发包人承包人合同协议书3篇_第1页
发包人承包人合同协议书3篇_第2页
发包人承包人合同协议书3篇_第3页
发包人承包人合同协议书3篇_第4页
发包人承包人合同协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME发包人承包人合同协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1发包人定义1.2承包人定义1.3术语解释2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围2.4项目内容3.合同双方的权利与义务3.1发包人权利3.2发包人义务3.3承包人权利3.4承包人义务4.项目进度与期限4.1项目启动时间4.2项目完成时间4.3项目延期处理5.质量要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保证6.价格与支付6.1合同价格6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.风险责任7.1发包人风险7.2承包人风险7.3风险分担8.保密条款8.1保密信息8.2保密义务8.3违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更生效11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3终止条件14.4终止日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1发包人定义:本合同中,“发包人”指委托承包人进行工程建设的单位或个人。1.2承包人定义:本合同中,“承包人”指接受发包人委托,负责完成工程建设的单位或个人。a.“工程”指发包人委托承包人进行的全部建设内容;b.“合同价格”指双方约定的工程总费用;c.“工期”指完成工程所需的合理期限;d.“质量标准”指国家或行业标准以及双方约定的工程质量要求。2.合同标的2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[具体项目地址]2.3项目范围:[具体项目范围描述]2.4项目内容:[具体项目内容描述,包括工程量、施工工艺等]3.合同双方的权利与义务3.1发包人权利:a.指定工程建设的标准和要求;b.监督工程进度和质量;c.接收工程成果并支付合同价款;d.在必要时解除合同。3.2发包人义务:a.按时提供工程所需的场地、资料和条件;b.按合同约定支付工程款;c.指定项目负责人并配合承包人工作;d.遵守合同约定,不得擅自变更合同内容。3.3承包人权利:a.按合同约定进行工程建设;b.要求发包人提供必要的施工条件;c.请求支付工程款;d.在合同约定的情况下暂停或终止工程。3.4承包人义务:a.按合同要求完成工程建设;b.保证工程质量符合国家或行业标准;c.遵守施工现场的安全规定;d.按时提交工程进度报告。4.项目进度与期限4.1项目启动时间:[具体启动日期]4.2项目完成时间:[具体完成日期]4.3项目延期处理:如因发包人原因导致工程延期,承包人有权要求延长工期并相应调整合同价格。5.质量要求5.1质量标准:工程质量应达到国家或行业标准,并符合双方约定的质量要求。5.2质量验收:工程完成后,双方应共同进行质量验收,验收合格后方可交付使用。5.3质量保证:承包人应保证工程质量在保修期内不出现质量问题。6.价格与支付6.1合同价格:[具体合同价格]6.2付款方式:分阶段支付,具体支付节点和比例由双方约定。6.3付款时间:按照合同约定的支付节点和比例,承包人应在规定时间内提交付款申请。6.4付款条件:付款条件包括但不限于工程进度、质量验收合格等。7.风险责任7.1发包人风险:因政策、法规、不可抗力等因素导致的风险,由发包人承担。7.2承包人风险:因承包人自身原因导致的风险,由承包人承担。7.3风险分担:除上述明确责任外,其他风险由双方协商分担。8.保密条款8.1保密信息:本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均属于保密信息。8.2保密义务:双方对本合同项下的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.3违约责任:任何一方违反保密义务,导致保密信息泄露的,应承担相应的法律责任,并向对方支付违约金。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议,协商不成的,提交[具体仲裁委员会]仲裁。9.2争议解决机构:争议提交[具体仲裁委员会]仲裁,仲裁裁决为终局裁决。9.3争议解决程序:仲裁程序按照[具体仲裁委员会]的仲裁规则进行。10.合同变更10.1变更条件:任何一方要求变更合同内容,应提前[具体天数]书面通知对方,并经双方协商一致。10.2变更程序:合同变更应签订书面协议,作为本合同的一部分。10.3变更生效:经双方签字盖章的合同变更协议生效。11.合同解除a.另一方严重违约;b.出现不可抗力,导致合同无法履行;c.经双方协商一致。11.2解除程序:解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。12.合同终止12.1终止条件:合同履行完毕或因解除而终止。