2024版智慧城市建设中道路桥梁工程承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智慧城市建设中道路桥梁工程承包合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方1.2合同名称1.3合同编号1.4合同签订日期1.5合同生效日期1.6合同履行期限1.7合同标的1.8合同总价1.9合同付款方式1.10合同违约责任1.11合同争议解决方式1.12合同解除条件1.13合同终止条件1.14合同附件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程工期2.6工程质量标准2.7工程验收标准2.8工程变更范围3.工程设计3.1设计单位3.2设计依据3.3设计内容3.4设计图纸3.5设计变更及费用4.工程施工4.1施工单位4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量保证措施4.5施工安全保证措施4.6施工现场管理4.7施工临时设施5.材料设备5.1材料设备供应商5.2材料设备质量标准5.3材料设备进场验收5.4材料设备储存保管5.5材料设备使用及维修5.6材料设备报废及回收6.质量管理6.1质量管理责任6.2质量检验及验收6.3质量事故处理6.4质量保证期7.安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全教育培训7.4安全生产检查7.5事故报告及处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境监测及验收8.4环境污染事故处理9.付款与结算9.1付款方式9.2付款进度9.3结算方式9.4结算期限9.5逾期付款责任10.保险10.1保险责任10.2保险金额10.3保险期限10.4保险费用10.5保险事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同变更与补充14.3合同份数14.4合同附件14.5合同解释权第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方1.1.1承包方：甲方，全称建筑工程有限公司，住所地：市区路号，法定代表人：。1.1.2发包方：乙方，全称智慧城市建设有限公司，住所地：市区路号，法定代表人：。1.2合同名称1.2.1本合同名称为：2024版智慧城市建设中道路桥梁工程承包合同。1.3合同编号1.3.1本合同编号为：2024SJJS0001。1.4合同签订日期1.4.1本合同签订日期为：2024年3月15日。1.5合同生效日期1.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同履行期限1.6.1本合同履行期限为：自合同生效之日起至2026年3月15日。1.7合同标的1.7.1本合同标的为：市区道路桥梁建设工程，包括道路、桥梁主体结构及附属设施的建设。1.8合同总价1.8.1本合同总价为人民币壹拾亿元整（￥10,000,000,000.00）。1.9合同付款方式1.9.1付款方式：分阶段支付，具体如下：1.9.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的10%作为预付款。1.9.1.2进度款：根据工程进度，甲方每月支付合同总价的5%作为进度款。1.9.1.3结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的30%作为结算款。1.9.1.4保修金：工程保修期满后，甲方支付合同总价的5%作为保修金。1.10合同违约责任1.10.1甲方违约责任：1.10.1.1逾期付款：逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期付款金额的万分之五的违约金。1.10.1.2工程延期：工程延期超过合同约定工期的，甲方应向乙方支付每天合同总价的万分之二的违约金。1.11合同争议解决方式1.11.1合同争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。1.12合同解除条件1.12.1合同解除条件：1.12.1.1乙方严重违约，甲方有权解除合同。1.12.1.2由于不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。1.13合同终止条件1.13.1合同终止条件：1.13.1.1工程竣工验收合格，合同履行完毕。1.13.1.2双方协商一致解除合同。1.14合同附件1.14.1本合同附件包括：1.14.1.1工程设计图纸1.14.1.2工程量清单1.14.1.3施工组织设计1.14.1.4付款进度计划1.14.1.5争议解决程序第二部分：合同（继续）2.工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为：市区道路桥梁建设工程。2.2工程地点2.2.1本工程地点位于市区，具体范围为路至路，桥至桥。2.3工程规模2.3.1本工程规模：道路全长公里，桥梁全长米。2.4工程类别2.4.1本工程类别：道路桥梁工程。2.5工程工期2.5.1本工程工期：自合同生效之日起至2026年3月15日，共计30个月。2.6工程质量标准2.6.1本工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求。2.7工程验收标准2.7.1本工程验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。2.8工程变更范围2.8.1本工程变更范围：在工程实施过程中，因设计变更、现场条件变化等原因，经双方协商一致，可以对工程范围进行调整。3.工程设计3.1设计单位3.1.1本工程设计单位为：设计研究院，住所地：市区路号。3.2设计依据3.2.1本工程设计依据为国家相关标准和规范，以及市区相关要求。