劳务分包合同争议的解决方法2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME劳务分包合同争议的解决方法1本合同目录一览1.定义与解释1.1争议的定义1.2争议的构成要素1.3争议的解决方式2.争议的提起2.1争议提起的条件2.2争议提起的程序2.3争议提起的期限3.争议的调解3.1调解的定义3.2调解的适用范围3.3调解的程序3.4调解的效力4.争议的仲裁4.1仲裁的定义4.2仲裁的适用范围4.3仲裁机构的选定4.4仲裁程序的进行4.5仲裁裁决的效力5.争议的诉讼5.1诉讼的定义5.2诉讼的适用范围5.3诉讼程序的进行5.4诉讼裁决的效力6.争议的和解6.1和解的定义6.2和解的适用范围6.3和解的程序6.4和解协议的效力7.争议的调解与仲裁的衔接7.1调解与仲裁的衔接方式7.2调解与仲裁的先后顺序7.3调解与仲裁的效力8.争议解决费用的承担8.1费用承担的原则8.2费用承担的方式8.3费用承担的比例9.争议解决机构的选定9.1机构选定的方式9.2机构选定的程序9.3机构选定的效力10.争议解决协议的生效10.1协议生效的条件10.2协议生效的程序10.3协议生效的效力11.争议解决协议的变更与解除11.1协议变更的条件11.2协议变更的程序11.3协议解除的条件11.4协议解除的程序12.争议解决协议的履行12.1履行原则12.2履行方式12.3履行期限13.争议解决协议的争议解决13.1协议争议的定义13.2协议争议的解决方式13.3协议争议的解决程序14.违约责任与赔偿第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1争议的定义本合同项下所称“争议”，是指合同当事人就合同履行过程中产生的权利义务关系发生的分歧，包括但不限于合同条款的履行、合同解除、违约责任、合同终止等事项。1.2争议的构成要素（1）当事人之间的权利义务关系；（2）争议的事实和理由；（3）争议的法律依据。1.3争议的解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。2.争议的提起2.1争议提起的条件（1）有明确的争议事项；（2）有充分的证据支持；（3）在合同约定的争议解决期限内。2.2争议提起的程序（1）向对方发出争议通知；（2）在通知中明确争议事项、事实和理由；（3）约定争议解决方式。2.3争议提起的期限争议提起的期限为自争议发生之日起六十日内。3.争议的调解3.1调解的定义调解是指由第三方调解人协助当事人就争议事项进行协商，达成和解协议的活动。3.2调解的适用范围调解适用于合同履行过程中产生的各类争议。3.3调解的程序调解程序如下：（1）当事人协商选定调解人；（2）调解人组织调解会议；（3）调解人听取当事人陈述；（4）调解人提出调解方案；（5）当事人达成和解协议。3.4调解的效力调解协议具有同等法律效力，当事人应自觉履行。4.争议的仲裁4.1仲裁的定义仲裁是指由仲裁机构根据当事人达成的仲裁协议，对争议进行审理并作出裁决的活动。4.2仲裁的适用范围仲裁适用于合同履行过程中产生的各类争议。4.3仲裁机构的选定当事人应协商选定仲裁机构，并签订仲裁协议。4.4仲裁程序的进行仲裁程序如下：（1）当事人向仲裁机构提交仲裁申请书；（2）仲裁机构受理仲裁申请；（3）仲裁机构组织仲裁庭；（4）仲裁庭进行审理；（5）仲裁庭作出仲裁裁决。4.5仲裁裁决的效力仲裁裁决具有终局性，当事人应自觉履行。5.争议的诉讼5.1诉讼的定义诉讼是指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行审理并作出判决的活动。5.2诉讼的适用范围诉讼适用于合同履行过程中产生的各类争议。5.3诉讼程序的进行诉讼程序如下：（1）当事人向人民法院提交起诉状；（2）人民法院受理案件；（3）人民法院组织庭审；（4）人民法院作出判决。5.4诉讼裁决的效力诉讼裁决具有终局性，当事人应自觉履行。6.争议的和解6.1和解的定义和解是指当事人自愿就争议事项达成一致意见，并签订和解协议的活动。6.2和解的适用范围和解适用于合同履行过程中产生的各类争议。6.3和解的程序和解程序如下：（1）当事人协商达成一致意见；（2）当事人签订和解协议；（3）和解协议生效。