12.2终止程序:合同终止后,双方应进行项目结算,并办理相关手续。13.违约责任13.1违约情形:任何一方未履行合同义务或违反合同约定,均构成违约。13.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,或根据相关法律规定计算。14.合同生效与终止14.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期:[具体生效日期]14.3终止条件:合同履行完毕或因解除而终止。14.4终止日期:[具体终止日期]或根据合同约定终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同中,“第三方”指除甲、乙双方之外的,根据合同约定或双方同意参与合同执行过程中的任何个人、组织或机构,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。a.双方书面同意;b.第三方具备相应的资质和能力;c.第三方介入的内容和目的明确。15.3第三方介入程序:a.双方应书面通知对方,并明确第三方的介入范围、职责和权利;b.第三方应与甲、乙双方签订书面协议,明确各方权利义务;c.第三方介入后,应按照合同约定和协议规定履行职责。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙方与第三方之间的关系独立于甲乙方之间的合同关系,第三方对甲乙方的违约行为不承担责任。17.第三方责任限额17.1第三方在执行职责过程中因过错导致的损失,其责任限额由甲、乙双方与第三方在协议中约定。18.第三方权利18.1第三方在合同约定的范围内享有相应的权利,包括但不限于:a.获取甲乙方提供的必要资料和条件;b.要求甲乙方按照合同约定支付费用;c.在必要时暂停或终止服务。19.第三方义务a.按照合同约定和协议规定履行职责;b.保守甲乙方秘密,不得泄露;c.对自身行为负责,承担相应的法律责任。20.第三方变更20.1第三方变更需经甲、乙双方书面同意,并签订书面变更协议。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止条件:a.合同履行完毕;b.双方协商一致;c.出现不可抗力;d.第三方无法继续履行职责。21.2第三方介入终止程序:a.第三方应书面通知甲、乙双方;b.双方应进行必要的交接工作;c.第三方介入终止后,甲、乙双方应继续履行合同义务。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用由甲、乙双方在协议中约定,并按约定支付。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入产生的争议,由甲、乙双方与第三方协商解决;23.2协商不成的,可提交[具体仲裁委员会]仲裁。24.第三方介入的保密24.1第三方介入的保密义务与合同保密条款一致,第三方应遵守保密义务。25.第三方介入的合同解除25.1第三方介入的合同解除,参照合同解除条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸与技术规范要求:包含详细的工程图纸、技术规范、施工图等,需加盖设计单位公章。说明:工程图纸和技术规范是施工的重要依据,需确保准确无误。2.附件二:合同履行计划要求:详细列出工程进度计划、人员安排、材料供应等。说明:合同履行计划是确保工程按期完成的关键,需双方共同遵守。3.附件三:工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程量、单价、总价等。说明:工程量清单是计算工程款的重要依据,需确保准确无误。4.附件四:施工组织设计要求:包含施工组织设计、施工方案、安全措施等。说明:施工组织设计是确保施工安全和质量的重要文件,需符合相关规范。5.附件五:质量保证书要求:包含质量保证措施、质量检验标准等。说明:质量保证书是确保工程质量的重要文件,需符合相关标准。6.附件六:安全生产许可证要求:提供承包人安全生产许可证复印件。说明:安全生产许可证是施工合法进行的必要条件。7.附件七:资质证书要求:提供承包人相关资质证书复印件。说明:资质证书是承包人具备相应施工能力的证明。8.附件八:付款凭证要求:提供付款凭证,包括银行转账记录、支票等。说明:付款凭证是证明付款行为的重要依据。9.附件九:工程验收报告要求:包含工程验收结果、验收时间、验收人员等。说明:工程验收报告是证明工程完成的重要文件。10.附件十:合同变更协议要求:包含合同变更内容、变更原因、变更日期等。说明:合同变更协议是合同变更的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.未按合同约定时间完成工程;b.工程质量不符合合同约定;c.违反安全生产规定;d.拖欠工程款;e.未经同意擅自变更合同;f.泄露商业秘密。2.责任认定标准:a.违约行为发生,经确认;b.根据违约行为的严重程度,确定违约责任;c.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例:a.违约方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,应支付合同总价千分之二的违约金;b.