3.3设计内容3.3.1本工程设计内容包括道路、桥梁主体结构及附属设施的设计。3.4设计图纸3.4.1本工程设计图纸包括：总体设计图、平面布置图、立面图、剖面图、结构图等。3.5设计变更及费用3.5.1设计变更：在工程实施过程中，如需变更设计，需经双方协商一致，并由设计单位出具变更图纸及变更说明。4.工程施工4.1施工单位4.1.1本工程施工单位为：建筑工程有限公司，住所地：市区路号。4.2施工组织设计4.2.1本工程施工组织设计由施工单位根据工程实际情况编制，经甲方审核同意后执行。4.3施工进度计划4.3.1本工程施工进度计划由施工单位根据工程实际情况编制，经甲方审核同意后执行。4.4施工质量保证措施4.4.1.1严格执行国家相关标准和规范。4.4.1.2加强施工过程控制，确保施工质量。4.4.1.3定期进行质量检查，发现问题及时整改。4.5施工安全保证措施4.5.1.1严格执行国家相关安全标准和规范。4.5.1.2加强施工现场安全管理，确保施工安全。4.5.1.3定期进行安全检查，发现问题及时整改。4.6施工现场管理4.6.1施工单位应加强施工现场管理，确保施工现场整洁、有序。4.7施工临时设施4.7.1施工单位应按照甲方要求，合理设置施工临时设施，并确保其安全、稳定。5.材料设备5.1材料设备供应商5.1.1本工程材料设备供应商由施工单位负责选定，并经甲方审核同意。5.2材料设备质量标准5.2.1本工程材料设备质量标准应符合国家相关标准和规范要求。5.3材料设备进场验收5.3.1本工程材料设备进场验收由施工单位负责，并经甲方验收合格后方可使用。5.4材料设备储存保管5.4.1本工程材料设备储存保管由施工单位负责，确保材料设备安全、完整。5.5材料设备使用及维修5.5.1本工程材料设备使用及维修由施工单位负责，确保材料设备正常使用。5.6材料设备报废及回收5.6.1本工程材料设备报废及回收由施工单位负责，并按相关规定进行处理。6.质量管理6.1质量管理责任6.1.1甲方负责监督工程质量，施工单位负责工程质量保证。6.2质量检验及验收6.2.1施工单位应按照国家相关标准和规范进行质量检验及验收。6.3质量事故处理6.3.1发生质量事故时，施工单位应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方。6.4质量保证期6.4.1本工程质量保证期为：工程竣工验收合格后5年。7.安全管理7.1安全生产责任7.1.1施工单位负责安全生产，确保施工安全。7.2安全生产措施7.2.1.1严格执行国家相关安全标准和规范。7.2.1.2加强施工现场安全管理，确保施工安全。7.2.1.3定期进行安全检查，发现问题及时整改。7.3安全教育培训7.3.1施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。7.4安全生产检查7.4.1施工单位应定期进行安全生产检查，确保安全生产。7.5事故报告及处理7.5.1发生安全生产事故时，施工单位应立即报告甲方，并按照相关规定进行处理。8.环境保护8.1环境保护责任8.1.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施减少施工活动对环境的影响。8.2环境保护措施8.2.1施工单位应制定环境保护方案，包括噪声控制、粉尘控制、废水处理、固体废弃物处理等措施。8.3环境监测及验收8.3.1施工单位应定期进行环境监测，确保各项排放指标符合国家标准。8.4环境污染事故处理8.4.1发生环境污染事故时，施工单位应立即采取措施进行治理，并报告甲方及相关部门。9.付款与结算9.1付款方式9.1.1付款方式：分阶段支付，具体如下：9.1.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的10%作为预付款。9.1.1.2进度款：根据工程进度，甲方每月支付合同总价的5%作为进度款。9.1.1.3结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的30%作为结算款。9.1.1.4保修金：工程保修期满后，甲方支付合同总价的5%作为保修金。9.2付款进度9.2.1付款进度应与工程进度相匹配，甲方应在工程进度达到约定节点后支付相应款项。9.3结算方式9.3.1结算方式：按实际完成工程量及合同约定的单价进行结算。9.4结算期限9.4.1结算期限：工程竣工验收合格后30日内完成结算。9.5逾期付款责任9.5.1甲方逾期付款的，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五的违约金。10.保险10.1保险责任10.1.1施工单位应为其施工人员投保意外伤害保险，并承担相应的保险费用。10.2保险金额10.2.1保险金额应不低于每人人民币50万元。10.3保险期限10.3.1保险期限应覆盖整个施工期间。10.4保险费用10.4.1保险费用由施工单位承担。10.5保险事故处理10.5.1发生保险事故时，施工单位应按照保险合同规定及时报案，并配合保险公司进行事故处理。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决程序11.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限为自争议发生之日起60日内。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方违反合同约定，均构成违约。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应根据违约情形及损失程度确定。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1如有下列情况之一，任何一方均可解除合同：13.1.1.1合同约定的解除条件成就。13.1.1.2违约方严重违约，另一方无法实现合同目的。