑工程施工合同索赔纠纷调解与和解3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同索赔纠纷调解与和解本合同目录一览1.索赔纠纷调解与和解的基本原则1.1索赔纠纷调解的定义1.2索赔纠纷和解的定义1.3双方同意调解与和解的原则2.索赔纠纷调解与和解的程序2.1索赔纠纷调解程序的启动2.2索赔纠纷和解程序的启动2.3调解与和解程序的进行2.4调解与和解程序的终止3.索赔纠纷调解与和解的参与主体3.1双方当事人3.2调解人员3.3和解人员3.4仲裁机构4.索赔纠纷调解与和解的依据4.1法律法规4.2行业规范4.3双方签订的合同4.4相关技术标准5.索赔纠纷调解与和解的期限5.1调解期限5.2和解期限5.3逾期处理6.索赔纠纷调解与和解的费用6.1调解费用6.2和解费用6.3费用承担7.索赔纠纷调解与和解的结果7.1调解结果7.2和解结果7.3结果的确认与执行8.索赔纠纷调解与和解的保密8.1保密原则8.2保密范围8.3违反保密的处理9.索赔纠纷调解与和解的争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.索赔纠纷调解与和解的终止条件10.1双方同意终止10.2调解与和解无法进行10.3仲裁或诉讼11.索赔纠纷调解与和解的法律效力11.1调解协议的法律效力11.2和解协议的法律效力11.3争议解决的法律效力12.索赔纠纷调解与和解的后续处理12.1索赔纠纷的后续处理12.2工程施工的后续处理12.3双方关系的后续处理13.索赔纠纷调解与和解的变更与解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更与解除的程序14.索赔纠纷调解与和解的争议管辖与适用法律14.1争议管辖14.2适用法律第一部分：合同如下：1.索赔纠纷调解与和解的基本原则1.1索赔纠纷调解的定义本合同所称索赔纠纷调解，是指合同双方当事人就建筑工程施工过程中产生的索赔事项，在自愿、平等、公正的原则下，通过第三方的调解，达成解决争议的协议。1.2索赔纠纷和解的定义本合同所称索赔纠纷和解，是指合同双方当事人就建筑工程施工过程中产生的索赔事项，在自愿、平等、互谅互让的基础上，自行协商达成解决争议的协议。1.3双方同意调解与和解的原则1.3.1自愿原则：双方当事人应当基于自愿原则，共同参与索赔纠纷调解与和解过程。1.3.2平等原则：双方当事人在调解与和解过程中享有平等的权利，任何一方不得强迫对方接受不平等的解决方案。1.3.3公正原则：调解与和解过程应当公正，确保双方合法权益得到保护。2.索赔纠纷调解与和解的程序2.1索赔纠纷调解程序的启动2.1.1当事人一方提出调解请求，另一方同意后，可启动调解程序。2.1.2双方当事人共同选择调解人员，或由相关机构指派调解人员。2.2索赔纠纷和解程序的启动2.2.1当事人一方提出和解请求，另一方同意后，可启动和解程序。2.2.2双方当事人自行协商和解，或邀请第三方协助协商。2.3调解与和解程序的进行2.3.1调解人员或协助协商的第三方应当公平、公正地处理争议。2.3.2双方当事人应当积极参与调解与和解过程，提供必要的证据和资料。2.4调解与和解程序的终止2.4.1双方当事人达成和解协议。2.4.2调解人员认为调解无法继续进行。3.索赔纠纷调解与和解的参与主体3.1双方当事人3.1.1合同甲方3.1.2合同乙方3.2调解人员3.2.1调解人员应当具备中立、公正的品格。3.2.2调解人员应当具备建筑工程施工领域的专业知识。3.3和解人员3.3.1和解人员可以由双方当事人共同选定。3.3.2和解人员可以由相关机构指派。4.索赔纠纷调解与和解的依据4.1法律法规4.1.1中华人民共和国合同法4.1.2中华人民共和国建筑法4.2行业规范4.2.1建筑工程施工及验收规范4.2.2建筑工程质量管理条例4.3双方签订的合同4.3.1建筑工程施工合同4.3.2相关补充协议4.4相关技术标准4.4.1建筑工程国家标准4.4.2建筑工程行业标准5.索赔纠纷调解与和解的期限5.1调解期限5.1.1调解期限自调解程序启动之日起，一般不超过30日。5.1.2如有特殊情况，经双方当事人同意，调解期限可适当延长。5.2和解期限5.2.1和解期限自和解程序启动之日起，一般不超过30日。5.2.2如有特殊情况，经双方当事人同意，和解期限可适当延长。5.3逾期处理5.3.1调解或和解逾期未达成协议的，当事人可依法申请仲裁或提起诉讼。5.3.2逾期处理费用由责任方承担。8.索赔纠纷调解与和解的费用8.1调解费用8.1.1调解人员费用由双方当事人按照约定的比例分担。8.1.2调解过程中的其他费用，如会务费、交通费等，由双方当事人根据实际情况协商分担。8.2和解费用8.2.1和解过程中产生的费用，如通信费、交通费等，由双方当事人各自承担。8.3费用承担8.3.1若调解或和解过程中出现争议，由责任方承担相应费用。8.3.2若双方均无责任，则由双方按照约定的比例分担费用。9.索赔纠纷调解与和解的结果9.1调解结果9.1.1调解结果应以书面形式确认，并由双方当事人签字或盖章。9.1.2调解结果具有同等法律效力，双方应按照调解结果履行各自义务。9.2和解结果9.2.1和解结果应以书面形式确认，并由双方当事人签字或盖章。9.2.2和解结果具有同等法律效力，双方应按照和解结果履行各自义务。