工程质量不符合合同约定,违约方应承担修复费用,并支付合同总价千分之五的违约金;c.违反安全生产规定,导致安全事故,违约方应承担相应法律责任;d.拖欠工程款,每拖欠一天,应支付合同总价千分之二的违约金;e.未经同意擅自变更合同,违约方应承担由此产生的全部费用;f.泄露商业秘密,违约方应承担相应的法律责任。发包人承包人合同协议书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发包人名称、地址、联系方式1.2承包人名称、地址、联系方式2.合同标的2.1工程名称、地点2.2工程规模、质量要求2.3工程工期3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额3.2付款方式及进度3.3付款条件及违约责任4.施工组织设计及施工方案4.1施工组织设计内容4.2施工方案及施工方法5.施工进度及节点5.1施工进度计划5.2工程节点及验收标准6.材料及设备供应6.1材料及设备清单6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备供应方式7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任制7.2环境保护措施7.3事故处理及责任追究8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除的程序9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2仲裁或诉讼10.违约责任10.1违约情形及责任10.2违约金的计算及支付11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同签署及生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1发包人名称:房地产开发有限公司1.2发包人地址:省市区路号1.4承包人名称:建筑工程有限公司1.5承包人地址:省市区路号2.合同标的2.1工程名称:住宅小区一期工程2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:总建筑面积约万平方米,包含住宅、商业、地下车库等2.4质量要求:按照国家相关建筑标准及设计要求,确保工程质量达到优良等级3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额:人民币壹拾亿元整(¥100,000,000.00)3.2付款方式及进度:分阶段支付,具体如下:3.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%3.2.2进度款:按工程进度每月支付合同价款的10%,直至完成工程量的50%3.2.3中期款:完成工程量的50%后,支付合同价款的20%3.2.4结算款:工程竣工验收合格后,支付合同价款的20%3.2.5验收合格后支付尾款:支付合同价款的10%,作为质保金,质保期满后无质量问题退还3.3付款条件及违约责任:按合同约定的时间和比例支付款项,如发包人未按时支付,应向承包人支付违约金,违约金按逾期付款金额的0.1%每日计算4.施工组织设计及施工方案4.1施工组织设计内容:包括施工组织机构、施工进度计划、施工方案、质量保证措施、安全文明施工措施等4.2施工方案及施工方法:采用流水施工、分段施工、交叉施工等方法,确保施工质量和进度5.施工进度及节点5.1施工进度计划:合同工期为个月,具体进度计划详见附件一5.2工程节点及验收标准:详见附件二,包括分部分项工程验收标准及时间节点6.材料及设备供应6.1材料及设备清单:详见附件三,包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求等6.2材料及设备质量要求:符合国家相关标准和设计要求,确保材料及设备质量合格6.3材料及设备供应方式:由承包人负责采购、运输、验收,确保材料及设备及时供应7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任制:双方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准,落实安全生产责任制7.2环境保护措施:采取有效措施,防止施工过程中的环境污染,确保施工过程中符合环保要求7.3事故处理及责任追究:发生安全事故,按照国家有关法律法规和事故处理程序进行处理,追究相关责任8.合同变更及解除8.1.1国家法律法规政策调整,导致合同内容与法律法规不符8.1.2工程设计变更,影响工程质量和进度8.1.3因不可抗力因素导致工程无法按原计划进行8.2.1发包人严重违约,导致合同无法履行8.2.2承包人严重违约,导致合同无法履行8.2.3因不可抗力因素导致合同无法履行8.3合同变更及解除的程序:变更或解除合同,应书面通知对方,并在双方签字盖章后生效9.争议解决方式9.1争议解决途径:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼9.2仲裁或诉讼:仲裁委员会或人民法院的裁决或判决为终局裁决,双方应无条件执行10.