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。13.3合同解除与终止程序13.3.1合同解除或终止，应提前通知对方，并办理相关手续。14.其他约定14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章，且合同内容完整、明确，合同生效。14.2合同变更与补充14.2.1合同变更或补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同份数14.3.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括：14.4.1.1工程设计图纸14.4.1.2工程量清单14.4.1.3施工组织设计14.4.1.4付款进度计划14.4.1.5争议解决程序14.5合同解释权14.5.1本合同条款的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、技术支持单位、融资机构、材料供应商等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的权利和义务。15.3.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和便利条件。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应保证第三方提供的资料真实、完整，并对第三方的工作进行监督。16.1.2甲方应按约定支付第三方服务费用。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合第三方进行相关工作，并提供必要的协助。16.2.2乙方应按约定支付第三方服务费用。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，其责任限额不得超过乙方支付给第三方的服务费用总额。17.2第三方责任范围17.2.1第三方应在其专业领域内，按照合同约定履行职责。17.2.2第三方不得超越其专业领域，对合同履行过程中产生的问题承担责任。18.第三方权利18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。18.1.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方与甲方之间的关系由双方另行签订的协议约定。19.1.2第三方在履行合同过程中，如需与甲方沟通，应通过乙方进行。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方与乙方之间的关系由双方另行签订的协议约定。19.2.2第三方在履行合同过程中，如需与乙方沟通，应通过甲方进行。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致，并在合同中予以明确。20.2解除20.2.1如有下列情况之一，甲乙双方可解除第三方介入：20.2.1.1第三方无法履行合同约定。20.2.1.2第三方违反合同约定，给甲乙双方造成重大损失。20.2.1.3合同约定的解除条件成就。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决。21.2争议解决程序21.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的终止22.1终止条件22.1.1第三方介入的终止条件由合同约定或双方协商一致确定。22.2终止程序22.2.1第三方介入终止时，甲乙双方应共同向第三方发出终止通知。23.第三方介入的费用承担23.1费用承担23.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定分担。23.2费用支付23.2.1第三方介入的费用应在合同约定的期限内支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：包括总体设计图、平面布置图、立面图、剖面图、结构图等，应清晰、完整，符合国家相关标准和规范。说明：设计图纸是工程实施的基础，应确保图纸的准确性和可靠性。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价，应与设计图纸相符。说明：工程量清单是工程结算的依据，应确保清单的准确性和完整性。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等，应具有可操作性。说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件，应确保设计的合理性和可行性。4.付款进度计划详细要求：明确各阶段付款的金额、时间节点及支付条件。说明：付款进度计划是确保工程顺利进行的重要保障，应确保付款的及时性和合理性。5.争议解决程序详细要求：明确争议解决的途径、步骤及期限。说明：争议解决程序是合同履行过程中可能出现的争议解决依据，应确保程序的公正性和有效性。6.第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权利和义务，以及甲乙双方与第三方之间的关系。说明：第三方介入协议是第三方介入的依据，应确保协议的完整性和可操作性。7.质量检验报告详细要求：包括检验项目、检验结果、检验结论等，应真实、准确。说明：质量检验报告是工程质量的重要证明，应确保报告的可靠性和权威性。8.安全生产检查记录详细要求：包括检查时间、检查内容、检查结果、整改措施等，应详细记录。说明：安全生产检查记录是安全生产管理的重要依据，应确保记录的完整性和连续性。9.环境保护监测报告详细要求：包括监测项目、监测结果、监测结论等，应真实、准确。