9.3结果的确认与执行9.3.1确认：调解或和解结果应在双方签字或盖章后5个工作日内送达双方及有关方。9.3.2执行：双方应按照调解或和解结果及时履行相关义务。10.索赔纠纷调解与和解的保密10.1保密原则10.1.1双方当事人及调解、和解相关人员应遵守保密原则，不得泄露有关争议的任何信息。10.2保密范围10.2.1争议的性质、内容、调解或和解过程、结果等信息均属保密范围。10.3违反保密的处理10.3.1如有违反保密原则的行为，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。11.索赔纠纷调解与和解的争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方当事人可协商解决争议。11.1.2如协商不成，可申请仲裁或提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构：根据《中华人民共和国仲裁法》规定的仲裁机构。11.2.2诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序11.3.1仲裁程序：按照仲裁机构的规定进行。11.3.2诉讼程序：按照人民法院的规定进行。12.索赔纠纷调解与和解的终止条件12.1双方同意终止12.1.1双方当事人协商一致，可以终止调解或和解程序。12.2调解与和解无法进行12.2.1调解或和解过程中，若出现重大障碍，经双方同意，可以终止调解或和解程序。12.3仲裁或诉讼12.3.1若调解或和解无法进行，当事人可依法申请仲裁或提起诉讼。13.索赔纠纷调解与和解的法律效力13.1调解协议的法律效力13.1.1调解协议具有法律约束力，双方当事人应严格履行。13.2和解协议的法律效力13.2.1和解协议具有法律约束力，双方当事人应严格履行。13.3争议解决的法律效力13.3.1仲裁裁决或法院判决具有法律约束力，双方当事人应严格履行。14.索赔纠纷调解与和解的争议管辖与适用法律14.1争议管辖14.1.1双方当事人可以选择约定的仲裁机构或法院进行争议管辖。14.2适用法律14.2.1本合同及争议解决适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所称第三方，是指除合同双方当事人外的，介入索赔纠纷调解与和解过程的中立机构、专业人士或其他组织。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于：调解员、仲裁员、鉴定机构、咨询顾问、法律顾问等。2.第三方介入的条件与程序2.1条件2.1.1双方当事人同意第三方介入。2.1.2第三方具备相应的资质和能力。2.2程序2.2.1双方当事人共同邀请或选定第三方。2.2.2第三方接受邀请或选定后，与双方当事人签订介入协议。3.第三方介入的职责与权限3.1职责3.1.1第三方应客观、公正地处理争议。3.1.2第三方应协助双方当事人收集证据、分析问题。3.1.3第三方应提出解决方案，协助双方达成和解。3.2权限3.2.1第三方有权查阅与争议相关的文件、资料。3.2.2第三方有权对争议事项进行必要的调查、鉴定。4.第三方介入的费用承担4.1费用构成4.1.1第三方介入的费用包括但不限于：咨询费、鉴定费、仲裁费等。4.2费用承担4.2.1双方当事人应根据介入协议约定分担费用。4.2.2若因第三方介入导致争议无法解决，费用由责任方承担。5.第三方责任限额5.1责任限额5.1.1第三方因故意或重大过失造成双方当事人损失的，应承担相应的赔偿责任。5.1.2第三方责任限额由双方当事人根据实际情况在介入协议中约定。5.2责任免除5.2.1若第三方根据合同约定履行职责，且无故意或重大过失，不承担赔偿责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方6.1.1第三方应尊重甲方的合法权益，协助甲方维护自身权益。6.1.2第三方应向甲方提供真实、客观的调解或和解建议。6.2第三方与乙方6.2.1第三方应尊重乙方的合法权益，协助乙方维护自身权益。6.2.2第三方应向乙方提供真实、客观的调解或和解建议。6.3第三方与合同双方6.3.1第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。6.3.2第三方应协调双方当事人，确保调解或和解过程的顺利进行。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方当事人可协商解决争议。7.1.2如协商不成，可申请仲裁或提起诉讼。7.2争议解决机构7.2.1仲裁机构：根据《中华人民共和国仲裁法》规定的仲裁机构。7.2.2诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.第三方介入的保密义务8.1保密原则8.1.1第三方应遵守保密原则，不得泄露与争议相关的任何信息。8.2保密范围8.2.1争议的性质、内容、调解或和解过程、结果等信息均属保密范围。8.3违反保密的处理8.3.1若有违反保密原则的行为，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。9.第三方介入的终止条件9.1双方同意终止9.1.1双方当事人协商一致，可以终止第三方介入。9.2调解与和解无法进行9.2.1调解或和解过程中，若出现重大障碍，经双方同意，可以终止第三方介入。