版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版国际工程承包项目施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.合同标的与范围3.1合同标的描述3.2合同工程范围3.3合同工程量清单4.合同工期与进度4.1合同工期4.2进度计划4.3进度调整5.合同价格与支付5.1合同价格类型5.2合同总价5.3价格调整机制5.4支付条款5.5付款进度表6.工程质量与验收6.1质量标准6.2质量检验与验收6.3质量保证期7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施8.合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除合同条件8.4解除合同程序9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:技术规范12.3附件三:质量保证计划12.4附件四:安全环保措施13.其他约定13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同份数14.合同签署与备案14.1签署日期14.2签署代表14.3合同备案要求第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方:[承包方全称]1.1.2业主方:[业主方全称]1.2合同双方地址1.2.1承包方地址:[承包方详细地址]1.2.2业主方地址:[业主方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系人:[联系人姓名]1.3.2承包方联系电话:[联系电话]1.3.3业主方联系人:[联系人姓名]1.3.4业主方联系电话:[联系电话]2.项目概况2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述,如:建筑面积、长度等]2.4工程类型:[工程类型,如:住宅、商业、工业等]3.合同标的与范围3.1合同标的描述:[合同标的详细描述,包括工程内容、技术要求等]3.2合同工程范围:[工程具体范围,包括分部分项工程、施工图纸等]3.3合同工程量清单:[工程量清单,详细列出各项工程量及单价]4.合同工期与进度4.1合同工期:[合同约定的工期,如:自[开始日期]至[结束日期]共[工期天数]天]4.2进度计划:[详细列出各阶段工程进度计划,包括关键节点时间等]4.3进度调整:[约定进度调整的条件、程序及责任]5.合同价格与支付5.1合同价格类型:[合同价格类型,如:固定总价、单价合同等]5.2合同总价:[合同总价金额]5.3价格调整机制:[约定价格调整的条件、程序及责任]5.4支付条款:[支付方式、支付比例、支付时间等]5.5付款进度表:[详细列出各阶段付款进度及金额]6.工程质量与验收6.1质量标准:[工程质量标准,如:国家标准、行业标准等]6.2质量检验与验收:[约定质量检验与验收的程序、方法及责任]6.3质量保证期:[工程质量保证期,如:自竣工验收合格之日起[保证期天数]天]8.合同变更与解除8.1变更条件8.1.1业主方提出变更:[业主方提出变更的条件,如:设计变更、工程量增减等]8.1.2承包方提出变更:[承包方提出变更的条件,如:不可抗力、工程条件变化等]8.2变更程序8.2.1变更申请:[变更申请的提交方式、时间要求]8.2.2变更审批:[变更审批的流程、审批机构]8.2.3变更实施:[变更实施的通知、协调、记录]8.3解除合同条件8.3.1业主方解除合同:[业主方解除合同的条件,如:承包方严重违约等]8.3.2承包方解除合同:[承包方解除合同的条件,如:业主方严重违约等]8.4解除合同程序8.4.1解除通知:[解除合同的通知方式、时间要求]8.4.2解除合同后果:[合同解除后的责任、赔偿、工程结算等]9.违约责任9.1违约行为定义9.1.1承包方违约行为:[列举承包方可能发生的违约行为]9.1.2业主方违约行为:[列举业主方可能发生的违约行为]9.2违约责任承担9.2.1承包方违约责任:[承包方违约时承担的具体责任]9.2.2业主方违约责任:[业主方违约时承担的具体责任]9.3违约赔偿9.3.1赔偿方式:[违约赔偿的具体方式,如:金钱赔偿、恢复原状等]9.3.2赔偿计算:[赔偿金额的计算方法]10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1和解:[和解的条件、程序]10.1.2调解:[调解的条件、程序]10.1.3仲裁:[仲裁的条件、程序、仲裁机构]10.1.4诉讼:[诉讼的条件、程序、法院]10.2争议解决程序10.2.1提