6.4和解协议的效力和解协议具有同等法律效力，当事人应自觉履行。7.争议的调解与仲裁的衔接7.1调解与仲裁的衔接方式当事人可以先行调解，如调解不成，再申请仲裁。7.2调解与仲裁的先后顺序当事人应先进行调解，调解不成后再申请仲裁。7.3调解与仲裁的效力调解协议和仲裁裁决具有同等法律效力，当事人应自觉履行。8.争议解决费用的承担8.1费用承担的原则争议解决费用按照公平合理原则由争议双方分担，具体分担比例由双方协商确定；协商不成的，由仲裁机构或人民法院根据争议的性质、争议标的金额等因素决定。8.2费用承担的方式（1）调解费用；（2）仲裁费用；（3）诉讼费用；（4）律师费用；（5）其他相关费用。8.3费用承担的比例（1）调解费用：双方各承担50%；（2）仲裁费用：按仲裁规则和收费标准分担；（3）诉讼费用：按诉讼规则和收费标准分担；（4）律师费用：按实际发生费用由败诉方承担，胜诉方有权向败诉方追偿。9.争议解决机构的选定9.1机构选定的方式争议解决机构由双方协商选定，协商不成的，可由合同所在地仲裁委员会或人民法院指定。9.2机构选定的程序（1）双方在争议解决协议中明确选定；（2）争议发生后，双方应尽快通知对方选定结果；（3）选定结果一经通知，即对双方具有约束力。9.3机构选定的效力选定争议解决机构的协议具有法律效力，双方应遵守并执行。10.争议解决协议的生效10.1协议生效的条件争议解决协议自双方签字或盖章之日起生效。10.2协议生效的程序争议解决协议生效程序如下：（1）双方签字或盖章；（2）协议生效。10.3协议生效的效力争议解决协议生效后，对双方具有约束力，双方应按照协议约定履行。11.争议解决协议的变更与解除11.1协议变更的条件争议解决协议的变更需经双方协商一致。11.2协议变更的程序协议变更程序如下：（1）一方提出变更要求；（2）双方协商达成一致；（3）签订变更协议。11.3协议解除的条件（1）协议约定的解除条件成就；（2）双方协商一致解除。11.4协议解除的程序协议解除程序如下：（1）一方提出解除要求；（2）双方协商达成一致；（3）签订解除协议。12.争议解决协议的履行12.1履行原则争议解决协议的履行应遵循诚实信用原则。12.2履行方式（1）直接履行；（2）替代履行；（3）金钱履行。12.3履行期限履行期限由争议解决协议约定，如无约定，应按照合理期限履行。13.争议解决协议的争议解决13.1协议争议的定义协议争议是指争议解决协议本身或其解释产生的争议。13.2协议争议的解决方式（1）协商解决；（2）仲裁解决；（3）诉讼解决。13.3协议争议的解决程序协议争议的解决程序如下：（1）当事人协商解决；（2）协商不成，提交争议解决机构解决。14.违约责任与赔偿14.1违约责任当事人一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。14.2赔偿赔偿金额由违约方根据违约行为对守约方造成的损失计算，包括直接损失和间接损失。14.3赔偿的履行赔偿的履行应按照争议解决协议的约定进行。如无约定，违约方应在收到守约方赔偿请求之日起三十日内履行赔偿义务。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方的定义本合同项下所称“第三方”，是指除合同当事人（甲方和乙方）以外的，参与合同履行、监督、管理或提供专业服务的个人或机构。1.2第三方的范围（1）监理方：负责对工程项目的质量、进度、安全等进行监督管理；（2）咨询方：提供专业意见、建议或服务；（3）审计方：对合同履行情况进行审计；（4）评估方：对合同履行成果进行评估；（5）其他相关第三方。2.第三方的选定与介入程序2.1第三方的选定第三方由甲方和乙方协商选定，协商不成的，可由合同所在地仲裁委员会或人民法院指定。2.2第三方的介入程序第三方介入程序如下：（1）双方在合同中约定第三方介入的事项及条件；（2）双方协商选定第三方；（3）第三方接受选定并参与合同履行。3.第三方的责权利3.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定履行职责，对因自身原因导致的合同履行问题承担责任；（2）第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准；（3）第三方在履行职责过程中，如违反保密义务，应对泄露信息承担责任。