9.3仲裁或诉讼9.3.1若第三方介入无法进行，当事人可依法申请仲裁或提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应包括合同、附件、合同双方签字盖章页。说明：合同文本应使用正式的合同格式，内容完整、表述清晰。2.索赔事项清单详细要求：清单应详细列明索赔事项、索赔金额、索赔依据等。说明：清单应作为索赔纠纷调解与和解的重要依据。3.调解或和解协议详细要求：协议应包括争议解决结果、双方权利义务、履行期限等。说明：协议应作为双方履行合同的重要文件。4.第三方介入协议详细要求：协议应包括第三方职责、权限、费用承担、保密义务等。说明：协议应明确第三方在调解与和解过程中的地位和作用。5.证据材料详细要求：证据材料应真实、完整、合法。说明：证据材料是证明争议事实的重要依据。6.相关法律法规详细要求：法律法规应与争议事项相关。7.技术标准详细要求：技术标准应符合国家或行业标准。说明：技术标准是评估争议事项的重要依据。8.双方签字盖章页详细要求：双方当事人应签字盖章。说明：签字盖章页是合同生效的必要条件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为说明：违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务。2.违约责任认定标准违约行为的严重程度违约行为对合同履行的影响违约行为对对方造成的损失3.违约责任认定示例违约行为：甲方未按合同约定时间提供施工图纸。责任认定：甲方应承担延误工期和增加施工成本的责任，赔偿乙方因此遭受的损失。违约行为：乙方未按合同约定质量标准完成施工。责任认定：乙方应承担修复、返工的责任，赔偿甲方因此遭受的损失。4.违约责任承担方式按合同约定支付违约金按实际损失赔偿继续履行合同解除合同5.违约责任解除合同说明：当违约行为严重影响合同履行时，非违约方有权解除合同。6.违约责任追究程序说明：违约责任追究程序应按照合同约定或法律规定进行。全文完。2024版建筑工程施工合同索赔纠纷调解与和解1合同目录一、合同总则1.合同名称2.合同双方3.合同依据4.合同签订时间5.合同生效条件6.合同履行期限7.合同解除条件8.合同争议解决方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程设计单位6.工程施工单位7.工程监理单位三、工程进度及质量要求1.工程进度计划2.工程质量标准3.工程验收程序4.工程变更及索赔四、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付比例3.工程款支付时间4.工程款支付条件5.工程款支付争议解决五、合同违约责任1.违约责任承担方式2.违约金计算标准3.违约责任免除条件4.违约责任追究程序六、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除或终止后的处理4.合同解除或终止后的索赔七、索赔纠纷调解1.索赔纠纷调解原则2.索赔纠纷调解程序3.索赔纠纷调解机构4.索赔纠纷调解期限5.索赔纠纷调解费用八、和解协议1.和解协议签订条件2.和解协议内容3.和解协议生效条件4.和解协议履行5.和解协议争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同附件1.工程图纸2.工程量清单3.合同附件一：技术规范4.合同附件二：工程进度计划5.合同附件三：工程款支付计划十一、合同签署1.双方代表签字2.双方盖章3.签署日期4.签署地点十二、合同备案1.合同备案机构2.合同备案程序3.合同备案期限4.合同备案费用十三、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同生效方式十四、合同终止1.合同终止条件2.合同终止日期3.合同终止方式合同编号_________一、合同总则1.合同名称：2024版建筑工程施工合同2.合同双方：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）3.合同依据：《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规4.合同签订时间：____年____月____日5.合同生效条件：双方签字盖章后生效6.合同履行期限：____年____月____日至____年____月____日7.合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行，或双方协商一致8.合同争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼二、工程概况1.工程名称：____工程项目2.工程地点：____市____区____街道____号3.工程规模：____平方米4.工程类型：____类建筑工程5.工程设计单位：____设计院6.工程施工单位：____建筑公司7.工程监理单位：____监理公司三、工程进度及质量要求1.工程进度计划：详见附件二：工程进度计划2.工程质量标准：符合国家现行建筑工程质量标准3.工程验收程序：详见附件一：技术规范4.工程变更及索赔：因工程变更导致的费用增加或工期延误，双方协商解决，必要时进行索赔四、工程款支付1.