起争议:[提起争议的方式、时间要求]10.2.2解决争议:[争议解决的期限、结果]10.3争议解决地点10.3.1和解地点:[和解的地点]10.3.2调解地点:[调解的地点]10.3.3仲裁地点:[仲裁的地点]10.3.4诉讼地点:[诉讼的地点]11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1签署日期:[合同签署的日期]11.1.2支付条件:[合同生效前需满足的支付条件]11.2合同终止条件11.2.1合同到期:[合同约定的终止日期]11.2.2合同解除:[合同解除的条件]11.3合同终止程序11.3.1终止通知:[合同终止的通知方式、时间要求]11.3.2终止后果:[合同终止后的责任、赔偿、工程结算等]12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.1.1工程量清单详细内容12.2附件二:技术规范12.2.1技术规范详细内容12.3附件三:质量保证计划12.3.1质量保证计划详细内容12.4附件四:安全环保措施12.4.1安全环保措施详细内容13.其他约定13.1法律适用:[合同适用的法律法规]13.2通知与送达:[通知与送达的方式、地址、责任人]13.3合同份数:[合同份数及保管责任]14.合同签署与备案14.1签署日期:[合同签署的日期]14.2签署代表:[双方授权签署合同的代表姓名及职务]14.3合同备案要求:[合同备案的机关、时间、材料要求]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,因特定目的而介入合同履行过程中的独立第三方,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、调解方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力,能够独立、客观、公正地履行其职责。15.2第三方介入条件15.2.1业主方或承包方根据合同需要,经另一方同意,可邀请第三方介入。15.2.2第三方介入需符合法律法规及行业规范的要求。15.3第三方介入程序15.3.1业主方或承包方提出第三方介入的申请,并说明介入原因和目的。15.3.2另一方同意后,双方共同与第三方签订《第三方服务协议》。15.3.3第三方根据《第三方服务协议》的规定,独立开展相关工作。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据《第三方服务协议》的约定,并在合同中明确。15.4.2合同中应约定第三方因自身原因导致的违约责任,以及由此给业主方或承包方造成的损失赔偿。15.4.3第三方的责任限额不应超过《第三方服务协议》中约定的金额。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1业主方16.1.1业主方有权根据工程需要,邀请第三方介入进行监理、咨询、评估等工作。16.1.2业主方应确保第三方具备相应的资质和能力,并监督其工作。16.1.3业主方应承担第三方服务费用,并在《第三方服务协议》中明确费用支付方式。16.2承包方16.2.1承包方应配合第三方进行监理、检测等工作,并提供必要的信息和协助。16.2.2承包方应接受第三方提出的合理意见和建议,并对第三方提出的问题进行整改。16.2.3承包方应承担因第三方介入导致的工作延误和额外费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与业主方17.1.1第三方应向业主方报告工作进展和结果,接受业主方的监督和指导。17.1.2第三方与业主方的沟通和协调由业主方负责。17.2第三方与承包方17.2.1第三方应向承包方提供监理、检测等服务的相关通知和报告。17.2.2承包方应按照第三方的指示进行整改和配合工作。17.2.3第三方与承包方的沟通和协调由第三方负责。17.3第三方与合同其他相关方17.3.1第三方应遵守合同约定,不得泄露合同内容或涉及商业秘密。17.3.2第三方应与其他相关方保持良好沟通,确保工作顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:1.1包含所有合同工程的详细项目名称、数量、单位、单价和总价。1.2列出工程变更后的工程量清单。1.3清单应与合同条款一致,并由双方签字确认。2.附件二:技术规范详细要求和说明:2.1包含工程所需的材料、设备、施工方法、质量标准等详细技术要求。2.2规范应包括国家标准、行业标准及合同双方约定的特殊要求。2.3规范应附有必要的图纸和技术文件。3.附件三:质量保证计划详细要求和说明:3.1包含工程质量保证措施、质量检验程序、质量责任划分等。