说明：环境保护监测报告是环境保护管理的重要依据，应确保报告的可靠性和权威性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1逾期付款：甲方未按约定时间付款，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五的违约金。1.2工程延期：甲方未按约定工期完成工程，应向乙方支付每天合同总价的万分之二的违约金。2.乙方违约行为及责任认定2.1工程质量不合格：乙方未按约定质量标准完成工程，应返工或修复，并承担由此产生的费用。2.2工程延期：乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付每天合同总价的万分之二的违约金。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按约定履行职责：第三方未按约定履行职责，导致工程进度延误或质量不合格，应承担相应的责任。3.2违约赔偿：第三方违约的，应向甲方或乙方支付违约金或赔偿损失。示例说明：若甲方在工程进度款支付过程中，逾期支付了30天，则应向乙方支付违约金：合同总价×5%×30天×0.0005。若乙方在施工过程中，发现质量问题，经检验不合格，则乙方应承担返工或修复的费用，并承担由此产生的损失。全文完。2024版智慧城市建设中道路桥梁工程承包合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及内容2.4工程合同价款2.5工程合同工期3.工程设计及施工标准3.1设计依据及标准3.2施工规范及标准3.3质量要求4.工程进度计划4.1工程分阶段进度计划4.2工程节点进度计划4.3工程进度调整5.工程施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工现场管理5.3安全生产管理5.4环境保护与文明施工6.工程材料及设备6.1材料及设备采购6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收7.工程款支付及结算7.1工程款支付方式7.2工程款支付节点7.3工程款结算8.工程验收与交付8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程交付9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3其他相关文件14.合同其他约定14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同变更与解除14.4合同附件效力14.5合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市智慧城市建设管理局乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称市智慧城市建设道路桥梁工程2.2工程地点市区2.3工程规模及内容工程全长公里，包含道路建设、桥梁建设、交通设施等。2.4工程合同价款合同总价为人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00）。2.5工程合同工期合同工期为12个月，自合同生效之日起计算。3.工程设计及施工标准3.1设计依据及标准工程设计依据国家相关规范、标准及甲方提供的资料。3.2施工规范及标准施工过程应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准。3.3质量要求工程质量应达到国家标准验收合格标准，确保工程安全、可靠、美观。4.工程进度计划4.1工程分阶段进度计划（1）设计阶段：1个月（2）招标阶段：1个月（3）施工准备阶段：2个月（4）施工阶段：8个月（5）竣工验收阶段：1个月4.2工程节点进度计划（1）设计完成时间：合同签订后2个月内（2）招标完成时间：合同签订后3个月内（3）施工开始时间：合同签订后5个月内（4）竣工验收时间：合同签订后12个月内4.3工程进度调整如遇不可抗力或甲方原因导致工程进度延误，乙方有权向甲方提出书面申请，经双方协商一致后，可对工程进度计划进行调整。5.工程施工组织与管理5.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，经甲方审核批准后执行。5.2施工现场管理乙方应负责施工现场的管理，确保施工现场的安全、文明、整洁。5.3安全生产管理乙方应严格执行国家安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。5.4环境保护与文明施工乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响，实现文明施工。6.工程材料及设备6.1材料及设备采购乙方应根据工程设计要求，自行采购材料及设备。6.2材料及设备质量要求材料及设备应符合国家标准和合同约定，确保工程质量。6.3材料及设备验收乙方应在材料及设备进场后进行验收，验收合格后方可使用。8.工程验收与交付8.1工程验收标准工程验收应按照国家相关标准和甲方要求进行，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全、环境保护等方面。8.2工程验收程序（1）工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，包括工程完工证明、工程质量保证书等。（2）甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。（3）验收组应根据工程实际情况进行现场查验，必要时可进行抽样检测。（4）验收组对工程进行综合评定，提出验收意见。8.3工程交付（1）工程经甲方验收合格后，乙方应在5个工作日内办理工程移交手续。（2）移交内容包括工程图纸、技术资料、设备清单、质量保证书等。（3）甲方接收后，乙方应配合甲方进行工程维护和使用。