2024年度绿色建筑土石方工程专业分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建筑土石方工程专业分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程质量标准5.1质量标准要求5.2质量检验及验收5.3质量问题处理6.工程价款及支付方式6.1工程价款确定6.2工程价款支付方式6.3预付款及进度款支付6.4结算及最终付款7.风险责任及处理7.1风险划分7.2风险责任承担7.3风险处理措施8.保险责任8.1保险种类及责任8.2保险费用承担8.3保险合同签订9.技术服务及支持9.1技术服务内容9.2技术支持要求9.3技术服务费用10.环保及安全要求10.1环保要求10.2安全要求10.3环保及安全责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件及补充协议14.4合同修改及补充14.5合同终止及后续事宜第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：土石方工程公司1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系电话：138xxxx55551.2总包方信息1.2.1总包方名称：房地产开发有限公司1.2.2总包方地址：省市区路号1.2.3总包方法定代表人：1.2.4总包方联系电话：139xxxx66661.3监理方信息1.3.1监理方名称：建设监理有限公司1.3.2监理方地址：省市区路号1.3.3监理方法定代表人：1.3.4监理方联系电话：137xxxx77772.工程概况2.1工程名称：绿色建筑项目土石方工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：建筑面积万平方米2.4工程类型：住宅及商业综合体3.分包范围及内容3.1分包工程范围：包括场地平整、土方运输、地基基础开挖等3.2分包工程内容：具体详见附件《土石方工程分包内容明细表》3.3分包工程量：详见附件《土石方工程量清单》4.工程进度及工期4.1工程进度计划：根据工程实际情况，总工期为6个月4.2工期要求：按照工程进度计划执行，确保按期完工4.3工期延误责任：因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应责任，并支付违约金5.工程质量标准5.1质量标准要求：按照国家相关质量标准执行，确保工程质量达到优良5.2质量检验及验收：按工程进度分阶段进行质量检验及验收，具体详见附件《质量检验及验收标准》5.3质量问题处理：发现质量问题，立即采取措施整改，并报告监理方及总包方6.工程价款及支付方式6.1工程价款确定：根据工程量清单及市场行情，经双方协商确定6.2工程价款支付方式：分阶段支付，预付款为合同总价的20%，进度款为合同总价的70%，结算款为合同总价的10%，尾款为合同总价的5%6.3预付款及进度款支付：预付款在合同签订后3个工作日内支付，进度款在工程完成后10个工作日内支付6.4结算及最终付款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算款在结算完成后30个工作日内支付7.风险责任及处理7.1风险划分：根据工程实际情况，将风险划分为自然灾害、不可抗力、人为因素等7.2风险责任承担：因自然灾害、不可抗力导致工程损失，双方各承担50%责任；因人为因素导致工程损失，由责任方承担全部责任7.3风险处理措施：发生风险事件时，双方应立即采取措施，减少损失，并及时报告监理方及总包方8.保险责任8.1保险种类及责任8.1.1分包方需投保建筑工程一切险，责任范围包括工程本身、材料、设备等损失8.1.2总包方需投保工程责任险，责任范围包括工程对第三方造成的损害8.2保险费用承担8.2.1保险费用由双方各自承担，但应在合同中明确具体费用比例8.2.2保险合同应涵盖整个施工期间8.3保险合同签订8.3.1双方应在合同签订后30日内，将各自投保的保险合同副本提交对方9.技术服务及支持9.1技术服务内容9.1.1分包方提供必要的技术咨询和技术支持9.1.2总包方提供施工图纸和技术规范9.2技术支持要求9.2.1分包方在施工过程中遇到技术问题时，应及时向总包方报告9.2.2总包方应在接到报告后24小时内给予答复9.3技术服务费用9.3.1技术服务费用根据实际情况协商确定，并在合同中明确10.环保及安全要求10.1环保要求10.1.1分包方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规10.1.2施工过程中产生的废弃物需按照规定进行处理10.2安全要求10.2.1分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规10.2.2施工现场必须设置安全警示标志，确保施工安全10.3环保及安全责任10.3.1因分包方原因导致环境污染或安全事故，分包方应承担全部责任11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不达标11.1.2分包方未按时支付工程款11.1.3总包方未按合同约定提供施工图纸和技术规范11.2违约责任承担11.2.1分包方违约，应支付违约金，并承担由此造成的损失11.2.2总包方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿分包方损失11.3违约赔偿11.3.1违约金按合同总价的2%计算，最高不超过50万元12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面争议报告12.2.2争议解决期间，双方应继续履行合同12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同签订地13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同一方严重违约13.