3.2计划应包括预防措施、纠正措施和持续改进措施。3.3计划应由承包方制定,并经业主方批准。4.附件四:安全环保措施详细要求和说明:4.1包含工程安全、环境保护的具体措施和计划。4.2应包括安全培训、事故应急预案、环境保护措施等。4.3措施应符合国家相关法律法规和行业标准。5.附件五:合同变更记录详细要求和说明:5.1记录所有合同变更的内容、原因、日期和双方签字确认。5.2变更记录应作为合同的组成部分。6.附件六:付款进度表详细要求和说明:6.1列出各阶段付款的时间、金额和条件。6.2进度表应与合同价格和支付条款一致。7.附件七:争议解决记录详细要求和说明:7.1记录所有争议解决的过程、结果和双方签字确认。7.2记录应包括争议的起因、解决方案和执行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包方违约行为:1.1.1未按合同约定完成工程进度。1.1.2工程质量不符合合同约定。1.1.3未经批准擅自改变设计或施工方法。1.1.4逾期支付工程款。1.2业主方违约行为:1.2.1未按合同约定支付工程款。1.2.2未按合同约定提供工程图纸或材料。1.2.3未经批准擅自变更工程范围或要求。1.2.4未按合同约定提供必要的工作条件。2.责任认定标准2.1承包方违约责任:2.1.1按合同约定支付违约金。2.1.2承担因违约造成的损失赔偿。2.1.3按照合同约定承担其他违约责任。2.2业主方违约责任:2.2.1按合同约定支付违约金。2.2.2承担因违约造成的损失赔偿。2.2.3按照合同约定承担其他违约责任。3.违约示例说明3.1承包方未按合同约定完成工程进度:示例:承包方未在合同约定的工期内完成工程,延误工期30天。业主方有权要求承包方支付违约金,并承担由此造成的额外损失。3.2业主方未按合同约定支付工程款:示例:业主方未按合同约定的付款进度支付工程款,导致承包方停工。业主方应支付违约金,并承担停工期间的损失。全文完。2024版国际工程承包项目施工合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法定及规范性文件1.3合同文件组成2.合同主体2.1承包人信息2.2业主方信息2.3合同担保3.工程概况3.1工程名称及地点3.2工程范围及规模3.3工程进度计划4.合同价格及支付4.1合同总价4.2工程量清单4.3付款方式4.4付款条件5.工程设计及施工5.1设计要求5.2施工规范5.3质量保证5.4施工进度管理6.材料设备供应6.1材料设备要求6.2供应责任6.3材料设备检验7.安全、环保与文明施工7.1安全生产管理7.2环境保护措施7.3文明施工要求8.保险8.1保险责任8.2保险范围8.3保险费用9.索赔与争议解决9.1索赔程序9.2争议解决方式9.3仲裁机构10.合同变更与解除10.1变更程序10.2合同解除条件10.3解除程序11.验收与交付11.1验收标准11.2验收程序11.3交付条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效与终止13.1生效条件13.2终止条件13.3终止程序14.其他约定14.1通知与送达14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1本合同中使用的术语,除非上下文另有规定,其含义如下:a)“承包人”指与本合同签订的工程承包合同的一方,承担工程的设计、施工、竣工和保修等责任。b)“业主方”指与本合同签订的工程承包合同的一方,承担工程的发起、投资、管理及验收等责任。c)“工程”指本合同约定的工程项目,包括设计、施工、竣工及保修等阶段。d)“合同价格”指本合同约定的工程总价,包括设计费、施工费、材料设备费、保修费等。e)“工期”指本合同约定的工程完成期限。1.2法定及规范性文件1.2.1本合同应遵守中华人民共和国的法律法规,并参照国际工程承包惯例。1.2.2本合同引用的相关法定及规范性文件如下:a)《中华人民共和国合同法》b)《中华人民共和国建筑法》c)《中华人民共和国建设工程质量管理条例》d)《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》2.合同主体2.1承包人信息2.1.1承包人名称:[承包人全称]2.1.2承包人地址:[承包人地址]2.1.3承包人资质等级:[承包人资质等级]2.1.4承包人法定代表人:[承包人法定代表人姓名]2.1.5承包人联系电话:[承包人联系电话]2.2业主方信息2.2.1业主方名称:[业主方全称]2.2.2业主方地址:[业主方地址]2.2.3业主方法定代表人:[业主方法定代表人姓名]2.2.4业主方联系电话:[业主方联系电话]2.3合同担保2.3.1承包人应向业主方提供合同履约保证金,金额为合同价格的10%,在合同签订后30日内支付。