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程进度；（2）乙方提供的材料或设备不符合质量要求；（3）乙方未按合同约定进行施工，造成工程质量不合格；（4）乙方违反合同约定，给甲方造成经济损失。9.2违约责任（1）乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。（2）乙方提供的材料或设备不符合质量要求，应无条件更换或赔偿甲方损失。（3）乙方未按合同约定进行施工，造成工程质量不合格，乙方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。（4）乙方违反合同约定，给甲方造成经济损失，乙方应赔偿甲方实际损失。10.争议解决10.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决，协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构合同争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序争议发生后，双方应尽快指定仲裁员，按照仲裁规则进行仲裁。11.合同解除11.1合同解除条件（1）甲方或乙方违反合同约定，严重影响合同履行；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）经双方协商一致，决定解除合同。11.2合同解除程序（1）提出解除合同一方应书面通知对方；（2）对方应在收到通知后7个工作日内给予答复；（3）经双方协商一致，签订合同解除协议。12.合同终止12.1合同终止条件合同履行完毕或合同解除后，合同终止。12.2合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算，甲方应在结算完成后30日内支付乙方剩余工程款。13.合同附件13.1设计文件包括但不限于工程图纸、设计说明书等。13.2施工图纸包括但不限于施工详图、施工图说明书等。13.3其他相关文件包括但不限于合同签订文件、工程变更文件、验收文件等。14.合同其他约定14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年1月1日。14.3合同变更与解除合同变更应书面进行，经双方签字盖章后生效。合同解除按本合同第11条约定执行。14.4合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.5合同未尽事宜处理本合同未尽事宜，由双方协商解决。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与界定1.1第三方的概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、监督检验或其他辅助服务的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的界定（1）第三方可以是设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司等。（2）第三方可以是金融机构、保险公司等，提供资金支持或保险服务。（3）第三方可以是政府部门或其授权机构，对合同履行进行监管。2.第三方的责权利2.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，保证服务质量。（2）第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失，应承担相应的责任。（3）第三方在合同履行过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。2.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。（2）第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。（3）第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和评估。2.3第三方的义务（1）第三方应保守合同内容及其履行过程中的商业秘密。（2）第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。（3）第三方应按照合同约定，及时向甲乙双方报告工作进展和问题。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分（1）甲方负责第三方服务的采购、合同签订和支付费用。（2）甲方对第三方的服务质量进行监督和评估。（3）甲方有权要求第三方提供必要的服务。3.2第三方与乙方的划分（1）乙方负责与第三方协调，确保第三方服务与施工进度相匹配。（2）乙方应提供第三方所需的施工条件和资料。（3）乙方对第三方的服务提出意见和建议。3.3第三方与其他第三方的划分（1）不同第三方之间应相互尊重，不得相互干扰。（2）各第三方应就各自职责范围内的信息进行保密。（3）各第三方应就共同关注的问题进行协商，寻求解决方案。4.第三方的责任限额4.1责任限额的定义本合同中，责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失，应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额的约定（1）第三方应在本合同中明确约定其责任限额。（2）责任限额应不低于合同总价款的10%。（3）如第三方未约定责任限额，则其责任限额默认为合同总价款的10%。4.3责任限额的履行（1）第三方在履行合同过程中，如造成甲乙双方损失，应按责任限额进行赔偿。（2）如第三方实际赔偿金额超过责任限额，甲方有权向第三方追偿超出部分。（3）如第三方实际赔偿金额低于责任限额，甲方有权要求乙方承担超出责任限额的部分。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的同意（2）引入第三方服务应经甲乙双方书面同意。