3.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料；（2）第三方有权根据合同约定对甲方和乙方提出意见和建议；（3）第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.3第三方的义务（1）第三方应按照合同约定履行职责，确保合同履行顺利进行；（2）第三方应保守合同内容及相关秘密；（3）第三方应配合甲方和乙方解决合同履行过程中出现的问题。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲方与第三方的关系甲方与第三方之间为委托与被委托关系，甲方有权对第三方的服务进行监督和评估。4.2乙方与第三方的关系乙方与第三方之间为合作与被合作关系，乙方应积极配合第三方的工作，并承担相应的责任。4.3甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系由合同约定，三方应严格按照合同履行。5.第三方的责任限额（1）监理方：不超过合同总金额的1%；（2）咨询方：不超过咨询服务费用的10%；（3）审计方：不超过审计服务费用的10%；（4）评估方：不超过评估服务费用的10%；（5）其他相关第三方：按行业标准或双方协商确定。5.2第三方责任限额的调整如因不可抗力等因素导致第三方责任限额不足以赔偿损失，经甲方和乙方协商一致，可对责任限额进行调整。6.第三方的变更与解除6.1第三方的变更如需变更第三方，双方应协商一致，并签订变更协议。6.2第三方的解除如第三方违反合同约定或出现其他应解除的情形，甲方和乙方有权解除与第三方的合作关系，并要求第三方承担相应责任。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。7.2第三方介入后，争议解决过程中产生的费用，由责任方承担。8.其他8.1本合同修正条款对第三方介入后的责任、权利、义务及争议解决等事项具有约束力。8.2甲方、乙方和第三方应严格按照本合同修正条款履行各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件要求：提供双方营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等文件。说明：用于证明合同主体资格及授权情况。2.合同履行相关文件要求：提供工程图纸、施工方案、进度计划、验收报告等文件。说明：用于证明合同履行过程及成果。3.争议解决相关文件要求：提供争议通知、调解协议、仲裁裁决、诉讼判决等文件。说明：用于证明争议解决过程及结果。4.费用结算相关文件要求：提供发票、付款凭证、费用结算报告等文件。说明：用于证明费用结算过程及结果。5.第三方介入相关文件要求：提供第三方选定文件、第三方服务协议、第三方评估报告等文件。说明：用于证明第三方介入过程及结果。6.其他相关文件要求：根据合同履行需要，提供其他相关文件。说明：用于证明合同履行过程中的其他事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：（1）未按时支付工程款项；（2）未按合同约定提供工程图纸；（3）未按时完成工程进度；（4）工程质量不合格；（5）擅自变更工程内容。乙方违约行为：（1）未按时完成工程进度；（2）工程质量不合格；（3）擅自变更工程内容；（4）未按时提供工程图纸；（5）未按合同约定履行保修义务。2.责任认定标准违约责任认定标准如下：（1）甲方违约：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。（2）乙方违约：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明示例一：甲方未按时支付工程款项，导致乙方无法正常开展工程进度，乙方因此遭受工期延误和额外费用。甲方应赔偿乙方因此遭受的工期延误损失和额外费用。示例二：乙方施工过程中，因工程质量不合格，导致工程无法验收。乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。劳务分包合同争议的解决方法2本合同目录一览1.