工程款支付方式：按工程进度分阶段支付2.工程款支付比例：详见附件三：工程款支付计划3.工程款支付时间：每个进度节点后____日内支付4.工程款支付条件：完成相应工程量，并通过甲方验收5.工程款支付争议解决：协商解决，协商不成提交争议解决机构五、合同违约责任1.违约责任承担方式：赔偿损失、支付违约金2.违约金计算标准：按合同约定比例计算3.违约责任免除条件：不可抗力等因素导致违约4.违约责任追究程序：违约方在违约事实发生后____日内向守约方提出违约责任承担申请六、合同解除与终止1.合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行，或双方协商一致2.合同终止条件：合同约定的履行期限届满，或合同解除3.合同解除或终止后的处理：结清已付款项，退还预付款，处理剩余工程4.合同解除或终止后的索赔：因合同解除或终止造成的损失，双方协商解决七、索赔纠纷调解1.索赔纠纷调解原则：公平、公正、自愿2.索赔纠纷调解程序：双方协商，提交调解机构3.索赔纠纷调解机构：____调解委员会4.索赔纠纷调解期限：自提交调解之日起____日内5.索赔纠纷调解费用：双方协商承担八、和解协议1.和解协议签订条件：双方在协商一致的基础上，对索赔纠纷达成和解2.和解协议内容：包括但不限于纠纷事实、解决方案、履行期限、违约责任等3.和解协议生效条件：双方签字盖章后生效4.和解协议履行：双方应严格按照和解协议的内容履行各自的义务5.和解协议争议解决：如和解协议执行过程中出现争议，双方应重新协商解决九、争议解决2.争议解决机构：____仲裁委员会或____人民法院3.争议解决程序：按照相关法律法规及机构规定进行4.争议解决费用：根据争议解决方式及机构规定承担5.争议解决期限：自争议发生之日起____日内十、合同附件1.工程图纸2.工程量清单3.合同附件一：技术规范4.合同附件二：工程进度计划5.合同附件三：工程款支付计划十一、合同签署1.双方代表签字：甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______2.双方盖章：甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______3.签署日期：____年____月____日4.签署地点：____市____区____街道____号十二、合同备案1.合同备案机构：____建筑工程档案馆2.合同备案程序：按照备案机构规定进行3.合同备案期限：自合同签订之日起____日内4.合同备案费用：按备案机构规定承担十三、合同生效1.合同生效条件：双方签字盖章，合同备案手续齐全2.合同生效日期：____年____月____日3.合同生效方式：自合同生效之日起，双方应严格按照合同约定履行义务十四、合同终止1.合同终止条件：合同约定的履行期限届满，或合同解除2.合同终止日期：____年____月____日3.合同终止方式：合同到期自动终止，或双方协商一致解除合同甲方（建设单位）代表（签字）：日期：乙方（施工单位）代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导下的项目管理说明：甲方有权对工程项目的全过程进行管理，包括但不限于设计变更、施工进度、质量监督等。2.甲方主导下的合同变更说明：甲方有权根据工程实际情况，提出设计变更或工程量增减，乙方应及时响应并执行。3.甲方主导下的进度款支付说明：甲方有权根据工程进度和合同约定，决定进度款的支付时间和金额。4.甲方主导下的质量监督说明：甲方有权对工程质量进行监督，乙方应配合甲方进行的质量检查和验收。5.甲方主导下的争议解决说明：在争议解决过程中，甲方有权提出解决方案，并有权决定是否接受乙方的解决方案。6.甲方主导下的合同解除说明：甲方有权在乙方严重违约的情况下，提出合同解除，并要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导下的施工方案说明：乙方有权根据工程实际情况，提出施工方案，甲方应予以审查并同意。2.乙方主导下的材料采购说明：乙方有权根据工程需要，选择合适的材料供应商，甲方应予以认可。3.乙方主导下的施工进度说明：乙方有权根据合同约定和工程实际情况，调整施工进度，甲方应予以支持。4.乙方主导下的安全生产说明：乙方负责施工现场的安全生产管理，甲方应提供必要的支持和配合。5.乙方主导下的争议解决说明：在争议解决过程中，乙方有权提出解决方案，并有权决定是否接受甲方的解决方案。6.乙方主导下的合同解除说明：乙方有权在甲方严重违约的情况下，提出合同解除，并要求甲方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的选定与职责说明：合同双方应共同选定具备相应资质的第三方中介机构，负责合同的履行监督和争议调解。2.第三方中介的收费标准说明：第三方中介的收费标准应明确约定，包括但不限于服务费、咨询费等。3.第三方中介的介入条件说明：合同双方在发生争议时，应先向第三方中介提出调解申请，中介机构接受后开始介入。4.第三方中介的调解程序说明：第三方中介应按照相关法律法规和合同约定，制定调解程序，确保调解的公正性和有效性。5.第三方中介的调解结果说明：第三方中介的调解结果对合同双方具有约束力，双方应严格遵守。6.