2.3.2业主方应向承包人提供工程款支付担保,金额为合同价格的10%,在合同签订后30日内支付。3.工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称:[工程名称]3.1.2工程地点:[工程地点]3.2工程范围及规模3.2.1工程范围:[工程范围]3.2.2工程规模:[工程规模]3.3工程进度计划3.3.1工程总工期为[工期],具体进度计划如下:a)设计阶段:[设计工期]b)施工阶段:[施工工期]c)竣工阶段:[竣工工期]4.合同价格及支付4.1合同总价4.1.1本合同总价为人民币[合同总价]元。4.2工程量清单4.2.1工程量清单详见附件一。4.3付款方式4.3.1业主方按合同约定分阶段支付工程款。4.3.2付款比例及时间节点如下:a)设计阶段:[设计阶段付款比例]%,[设计阶段付款时间]b)施工阶段:[施工阶段付款比例]%,[施工阶段付款时间]c)竣工阶段:[竣工阶段付款比例]%,[竣工阶段付款时间]4.4付款条件4.4.1业主方在收到承包人提交的符合合同约定的工程量清单、发票等相关资料后,按照约定的付款比例和付款时间支付工程款。5.工程设计及施工5.1设计要求5.1.1承包人应按照业主方的要求,进行工程的设计工作。5.1.2设计文件应符合国家相关标准、规范和要求。5.2施工规范5.2.1承包人应按照国家相关标准、规范和设计文件要求进行施工。5.2.2施工过程中应确保工程质量和安全。5.3质量保证5.3.1承包人应保证工程质量达到国家规定的合格标准。5.3.2工程质量验收标准详见附件二。5.4施工进度管理5.4.1承包人应按照合同约定的进度计划进行施工。5.4.2如因承包人原因导致工程进度延误,承包人应承担相应的责任。8.保险8.1保险责任8.1.1承包人应投保建筑工程一切险,保险金额为合同总价。8.1.2业主方应投保第三者责任险,保险金额根据实际情况确定。8.2保险范围8.2.1建筑工程一切险应包括自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失。8.2.2第三者责任险应包括因工程活动造成第三者人身伤亡或财产损失。8.3保险费用8.3.1保险费用由承包人和业主方各自承担。8.3.2保险费用应在合同签订后30日内支付。9.索赔与争议解决9.1索赔程序9.1.1索赔方应在发现索赔事项后7日内向对方提出书面索赔。9.1.2受理方应在收到索赔通知后14日内答复索赔方。9.2争议解决方式9.2.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.2.2协商不成时,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.3仲裁机构9.3.1仲裁机构为[仲裁机构名称]。9.3.2仲裁地点为[仲裁地点]。10.合同变更与解除10.1变更程序10.1.1合同变更需经双方书面同意,并签订变更协议。10.1.2变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。10.2合同解除条件10.2.1合同任何一方违约,对方有权解除合同。10.2.2发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。10.3解除程序10.3.1解除合同需书面通知对方,并说明解除原因。11.验收与交付11.1验收标准11.1.1工程验收标准应符合国家相关标准和设计文件要求。11.1.2验收应包括质量、安全、进度等方面。11.2验收程序11.2.1验收应在工程竣工后进行,由双方共同组织。11.2.2验收合格后,双方应在验收报告上签字确认。11.3交付条件11.3.1工程验收合格后,承包人应向业主方交付工程。11.3.2交付时应提供完整的工程技术资料和保修文件。12.违约责任12.1违约情形12.1.1承包人未按合同约定完成工程或交付工程。12.1.2业主方未按合同约定支付工程款。12.1.3双方未履行合同约定的其他义务。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。12.2.2违约金的计算方法如下:a)违约金=违约金额×[违约金比例]%。b)违约金额按实际损失计算。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿应在违约发生后30日内支付。13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签署本合同,并履行合同约定的相关手续。13.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2终止条件13.2.1合同按约定的期限履行完毕。