合同争议概述1.1争议的定义1.2争议的类型1.3争议的起因2.争议解决原则2.1公平原则2.2合法原则2.3效率原则3.争议解决方式3.1调解3.1.1调解的定义3.1.2调解的程序3.1.3调解的结果3.2仲裁3.2.1仲裁的定义3.2.2仲裁的程序3.2.3仲裁的结果3.3普通诉讼3.3.1普通诉讼的定义3.3.2普通诉讼的程序3.3.3普通诉讼的结果4.争议解决机构4.1内部调解机构4.2第三方调解机构4.3仲裁机构4.4法院5.争议解决费用5.1调解费用5.2仲裁费用5.3诉讼费用6.争议解决期限6.1调解期限6.2仲裁期限6.3诉讼期限7.争议解决协议7.1协议的签订7.2协议的内容7.3协议的效力8.争议解决保密8.1保密义务8.2保密措施9.争议解决的法律适用9.1国内法适用9.2国际法适用10.争议解决争议10.1争议解决争议的定义10.2争议解决争议的程序10.3争议解决争议的结果11.争议解决争议的效力11.1效力范围11.2效力期限12.争议解决争议的履行12.1履行方式12.2履行期限12.3履行争议13.争议解决争议的变更与解除13.1变更的条件13.2变更的程序13.3解除的条件13.4解除的程序14.争议解决争议的其他事项14.1争议解决争议的争议解决14.2争议解决争议的争议解决争议14.3争议解决争议的争议解决争议争议第一部分：合同如下：1.合同争议概述1.1争议的定义本合同项下所指的争议，是指合同双方在履行合同过程中，因合同内容、履行方式、履行期限、质量标准、费用支付等事项产生的分歧和矛盾。1.2争议的类型（1）合同解释争议；（2）合同履行争议；（3）合同变更争议；（4）合同解除争议；（5）合同终止争议；（6）其他合同争议。1.3争议的起因（1）合同条款表述不清或存在歧义；（2）合同履行过程中发生意外事件；（3）合同一方违约；（4）合同双方对合同内容存在不同理解；（5）法律法规、政策调整。2.争议解决原则2.1公平原则在解决争议过程中，应遵循公平原则，确保争议双方在处理争议时享有平等的权利和机会。2.2合法原则解决争议应遵循法律法规，不得违反国家法律法规和政策。2.3效率原则解决争议应注重效率，尽量缩短争议解决时间，降低争议解决成本。3.争议解决方式3.1调解3.1.1调解的定义调解是指由合同双方自愿协商，在第三方调解人的协助下，就争议事项达成一致意见的过程。3.1.2调解的程序（1）提出调解申请；（2）选定调解人；（3）召开调解会议；（4）达成调解协议；（5）履行调解协议。3.1.3调解的结果调解结果以调解协议的形式体现，具有法律约束力。3.2仲裁3.2.1仲裁的定义仲裁是指合同双方自愿将争议提交仲裁机构，由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决的过程。3.2.2仲裁的程序（1）提出仲裁申请；（2）选定仲裁机构；（3）组成仲裁庭；（4）进行仲裁审理；（5）作出仲裁裁决。3.2.3仲裁的结果仲裁裁决具有法律约束力，当事人应自觉履行。4.争议解决机构4.1内部调解机构合同双方可设立内部调解机构，负责处理合同争议。4.2第三方调解机构合同双方可协商选择具有专业资质的第三方调解机构进行调解。4.3仲裁机构合同双方可协商选择具有专业资质的仲裁机构进行仲裁。4.4法院合同双方在无法通过调解、仲裁解决争议时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.争议解决费用5.1调解费用调解费用由合同双方协商承担，或由调解机构规定收费标准。5.2仲裁费用仲裁费用由合同双方协商承担，或由仲裁机构规定收费标准。5.3诉讼费用诉讼费用由败诉方承担，或由法院根据案件具体情况决定。6.争议解决期限6.1调解期限调解期限自调解申请之日起，一般不超过30日。6.2仲裁期限仲裁期限自仲裁申请之日起，一般不超过60日。6.3诉讼期限诉讼期限自起诉之日起，一般不超过6个月。8.争议解决协议8.1协议的签订合同双方在发生争议后，应通过友好协商解决。如协商不成，可签订争议解决协议，明确争议解决方式、机构和期限等。8.2协议的内容（1）争议事项；（2）争议解决方式；（3）争议解决机构；（4）争议解决期限；（5）争议解决费用；（6）协议生效条件；（7）协议变更与解除；（8）协议的履行；（9）争议解决争议；（10）其他约定事项。