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方13.2.2合同解除后，双方应尽快进行结算13.3合同终止及后续事宜13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜13.3.2合同解除不影响双方已履行部分的合法权益14.其他约定事项14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效14.1.2本合同一式两份，双方各执一份14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同附件及补充协议14.3.1本合同附件包括《土石方工程分包内容明细表》、《质量检验及验收标准》、《土石方工程量清单》等14.4合同修改及补充14.4.1合同的修改及补充应经双方协商一致，并以书面形式签署14.4.2未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、监督、协调或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、子公司或员工。15.2第三方介入原因15.2.1为提高工程质量和效率，确保工程按时完工。15.2.2为解决合同履行过程中的争议和纠纷。15.2.3为提供专业技术服务或监督。16.第三方职责与权利16.1第三方职责16.1.1根据合同要求，提供专业技术服务或监督。16.1.2对工程进度、质量、安全等方面进行监督，并提出改进建议。16.1.3参与合同履行过程中的争议解决。16.2第三方权利16.2.1获得合同履行过程中的相关信息。16.2.2对合同履行过程中的问题提出意见和建议。16.2.3在合同履行过程中，对甲乙双方进行监督和协调。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方的关系为委托关系，甲方为委托方。17.1.2第三方在合同履行过程中，应服从甲方的指导和监督。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方的关系为服务关系，乙方为服务对象。17.2.2第三方在合同履行过程中，应配合乙方的施工和管理。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额为合同总价的1%。18.1.2第三方责任限额不包括因不可抗力、自然灾害等原因造成的损失。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入程序19.1.1甲乙双方共同协商确定第三方介入的事宜。19.1.2甲乙双方应签署《第三方介入协议》，明确第三方介入的具体事项、职责、权利和责任。19.2第三方介入的费用19.2.1第三方介入的费用由甲乙双方按照实际发生费用协商确定。19.2.2第三方介入的费用应在《第三方介入协议》中明确。19.3第三方介入的期限19.3.1第三方介入的期限根据合同履行情况和第三方介入的具体任务确定。19.3.2第三方介入的期限应在《第三方介入协议》中明确。19.4第三方介入的终止19.4.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定。19.4.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照《第三方介入协议》进行结算。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应通过协商解决。20.2如协商不成，可参照第12条“争议解决”的相关规定进行处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《土石方工程分包内容明细表》详细列出分包工程的各项内容，包括但不限于场地平整、土方运输、地基基础开挖等。要求明确工程量、质量标准、施工方法等。2.《质量检验及验收标准》明确工程各阶段的质量检验标准，包括材料、施工工艺、验收程序等。要求质量检验记录完整，验收结果符合国家标准。3.《土石方工程量清单》列出工程各分项工程的工程量，包括工程量计算规则、单位、数量等。要求工程量清单准确，便于工程款结算。4.《第三方介入协议》明确第三方介入的事宜、职责、权利和责任。要求协议内容清晰，各方权利义务明确。5.《保险合同》包括建筑工程一切险、工程责任险等。要求保险合同内容完整，保险金额充足。6.《安全生产责任书》明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。要求责任书内容具体，责任划分明确。7.《环境保护责任书》明确甲乙双方在环境保护方面的责任和义务。要求责任书内容具体，环境保护措施明确。8.《合同履行过程中的沟通记录》记录甲乙双方在合同履行过程中的沟通内容，包括会议纪要、书面通知等。要求记录真实、完整。9.《工程变更记录》记录工程变更的内容、原因、影响及处理结果。要求变更记录及时、准确。10.《违约金支付凭证》作为违约金支付的证据。要求凭证真实、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程或质量不达标责任认定：分包方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此造成的损失。示例：若分包方未按期完成工程，每延误一天，支付合同总价的0.1%作为违约金。2.