13.2.2合同因解除而终止。13.3终止程序13.3.2合同终止后,双方应在15日内办理合同终止手续。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1任何一方通知对方,应以书面形式发送至对方指定的地址。14.1.2通知自发送之日起视为送达。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:a)工程量清单b)验收标准c)保险条款第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格,并能够独立承担法律责任。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在本合同项下的责任,包括但不限于合同咨询、监理、评估、仲裁等,应明确约定责任限额。15.2.2责任限额应根据第三方提供的专业服务性质、合同金额及风险评估等因素确定。15.2.3责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供的服务协议中予以重申。15.3第三方责权利15.3.1第三方在合同项下的权利:a)获取合同约定的报酬。b)依据合同约定独立行使职责。c)享有合同约定的其他权利。15.3.2第三方在合同项下的义务:a)按照合同约定提供专业服务。b)对提供的服务承担相应的责任。c)保守合同相关秘密。d)遵守国家法律法规和行业标准。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与承包人和业主方的责任划分:a)第三方对承包人和业主方的责任,仅限于其提供服务的范围。b)承包人和业主方对第三方提供的服务不满意,可向第三方提出书面异议,第三方应在收到异议后30日内答复。15.4.2第三方与监理方、咨询方等的关系:a)第三方与其他第三方的关系,应依据各自的服务协议进行约定。b)第三方应相互尊重,共同维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入程序16.1.1任何一方需引入第三方介入,应提前30日书面通知对方,并说明介入的原因和目的。16.1.2通知应包括第三方的名称、资质、服务内容等信息。16.2第三方介入的合同补充16.2.1第三方介入后,合同双方应与第三方签订补充协议,明确各方权利义务。16.2.2补充协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。16.3第三方介入的费用承担16.3.1第三方介入的费用,由引入方承担,并应在引入第三方时明确费用标准。16.3.2引入方应在引入第三方前,与第三方协商确定费用支付方式。17.第三方介入的责任承担17.1第三方介入的责任,应根据其提供的服务内容、服务质量及合同约定进行确定。17.2第三方介入的责任承担,应遵循公平、合理、合法的原则。17.3第三方介入的责任,如涉及违约行为,应按照本合同第12条“违约责任”的规定承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包含所有工程项目的具体名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程的实际完成量和付款金额。2.设计文件详细要求:包括工程设计图纸、设计说明书、设计计算书等。说明:设计文件是指导施工的重要依据,应确保其准确性和完整性。3.验收报告详细要求:记录工程验收的结果,包括质量、安全、进度等方面的评估。说明:验收报告是工程验收合格的证明,对双方具有重要意义。4.保险单详细要求:包括保险公司的名称、保险种类、保险金额、保险期限等。说明:保险单是合同履行期间保险责任的证明文件。5.合同补充协议详细要求:记录合同双方就合同内容进行的任何变更或补充。说明:补充协议是对合同条款的补充和说明,具有同等法律效力。6.付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、收款人等信息。说明:付款凭证是支付工程款的证明,应妥善保管。7.技术资料详细要求:包括施工过程中产生的技术文件、报告、记录等。说明:技术资料是工程质量和安全的保证,应完整保存。8.争议解决文件详细要求:包括争议解决过程中的相关文件、协议、裁决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按合同约定完成工程或交付工程责任认定标准:承包人应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例:承包人未能在合同约定的工期内完成工程,应支付违约金并赔偿业主方因此遭受的损失。