第三方中介的退出机制说明：若第三方中介在履行职责过程中出现失职行为，合同双方有权要求其退出，并追究其相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.合同附件一：技术规范4.合同附件二：工程进度计划5.合同附件三：工程款支付计划6.第三方中介选定文件7.第三方中介收费标准8.争议调解记录9.合同变更文件10.索赔申请文件11.和解协议12.争议解决机构文件13.合同解除文件14.合同备案文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款认定：根据合同约定，甲方应在每个进度节点后____日内支付工程款，未按时支付构成违约。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程认定：根据合同约定，乙方应在合同约定的期限内完成工程，未按时完成构成违约。3.违约行为：乙方使用不合格材料认定：根据合同约定，乙方应使用符合质量标准的材料，使用不合格材料构成违约。4.违约行为：甲方未按时进行验收认定：根据合同约定，甲方应在乙方完成工程后____日内进行验收，未按时验收构成违约。5.违约行为：第三方中介未履行调解职责认定：根据合同约定，第三方中介应在争议发生后____日内完成调解，未履行职责构成违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.索赔：指合同一方因对方违约行为而提出的赔偿要求。3.和解：指合同双方在争议解决过程中，自愿达成一致意见，以解决争议。4.争议解决机构：指合同双方约定的负责处理合同争议的机构，如仲裁委员会、人民法院等。5.违约责任：指合同一方因违约行为应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方协商调整施工进度计划，必要时进行索赔。2.问题：工程款支付争议解决办法：双方协商解决，协商不成提交争议解决机构。3.问题：工程质量问题解决办法：乙方整改，必要时进行质量鉴定。4.问题：第三方中介失职解决办法：合同双方共同解除与第三方中介的合作，追究其责任。五、所有应用场景：1.建设工程合同签订与履行2.工程进度管理与控制3.工程款支付与结算4.工程质量监督与验收5.索赔纠纷调解与和解6.争议解决与法律诉讼7.合同解除与终止8.第三方中介服务与监督全文完。2024版建筑工程施工合同索赔纠纷调解与和解2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有其他相关方，填写其全称）地址：（如有其他相关方，填写其详细地址）联系人：（如有其他相关方，填写其联系人姓名）联系电话：（如有其他相关方，填写其联系电话）二、合同前言2.1背景本合同签订于2024年，甲方委托乙方在（填写工程名称）进行建筑工程施工。在施工过程中，可能会出现索赔纠纷，为解决此类纠纷，双方特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工过程中发生索赔纠纷时的调解与和解方式，以确保工程顺利进行，维护双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.索赔：指在合同履行过程中，因非因乙方原因导致工程成本增加、工期延误等，乙方要求甲方予以补偿的行为。2.纠纷：指甲乙双方在合同履行过程中因合同条款、施工质量、工期等问题产生的争议。3.调解：指在纠纷发生后，由第三方（如调解机构）对争议进行调解，促使双方达成一致意见。4.和解：指在纠纷发生后，甲乙双方通过协商，自行达成一致意见，解决争议。3.2关键词解释1.工程名称：（填写工程名称）2.工程地点：（填写工程地点）3.工程规模：（填写工程规模）4.工程工期：（填写工程工期）四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.权利：（1）要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全性；（2）在纠纷发生后，有权要求乙方提供相关证据，证明其索赔主张；（3）有权选择调解或和解方式解决纠纷。2.义务：（1）按照合同约定支付工程款项；（2）在纠纷发生后，积极配合乙方提供相关证据；（3）在调解或和解过程中，保持公平、公正的态度。4.2乙方的权利和义务1.权利：（1）要求甲方按照合同约定支付工程款项；（2）在纠纷发生后，有权要求甲方提供相关证据，证明其抗辩理由；（3）有权选择调解或和解方式解决纠纷。2.义务：（1）按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全性；（2）在纠纷发生后，积极配合甲方提供相关证据；（3）在调解或和解过程中，保持公平、公正的态度。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点工程地点：（填写工程地点）5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全性；2.甲乙双方在工程实施过程中，按照合同约定进行沟通、协调；3.在纠纷发生后，甲乙双方应积极协商解决，如协商不成，可申请调解或和解。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.工程竣工验收合格；2.