5.2第三方介入的合同（1）第三方介入应签订专门的合同，明确甲乙双方与第三方的权利义务。（2）第三方合同应与本合同保持一致，不得与本合同相抵触。5.3第三方介入的费用（1）第三方服务的费用应由甲乙双方按照各自职责承担。（2）第三方服务费用应在合同中明确约定，并按约定支付。5.4第三方介入的监督（1）甲方有权对第三方服务进行监督，确保其履行合同义务。（2）乙方应配合甲方对第三方服务进行监督。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包含完整的工程设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。设计文件应符合国家相关设计规范和标准。设计文件应经甲方审核批准。附件说明：设计文件是工程实施的基础，对工程质量和进度有重要影响。2.施工图纸详细要求：包含详细的施工图纸、施工说明、施工图变更通知等。施工图纸应与设计文件一致，并符合施工规范和标准。施工图纸应经甲方审核批准。附件说明：施工图纸是施工人员施工的依据，对施工质量和进度有直接影响。3.工程量清单详细要求：包含工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。工程量清单应与施工图纸一致，并经甲方审核批准。附件说明：工程量清单是工程款支付和结算的依据。4.工程合同详细要求：包含合同双方的基本信息、工程概况、合同价款、工期、验收标准等。合同应经双方签字盖章。附件说明：工程合同是双方权利义务的依据。5.工程变更单详细要求：包含变更项目的名称、原因、变更内容、变更后的工程量、费用等。工程变更单应经甲乙双方签字盖章。附件说明：工程变更单是合同履行过程中的重要文件，用于记录工程变更情况。6.工程验收报告详细要求：包含工程验收的日期、地点、验收人员、验收意见等。工程验收报告应经甲乙双方签字盖章。附件说明：工程验收报告是工程交付的依据。7.工程结算报告详细要求：包含工程结算的日期、结算依据、结算金额等。工程结算报告应经甲乙双方签字盖章。附件说明：工程结算报告是工程款支付的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。示例：若合同工期为12个月，乙方延误1个月，应支付违约金12,000元。乙方提供的材料或设备不符合质量要求，应无条件更换或赔偿甲方损失。示例：乙方提供的钢筋质量不达标，导致工程返工，乙方应承担返工费用。乙方未按合同约定进行施工，造成工程质量不合格，乙方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方施工的桥梁出现裂缝，乙方应负责修复并赔偿甲方因停工造成的损失。乙方违反合同约定，给甲方造成经济损失，乙方应赔偿甲方实际损失。示例：乙方未按时提供工程进度报告，导致甲方无法申请相关款项，乙方应赔偿因此造成的损失。甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息。示例：甲方逾期支付工程款1个月，应支付相应利息。甲方未按合同约定提供施工条件，造成乙方工期延误，甲方应承担相应的责任。示例：甲方未按时提供施工图纸，导致乙方工期延误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。全文完。2024版智慧城市建设中道路桥梁工程承包合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同编号1.4合同签订地点1.5合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程承包方式2.6工程承包范围3.工程承包内容3.1工程施工内容3.2工程设计内容3.3工程监理内容3.4工程验收内容4.工程工期4.1工程总工期4.2各分部工程工期4.3工期延误责任5.工程造价5.1工程预算5.2工程结算5.3工程变更及追加费用5.4工程结算方式6.工程质量6.1工程质量标准6.2工程质量检测6.3工程质量责任6.4工程保修7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产责任追究8.环境保护8.1环境保护责任制8.2环境保护措施8.3环境污染责任追究9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更内容10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.违约责任12.1违约责任类型12.2违约责任承担12.3违约责任追究13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方名称甲方：_________（智慧城市建设主管部门）乙方：_________（道路桥梁工程承包单位）1.2合同签订日期：____年____月____日1.3合同编号：_______1.4合同签订地点：_________1.5合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第二条工程概况2.1工程名称：_______道路桥梁建设工程2.2工程地点：_______市_______区_______街道2.3工程规模：全长_______公里，桥梁_______座，涵洞_______座2.4工程类型：城市道路桥梁工程2.5工程承包方式：施工总承包2.6工程承包范围：道路路基、路面、桥梁、涵洞等工程的施工、监理及验收第三条工程承包内容3.1工程施工内容：路基工程：包括土方、石方、排水沟等；路面工程：包括沥青混凝土、水泥混凝土路面；桥梁工程：包括桥梁主体结构、桥面系、附属设施等；涵洞工程：包括涵洞主体结构、进出口等。3.2工程设计内容：路基设计：包括地质勘察、路基断面设计等；路面设计：包括路面结构设计、路面材料选择等；桥梁设计：包括桥梁结构设计、桥梁材料选择等；涵洞设计：包括涵洞结构设计、涵洞材料选择等。