违约责任10.1.1按合同约定支付违约金10.1.2恢复、更换、修理、拆除或重建受损的工程或设备10.1.3承担因违约造成的损失10.2违约金的计算及支付:违约金按合同约定比例计算,违约方应在收到违约通知后7日内支付11.合同生效及终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止条件:合同履行完毕或因双方协商一致解除合同后终止12.合同附件12.1设计文件:包括施工图纸、设计说明书、工程量清单等12.2施工图纸:包括建筑施工图、结构施工图、设备安装图等12.3其他相关文件:包括合同签订文件、变更文件、验收文件等13.合同签署及生效日期13.1合同签署:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效13.2合同生效日期:年月日14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同附件与本合同具有同等法律效力14.3本合同如有未尽事宜,可由双方协商修订,修订后的内容与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念:在本合同中,第三方指除发包人和承包人之外,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围:包括但不限于工程设计咨询、施工监理、质量检测、安全评估、造价咨询、项目管理等。16.第三方介入的程序16.2第三方介入前,发包人或承包人应向对方通知第三方的介入,并取得对方的同意。17.第三方介入的职责和权利17.1第三方职责:第三方应根据服务协议的约定,对合同履行进行专业服务,包括但不限于:17.1.1对工程设计、施工、质量、安全等方面进行监督和评估;17.1.2提供专业意见和建议;17.1.3对合同履行过程中的问题进行协调和处理。17.2.1获取合同履行所需的相关资料和信息;17.2.2对合同履行情况进行检查和评估;17.2.3向发包人或承包人提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与发包人、承包人之间的关系是独立的,第三方不承担发包人或承包人的合同责任。18.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。18.3第三方与发包人、承包人的沟通和协调,应通过书面方式进行,确保信息的准确性和完整性。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:第三方在履行服务协议过程中,因自身原因导致发包人或承包人遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。19.2责任限额的确定:责任限额应根据服务协议的约定、第三方提供服务的内容和风险程度等因素确定。19.3责任限额的支付:第三方应按照服务协议的约定,在发生损失后及时向发包人或承包人支付赔偿金。20.第三方介入的变更及解除20.1第三方介入的变更:在合同履行过程中,如需变更第三方介入的内容或方式,应经发包人和承包人协商一致,并书面通知对方。20.2第三方介入的解除:如第三方无法继续履行服务协议,或服务协议约定的服务内容已全部完成,可解除第三方介入。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2仲裁或诉讼的管辖:争议解决机构或法院由双方在服务协议中约定。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用:由发包人或承包人根据服务协议的约定支付。22.2费用支付方式:费用支付方式及时间节点,由服务协议约定。23.第三方介入的保密义务23.1第三方在履行服务协议过程中,对获得的发包人或承包人的商业秘密、技术秘密等保密信息,负有保密义务。23.2保密期限:保密期限自服务协议终止之日起计算,不少于两年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包括建筑施工图、结构施工图、设备安装图等,需符合国家相关标准和设计要求。说明:设计文件是施工的重要依据,需确保图纸的准确性、完整性和可操作性。2.施工图纸详细要求:施工图纸应详细标注施工工艺、材料规格、尺寸、位置等信息,确保施工过程中的准确实施。说明:施工图纸是施工的直接指导文件,需确保图纸的清晰、完整和易于理解。3.工程量清单详细要求:工程量清单应详细列出各分部分项工程的工程量、单价、合价等信息,确保工程量的准确计算。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需确保清单的准确性、完整性和一致性。4.施工组织设计详细要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等内容。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,需确保设计的合理性和可行性。5.施工进度计划详细要求:施工进度计划应明确各分部分项工程的施工时间、节点及验收标准。说明:施工进度计划是施工过程中的重要管理工具,需确保进度的合理性和可控性。6.材料及设备清单详细要求:材料及设备清单应详细列出材料名称、规格、型号、数量、质量要求等信息。