双方协商一致，解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议；2.终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果1.乙方按照合同约定完成剩余工程；2.双方按照合同约定处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用：根据工程量清单，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.设计费：按照设计合同约定的费用标准计算。3.管理费：根据工程实际情况，按照约定的比例计算。4.利息：因甲方原因导致工程延期，按照中国人民银行同期贷款利率计算利息。5.索赔费用：根据双方协商确定的索赔金额计算。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款：按照工程进度，每月支付合同总价款的30%。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的40%。4.保修金：工程保修期满后，甲方应支付合同总价款的10%作为保修金。7.3支付时间1.预付款：合同签订后15日内支付。2.进度款：每月的一个工作日支付。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后30日内支付。4.保修金：工程保修期满后30日内支付。7.4支付条款1.甲方应在约定的时间内将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后3个工作日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。2.甲方因自身原因导致工程延期，每延期一天，应向乙方支付违约金，违约金为工程日进度款的千分之一。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为工程日进度款的千分之一。2.乙方未按约定质量要求完成工程的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方在合同中约定。2.赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。3.赔偿方式包括货币赔偿、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.本合同的条款内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容采取严格保密措施，不得向任何第三方泄露。2.双方应指定专人负责保密工作的实施。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.地震导致工程无法继续施工。2.政府行为导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应在争议发生后，友好协商解决。11.2调解协商不成时，可向双方共同认可的调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对工程质量、进度、安全等方面的监督权。2.乙方保留对工程图纸、技术规范等保密权的权利。13.2特殊权力保留1.在合同履行过程中，如遇重大技术难题，乙方有权要求甲方提供技术支持。2.甲方保留在工程验收合格后，对工程进行一定期限的保修权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.修改和补充合同，应经双方协商一致。2.修改和补充的条款，应以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力1.修改和补充的条款，自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的条款，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件，乙方应按时完成施工任务。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进展和问题解决。2.双方应通过书面形式及时沟通，解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于合同事项的完整协议，任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行增减或修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程量清单2.设计合同3.预付款支付凭证4.进度款支付凭证5.竣工结算报告6.保修金支付凭证7.索赔报告8.调解协议9.仲裁裁决书或法院判决书10.不可抗力事件证明材料11.协调会议纪要12.保密协议13.合同修改和补充协议14.其他双方认可的书面文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付款项：甲方未在约定时间内支付预付款、进度款、竣工结算款或保修金。工程延期：甲方原因导致工程延期，未及时提供必要的