2.业主方未按合同约定支付工程款责任认定标准:业主方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例:业主方未能在合同约定的付款时间内支付工程款,应支付违约金并赔偿承包方因此遭受的损失。3.第三方未按合同约定提供专业服务责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例:第三方提供的监理服务不符合合同约定,应支付违约金并赔偿承包方和业主方因此遭受的损失。4.合同双方未履行合同约定的其他义务责任认定标准:根据违约行为的严重程度和影响,合同双方应承担相应的违约责任。示例:合同双方未按约定进行沟通协调,导致工程进度延误,双方应根据延误的程度承担相应的责任。全文完。2024版国际工程承包项目施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同总价3.工程设计3.1设计单位3.2设计范围3.3设计质量要求3.4设计图纸及资料4.施工准备4.1施工组织设计4.2施工方案4.3施工进度计划4.4施工现场布置4.5施工设备、材料5.施工过程5.1施工质量控制5.2施工安全管理5.3施工进度管理5.4施工变更5.5施工验收6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付比例6.3工程款支付时间6.4工程款支付条件7.工程保险7.1工程保险种类7.2保险金额7.3保险期限7.4保险费用8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1设计图纸12.2施工组织设计12.3施工方案12.4其他相关文件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1合同签订地点14.2合同签订日期14.3合同份数14.4合同附件份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、邮箱等]2.工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程具体地理位置]2.3工程规模[工程面积、长度、高度等具体数据]2.4工程类型[工程类别,如住宅、商业、工业等]2.5工程合同总价[工程合同总价金额,大写及小写]3.工程设计3.1设计单位[设计单位名称]3.2设计范围[设计内容,包括但不限于建筑、结构、机电、景观等]3.3设计质量要求[设计质量标准,参照相关国家标准或行业标准]3.4设计图纸及资料[提供设计图纸及资料的清单,包括图纸编号、版本、日期等]4.施工准备4.1施工组织设计[施工组织设计的基本框架,包括施工方案、进度计划、资源配置等]4.2施工方案[施工方案的具体内容,包括施工方法、工艺流程、技术措施等]4.3施工进度计划[施工进度计划表,详细列出各阶段施工时间节点]4.4施工现场布置[施工现场布置图及说明,包括施工区域划分、材料堆放、施工通道等]4.5施工设备、材料[施工设备、材料的清单及要求,包括型号、规格、数量等]5.施工过程5.1施工质量控制[施工质量控制标准,包括材料、施工工艺、质量检验等]5.2施工安全管理[施工安全管理制度,包括安全责任、安全措施、应急预案等]5.3施工进度管理[施工进度管理措施,包括进度监控、调整、变更等]5.4施工变更[施工变更的处理流程,包括变更申请、审批、实施等]5.5施工验收[施工验收的标准、程序、组织等]6.工程款支付6.1工程款支付方式[工程款支付方式,如银行转账、现金等]6.2工程款支付比例[各阶段工程款支付比例,如开工前、中期、竣工等]6.3工程款支付时间[各阶段工程款支付的具体时间节点]6.4工程款支付条件[支付工程款的条件,如工程进度、质量合格等]7.工程保险7.1工程保险种类[工程保险种类,如建筑工程一切险、第三者责任险等]7.2保险金额[各保险种类的保险金额]7.3保险期限[保险期限,从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止]7.4保险费用[保险费用的计算方式及支付方式]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商8.1.2仲裁8.1.3诉讼8.2争议解决机构8.2.1仲裁委员会[指定具体的仲裁委员会名称]8.2.2法院[指定具体的人民法院名称]8.3争议解决程序8.3.1协商程序8.3.2仲裁程序8.3.3诉讼程序9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约9.1.2乙方违约9.2违约责任承担9.2.1甲