说明:材料及设备清单是材料采购和设备供应的重要依据,需确保清单的准确性、完整性和一致性。7.质量验收报告详细要求:质量验收报告应包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明:质量验收报告是工程质量的证明文件,需确保验收的客观性和准确性。8.安全生产记录详细要求:安全生产记录应包括安全生产会议记录、安全教育培训记录、安全事故记录等。说明:安全生产记录是安全生产管理的重要依据,需确保记录的完整性和准确性。9.环境保护记录详细要求:环境保护记录应包括环境保护措施、污染治理措施、环境监测数据等。说明:环境保护记录是环境保护管理的重要依据,需确保记录的完整性和准确性。10.付款凭证详细要求:付款凭证应包括付款时间、金额、收款人、付款方式等信息。说明:付款凭证是合同履行的重要证明文件,需确保凭证的真实性和合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1发包人违约行为:未按时支付工程款提供的工程资料不完整或不准确未按时进行工程验收干扰或阻碍施工1.2承包人违约行为:未按时完成工程工程质量不符合约定标准使用不合格的材料或设备未采取有效措施确保安全生产1.3第三方违约行为:未按时完成服务提供的服务不符合约定标准损害发包人或承包人的合法权益2.责任认定标准2.1发包人违约责任:未按时支付工程款,应向承包人支付违约金,违约金按逾期付款金额的0.1%每日计算。2.2承包人违约责任:工程质量不符合约定标准,应承担修复、更换、拆除或重建的责任,并赔偿因此造成的损失。2.3第三方违约责任:第三方未按时完成服务或提供的服务不符合约定标准,应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明3.1发包人未按时支付工程款,逾期10天,应向承包人支付违约金100万元。3.2承包人施工过程中发现工程质量问题,经鉴定为不合格,承包人应承担修复责任,并赔偿因此造成的损失20万元。3.3第三方在监理过程中发现施工安全隐患,未及时通知承包人采取整改措施,导致安全事故发生,第三方应承担相应的赔偿责任。发包人承包人合同协议书2本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1发包人名称、地址、法定代表人1.2承包人名称、地址、法定代表人1.3发包人与承包人的联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.项目资金及支付方式3.1项目资金总额3.2资金支付比例及时间节点3.3付款方式3.4付款条件及违约责任4.项目实施进度安排4.1项目实施阶段划分4.2各阶段工作内容及完成时间4.3进度调整及违约责任5.工程量清单及价格5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单价格6.工程设计及施工规范6.1设计规范6.2施工规范6.3质量检测标准7.工程验收及交付7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4交付条件及违约责任8.保修期限及责任8.1保修期限8.2保修责任8.3保修范围9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同变更及补充11.1合同变更程序11.2合同补充程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:设计图纸12.3附件三:施工规范13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方的基本信息1.1发包人名称:房地产开发有限公司1.2发包人地址:省市区路号1.3发包人法定代表人:1.5承包人名称:建筑工程有限公司1.6承包人地址:省市区路号1.7承包人法定代表人:2.项目基本信息2.1项目名称:住宅小区建设项目2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积80000平方米2.4项目工期:自合同签订之日起12个月内完成2.5项目质量要求:符合国家相关建筑质量标准,达到优良等级3.项目资金及支付方式3.1项目资金总额:人民币伍仟万元整(¥5,000,000.00)3.2资金支付比例及时间节点:3.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的20%3.2.2进度款:根据工程进度每月支付总额的10%,每月一天支付3.2.3验收合格后支付:总额的30%,验收合格后10个工作日内支付3.2.4竣工结算后支付:总额的20%,结算合格后30个工作日内支付3.2.5保修期满支付:总额的10%,保修期满后30个工作日内支付3.3付款方式:银行转账3.4付款条件及违约责任:3.4.1发包人应按约定的时间和比例支付款项3.4.2承包人应按照合同规定提供相应的发票和结算资料3.4.3若发包人未按时支付款项,应向承包人支付违约金,违约金为未支付款项的千分之五,每日累计4.