3.3工程监理内容：施工现场监理：包括施工进度、质量、安全、环保等方面的监督；材料设备监理：包括材料设备的质量、数量、规格等方面的检查；工程验收监理：包括工程验收的准备工作、验收程序、验收标准等。3.4工程验收内容：施工质量验收：包括路基、路面、桥梁、涵洞等工程的施工质量；安全生产验收：包括施工现场的安全防护设施、安全管理制度等；环境保护验收：包括施工现场的环保设施、环保措施等。第四条工程工期4.1工程总工期：____个月4.2各分部工程工期：路基工程：____个月路面工程：____个月桥梁工程：____个月涵洞工程：____个月4.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付____元违约金。第五条工程造价5.1工程预算：____万元5.2工程结算：根据实际完成工程量及合同约定进行调整5.3工程变更及追加费用：因设计变更、工程量增减等原因产生的费用，经双方协商一致后，按实际发生进行调整5.4工程结算方式：按月进度结算，每月结算一次，次月____日前支付第六条工程质量6.1工程质量标准：符合国家及行业标准6.2工程质量检测：乙方负责工程质量的检测，甲方有权对工程质量进行抽检6.3工程质量责任：乙方对工程质量承担全部责任，因乙方原因造成的质量问题，乙方应无条件返工、修复，并承担由此产生的费用6.4工程保修：乙方在工程验收合格后，对工程质量承担____年的保修责任第七条安全生产7.1安全生产责任制：乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责7.2安全生产措施：乙方应制定安全生产措施，包括施工现场的安全防护、安全教育培训、安全检查等7.3安全生产责任追究：因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任，并依法承担相应的法律责任第八条环境保护8.1环境保护责任制：乙方应遵守国家环境保护法律法规，建立健全环境保护责任制，确保施工过程中不造成环境污染。8.2环境保护措施：施工现场设置围挡，减少扬尘；施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物应进行处理，达到排放标准；采取有效措施控制噪声污染；防止施工对周边居民生活造成影响。8.3环境污染责任追究：因乙方原因造成环境污染，乙方应承担全部责任，并依法承担相应的法律责任。第九条合同变更9.1合同变更条件：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致合同内容需要调整。9.2合同变更程序：双方协商一致后，以书面形式签署合同变更协议。9.3合同变更内容：包括工程范围、工期、质量标准、工程造价等。第十条合同解除10.1合同解除条件：甲方或乙方违约，经催告后在合理期限内仍未纠正；发生不可抗力，导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序：合同解除需以书面形式通知对方，并说明解除原因。10.3合同解除后的处理：双方应按照合同约定和实际情况，妥善处理合同解除后的遗留问题。第十一条争议解决11.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序：双方应通过协商解决争议，协商不成可申请调解或仲裁，协商、调解、仲裁均不成的，可依法向人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构：根据双方协商一致选择仲裁机构或人民法院。第十二条违约责任12.1违约责任类型：包括但不限于工期延误、质量不合格、安全生产责任、环境保护责任等。12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、返工修复等。12.3违约责任追究：违约方应按照合同约定和法律规定承担违约责任。第十三条合同终止13.1合同终止条件：合同约定的工期届满，工程验收合格，且合同约定的其他义务履行完毕。13.2合同终止程序：双方应签署合同终止协议，并办理合同终止手续。13.3合同终止后的处理：双方应按照合同约定和实际情况，妥善处理合同终止后的遗留问题。第十四条其他约定14.1合同附件：包括工程图纸、设计文件、技术规范、合同变更协议等。14.2合同解释：本合同的解释以书面形式为准。14.3合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行过程中的个人或单位，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。第二条第三方介入的条件与程序合同履行过程中，需要第三方提供专业服务或监督；甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行；法律法规规定必须由第三方介入的情况。双方协商确定第三方介入的必要性、范围和方式；签订第三方介入协议，明确各方的权利和义务；第三方介入协议作为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。第三条第三方责任限额3.1责任限额：第三方在本合同履行过程中，因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失，其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。3.2限额计算：责任限额可根据第三方提供服务的内容、服务费用等因素确定，也可根据第三方提供的担保或保险额度确定。第四条第三方权利与义务4.1权利：第三方有权根据合同约定，独立行使监督、检测、咨询等权利；第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责；第三方有权获得合同约定的报酬。4.2义务：第三方应按照合同约定，履行其职责，确保合同履行；