方违约责任9.2.2乙方违约责任9.3违约责任赔偿9.3.1违约赔偿金额9.3.2赔偿方式10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1甲方解除条件10.1.2乙方解除条件10.2合同解除程序10.2.1解除通知10.2.2解除确认10.3合同解除后的处理10.3.1工程处理10.3.2资金结算10.3.3其他处理事项11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同到期终止11.1.2合同解除终止11.1.3其他终止条件11.2合同终止程序11.2.1终止通知11.2.2终止确认11.3合同终止后的处理11.3.1工程验收11.3.2资金结算11.3.3其他处理事项12.合同附件12.1设计图纸12.1.1图纸清单12.1.2图纸版本12.2施工组织设计12.2.1施工组织设计文件12.3施工方案12.3.1施工方案文件12.4其他相关文件12.4.1相关合同文件12.4.2政府部门审批文件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同登记备案13.2合同终止条件13.2.1合同到期13.2.2合同解除13.2.3其他终止条件13.3合同生效日期[合同生效具体日期]13.4合同终止日期[合同终止具体日期]14.其他约定事项14.1合同签订地点[合同签订具体地点]14.2合同签订日期[合同签订具体日期]14.3合同份数[合同正本份数及副本份数]14.4合同附件份数[合同附件正本份数及副本份数]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及类型1.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中,因特定目的或需要,由甲乙双方同意介入合同履行过程的独立第三方。1.2第三方介入的类型1.2.1中介方1.2.2监理方1.2.3技术顾问方1.2.4质量检测方1.2.5法律顾问方2.第三方介入的程序及要求2.1第三方介入的程序2.1.1甲乙双方协商确定第三方介入事项2.1.2甲乙双方共同邀请第三方介入2.1.3第三方接受邀请,并与甲乙双方签订相关协议2.2第三方介入的要求2.2.1第三方应具备相应的资质和能力2.2.2第三方应遵守合同约定及法律法规2.2.3第三方应保持独立、公正、客观的原则3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身过错导致合同无法履行或履行不到位,应承担的责任上限。3.2第三方责任限额的确定3.2.1根据第三方协议确定3.2.2参照行业标准或法律法规3.2.3甲乙双方协商确定3.3第三方责任限额的执行3.3.1第三方在责任限额内承担相应责任3.3.2超出责任限额的部分,由甲乙双方自行协商解决4.甲乙方在第三方介入时的额外条款4.1甲方额外条款4.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和协助4.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其履行合同义务4.2乙方额外条款4.2.1乙方应向第三方提供必要的资料和协助4.2.2乙方应监督第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 安全生产责任清单
- 二零二五版2025年度驾校综合设施改造施工合同范本3篇
- 室外消火栓系统概述与室外消防用水量
- 2024年淮北职业技术学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 《陶罐和铁罐》课件图文
- 二零二五年度艺术壁画粉刷班组服务协议6篇
- 21三体综合征产前诊断
- 《科幻小说赏析与写作》 课件 第1、2章 导论科幻小说赏析与写作的“关键词”;“时间旅行”的历史与未来-《时间机器》
- 2024年泸州医疗器械职业学院高职单招职业适应性测试历年参考题库含答案解析
- 2024年泉州工程职业技术学院高职单招职业技能测验历年参考题库(频考版)含答案解析
- 第二版《高中物理题型笔记》下册
- 人大提案格式范文
- 《那一刻我长大了》五年级语文下册作文12篇
- 南充化工码头管网施工方案(初稿)
- 2023年消防接警员岗位理论知识考试参考题库(浓缩500题)
- GB/T 30285-2013信息安全技术灾难恢复中心建设与运维管理规范
- 鲁滨逊漂流记阅读任务单
- 第一章 运营管理概论1
- 主体结构验收汇报材料T图文并茂
- 管理学原理(南大马工程)
- 过一个有意义的寒假课件
评论
0/150
提交评论