项目实施进度安排4.1项目实施阶段划分:4.1.1设计阶段:合同签订后1个月内完成4.1.2施工准备阶段:设计完成后2个月内完成4.1.3施工阶段:施工准备完成后12个月内完成4.1.4验收阶段:施工阶段完成后2个月内完成4.2各阶段工作内容及完成时间:4.2.1设计阶段:完成设计图纸,包括施工图纸、效果图等4.2.2施工准备阶段:完成施工组织设计、施工方案、材料设备采购等4.2.3施工阶段:按照设计图纸进行施工,确保工程质量4.2.4验收阶段:完成工程验收,确保工程质量达到合同要求4.3进度调整及违约责任:4.3.1如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并相应调整工期4.3.2若因承包人原因导致工期延误,承包人应承担违约责任,每日赔偿发包人人民币伍仟元整(¥5,000.00)5.工程量清单及价格5.1工程量清单编制依据:按照国家及地方相关标准、规范编制5.2工程量清单内容:包括土建工程、安装工程、室外工程等5.3工程量清单价格:按照市场价格及合同约定执行6.工程设计及施工规范6.1设计规范:按照国家及地方相关设计规范执行6.2施工规范:按照国家及地方相关施工规范执行6.3质量检测标准:按照国家及地方相关质量检测标准执行8.工程验收及交付8.1验收标准:按照国家及地方相关建筑质量标准,以及合同约定的质量要求进行验收8.2验收程序:8.2.1验收前,承包人应向发包人提交验收申请报告,包括工程完成情况、质量检测报告等8.2.2发包人应在收到验收申请报告后5个工作日内组织验收8.2.3验收过程中,双方应共同对工程质量、进度、安全等进行检查8.2.4验收合格后,双方应在验收报告上签字确认8.3验收时间:工程完工后30日内8.4交付条件及违约责任:8.4.1承包人应确保工程按期完工并达到验收标准8.4.2若因承包人原因导致工程无法按期验收,承包人应承担违约责任,每日赔偿发包人人民币壹万元整(¥10,000.00)9.保修期限及责任9.1保修期限:自工程验收合格之日起计算,保修期为2年9.2保修责任:9.2.1承包人应按照合同约定,对保修期内出现的质量问题进行修复9.2.2保修期内,若因承包人施工质量问题导致损失,承包人应承担全部责任9.3保修范围:包括主体结构、屋面防水、管道设施等10.违约责任及争议解决10.1违约责任:10.1.1双方应严格履行合同约定的各项义务,如一方违约,应承担相应的违约责任10.1.2违约金的具体计算方式及数额,按照合同约定执行10.2争议解决方式:10.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议10.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.合同生效及终止11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同终止条件:11.2.1合同约定的工程验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行11.3合同解除条件:11.3.1一方严重违约,另一方有权解除合同11.3.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行12.合同变更及补充12.1合同变更程序:任何一方提出变更要求,经双方协商一致后,签订书面变更协议12.2合同补充程序:任何一方提出补充要求,经双方协商一致后,签订书面补充协议13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:设计图纸13.3附件三:施工规范14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行过程中的中介方、监理方、咨询方、评估方等。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于:项目咨询、设计审查、施工监理、质量评估、造价控制等。3.第三方选择与委托3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,并签订相应的委托协议。3.2第三方委托协议应明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额等。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其委托协议及行业惯例确定,并在委托协议中明确。4.2第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致甲乙双方损失,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其责任限额。5.第三方权利与义务5.1第三方的权利:5.1.1获得甲乙双方提供的必要信息和工作条件;5.1.2按照委托协议规定的工作内容和标准,独立、客观、公正地履行职责;5.1.3获得合同约定的工作报酬。5.2第三方的义务:5.2.1遵守国家法律法规和行业标准;5.2.2保守甲乙双方的商业秘密;5.2.3按时提交工作成果;5.2.4对其工作成果负责。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方作为独立第三方,与甲乙双方的关系为委托服务关系,不参与甲乙双方的合同履行。6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论