总承建施工合同

总承建施工合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同宗旨和原则1.4合同组成和解释顺序第二章项目范围与工程量2.1项目概述2.2工程量清单2.3项目变更与调整第三章工期与进度计划3.1施工期限3.2施工进度计划3.3工期延误与提前完成第四章施工质量与标准4.1施工质量要求4.2施工规范与标准4.3质量检查与验收第五章材料与设备5.1材料供应与验收5.2设备安装与调试5.3材料与设备质量标准第六章施工安全与环保6.1安全管理规定6.2安全事故处理6.3环保要求与措施第七章合同价格与支付7.1合同总价7.2价格调整机制7.3支付方式与进度第八章变更与调整8.1变更范围与程序8.2变更费用处理8.3调整后的合同履行第九章违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约赔偿限额第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁条款10.3法院管辖第十一章合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止与解除第十二章保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务与责任12.3保密期限第十三章附则13.1合同附件13.2合同生效日期13.3合同份数与保管第十四章其他条款14.1知识产权保护14.2不可抗力14.3法律法规冲突解决合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同宗旨和原则1.4合同组成和解释顺序第二章项目范围与工程量2.1项目概述2.2工程量清单2.3项目变更与调整第三章工期与进度计划3.1施工期限3.2施工进度计划3.3工期延误与提前完成第四章施工质量与标准4.1施工质量要求4.2施工规范与标准4.3质量检查与验收第五章材料与设备5.1材料供应与验收5.2设备安装与调试5.3材料与设备质量标准第六章施工安全与环保6.1安全管理规定6.2安全事故处理6.3环保要求与措施第七章合同价格与支付7.1合同总价7.2价格调整机制7.3支付方式与进度第八章变更与调整8.1变更范围与程序8.2变更费用处理8.3调整后的合同履行第九章违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约赔偿限额第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁条款10.3法院管辖第十一章合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止与解除第十二章保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务与责任12.3保密期限第十三章附则13.1合同附件13.2合同生效日期13.3合同份数与保管第十四章其他条款14.1知识产权保护14.2不可抗力14.3法律法规冲突解决（合同方签字部分）甲方：（签字）乙方：（签字）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定部分或全部材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方自行选择材料供应商，需事先取得甲方书面同意。如乙方未取得甲方书面同意而擅自更换供应商，甲方有权要求乙方承担由此增加的成本和延误的工期。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工计划、进度报告和相关资料，以便甲方进行监督。3.甲方变更权甲方有权根据项目需要对工程进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。变更导致的额外费用和延误的工期由甲方承担。4.甲方验收权甲方有权对完成的工程进行验收。如甲方对验收结果不满意，乙方应按照甲方的要求进行整改。整改合格后，甲方应签署验收合格证书。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用和延误的工期。2.乙方进度保障乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。4.乙方售后服务乙方应对完成的工程提供一年的质保期。如在质保期内出现质量问题，乙方应负责及时修复。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和金额。3.第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不受甲方和乙方任何一方的控制。第三方中介的决策应基于合同条款和法律法规，公正地维护双方合法权益。4.第三方中介的更换如甲方和乙方对第三方中介的工作不满意，任何一方均有权提出更换第三方中介。更换第三方中介的决定应经双方协商一致。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料供应目录3.设备清单4.施工图纸5.施工进度计划6.质量标准和要求7.安全措施和环保要求8.变更和调整记录9.验收报告10.付款凭证11.违约通知书12.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.工期延误：未按合同约定时间完成施工。2.质量不符合要求：施工质量未达到合同约定的标准。3.材料和设备供应延误：未按合同约定时间提供材料和设备。4.安全事故：在施工过程中发生的安全事故。5.保密信息泄露：未经许可泄露合同中的保密信息。6.违反法律法规：违反相关法律法规的行为。三、法律名词及解释：1.总承建施工合同：指由甲方委托乙方进行建筑施工的合同。2.工期延误：指施工时间超过合同约定的完成时间。3.质量不符合要求：指施工质量未达到合同约定的标准。4.违约行为：指合同各方未能履行合同约定的义务。5.争议解决：指合同各方在履行合同过程中产生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划，增派人力物力。2.质量不符合要求：加强质量监管，及时整改，重新验收。3.材料和设备供应延误：与供应商沟通，备选供应商，提前采购。4.安全事故：加强安全管理，定期安全培训，严格执行安全规定。5.保密信息泄露：签订保密协议，加密存储保密信息，限制访问权限。6.违反法律法规：遵守国家法律法规，加强法律意识，定期法律培训。五、所有应用场景：1.建筑施工：适用于各类建筑物的