8.3协议的效力争议解决协议自签订之日起生效，对合同双方具有约束力。9.争议解决保密9.1保密义务合同双方在争议解决过程中，对争议事项及解决过程负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.2保密措施合同双方应采取必要的保密措施，确保争议解决过程中的保密性。10.争议解决的法律适用10.1国内法适用本合同项下争议解决，如无特殊约定，适用中华人民共和国法律。10.2国际法适用如合同双方约定适用国际法，应明确适用的国际法律体系。11.争议解决争议11.1争议解决争议的定义争议解决争议是指合同双方在争议解决过程中，对争议解决结果不服，再次产生的争议。11.2争议解决争议的程序（1）提出争议解决争议申请；（2）选定争议解决争议机构；（3）进行争议解决争议审理；（4）作出争议解决争议裁决。11.3争议解决争议的结果争议解决争议裁决具有法律约束力，当事人应自觉履行。12.争议解决争议的效力12.1效力范围争议解决争议裁决的效力范围限于争议解决争议本身，不影响原争议的解决。12.2效力期限争议解决争议裁决自作出之日起生效，对合同双方具有约束力。13.争议解决争议的履行13.1履行方式争议解决争议裁决的履行，应按照裁决内容执行。13.2履行期限争议解决争议裁决的履行期限，应按照裁决内容确定。13.3履行争议如发生履行争议，可按照争议解决争议的程序进行解决。14.争议解决争议的其他事项14.1争议解决争议的争议解决如发生争议解决争议，应按照本合同约定的争议解决方式、机构和程序进行解决。14.2争议解决争议争议解决争议如发生争议解决争议争议，应按照本合同约定的争议解决方式、机构和程序进行解决。14.3争议解决争议争议解决争议争议如发生争议解决争议争议解决争议，应按照本合同约定的争议解决方式、机构和程序进行解决。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除合同双方以外的，根据合同约定或法律、法规规定，介入合同履行、争议解决或其他相关事宜的独立主体。1.2第三方的定义（1）调解机构；（2）仲裁机构；（3）律师事务所；（4）会计师事务所；（5）评估机构；（6）其他具有专业资质的机构或个人。2.第三方的责权利2.1第三方的责任（1）遵守国家法律法规和政策；（2）依法独立、公正地履行职责；（3）保守合同秘密；（4）按照合同约定或法律规定，承担相应的法律责任。2.2第三方的权利（1）获取合同双方提供的相关信息；（2）根据合同约定或法律规定，提出处理意见或建议；（3）根据合同约定或法律规定，收取相应的服务费用。2.3第三方的义务（1）在合同约定的期限内履行职责；（2）对合同双方提供的信息保密；（3）按照合同约定或法律规定，提供专业、公正的服务。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方是独立的合同关系，第三方对合同双方不承担连带责任。3.2第三方与合同双方的责任划分（1）合同双方对第三方提供的意见或建议不承担责任；（2）第三方对合同双方的违约行为不承担责任；（3）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。4.第三方介入时的额外条款4.1甲方的额外条款（1）甲方应向第三方提供合同及相关资料；（2）甲方应配合第三方进行调查、取证等工作；（3）甲方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。4.2乙方的额外条款（1）乙方应向第三方提供合同及相关资料；（2）乙方应配合第三方进行调查、取证等工作；（3）乙方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。5.第三方的责任限额5.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同一方或双方的损失，所应承担的最高赔偿限额。5.2第三方责任限额的约定合同双方应在合同中约定第三方的责任限额，如无约定，则以法律法规规定的最高赔偿限额为准。5.3第三方责任限额的履行第三方在履行职责过程中，如造成合同一方或双方的损失，应按照合同约定的责任限