违约行为：分包方未按时支付工程款责任认定：分包方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此造成的损失。示例：若分包方未按时支付进度款，每延误一天，支付逾期付款金额的0.05%作为违约金。3.违约行为：总包方未按合同约定提供施工图纸和技术规范责任认定：总包方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此造成的损失。示例：若总包方未按时提供施工图纸，每延误一天，支付合同总价的0.05%作为违约金。4.违约行为：第三方在合同履行过程中造成损失责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并承担由此造成的损失。示例：若第三方在施工过程中造成环境污染，支付环境污染治理费用及相应赔偿。5.违约行为：发生不可抗力事件，导致合同无法履行责任认定：双方均不承担违约责任，但应尽快协商解决后续事宜。示例：因自然灾害导致工程无法继续施工，双方协商调整工期或终止合同。全文完。2024年度绿色建筑土石方工程专业分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2主承包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量责任5.工程进度安排5.1进度计划5.2进度调整5.3进度保证措施6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3工程款结算7.保险责任7.1分包方保险7.2主承包方保险7.3第三方责任保险8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程进度计划12.3附件三：质量保证措施12.4附件四：其他相关文件13.合同未尽事宜13.1合同未尽事宜的处理原则13.2合同未尽事宜的处理程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方法定代表人：_______1.1.3分包方注册地址：_______1.1.4分包方联系方式：电话_______，邮箱_______1.2主承包方基本信息1.2.1主承包方名称：_______1.2.2主承包方法定代表人：_______1.2.3主承包方注册地址：_______1.2.4主承包方联系方式：电话_______，邮箱_______2.项目概况2.1项目名称：_______2.2项目地点：_______2.3项目规模：占地面积_______平方米，建筑面积_______平方米2.4项目工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止3.工程范围及内容3.1工程范围：包括但不限于土方开挖、运输、回填、平整等3.2工程内容：详见附件一：工程量清单4.工程质量要求4.1质量标准：符合《绿色建筑评价标准》GB/T503782014及国家相关质量标准4.2质量检验：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013进行4.3质量责任：分包方对工程的质量负责，主承包方对分包方的工程质量进行监督和验收5.工程进度安排5.1进度计划：详见附件二：工程进度计划5.2进度调整：因不可抗力或双方协商一致，可对进度计划进行调整5.3进度保证措施：分包方应采取有效措施确保工程进度，如遇特殊情况需及时通知主承包方6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等6.2工程费用支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和日期详见附件一：工程量清单6.3工程款结算：分包方每月向主承包方提交工程款结算报告，主承包方在收到报告后_______个工作日内支付7.保险责任7.1分包方保险：分包方应购买施工人员意外伤害保险、建筑工程一切险等，并承担相应责任7.2主承包方保险：主承包方应购买建筑工程一切险、第三者责任险等，并承担相应责任7.3第三方责任保险：双方协商一致后，可共同购买第三方责任保险，以保障双方权益8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构：_______仲裁委员会8.3争议解决程序：仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力9.违约责任9.1.1分包方未按合同约定完成工程或工程不符合质量要求9.1.2分包方未按合同约定的时间完成工程9.1.3分包方违反合同约定的其他义务9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.3违约赔偿：违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算，最高不超过合同总价的_______10.合同解除10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约，另一方解除合同10.2合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前_______个工作日书面通知对方，并说明解除原因11.合同生效及终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止条件：合同约定的工程完成且双方无争议的款项结算完毕11.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定办理工程移交手续，并妥善处理剩余事宜12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程进度计划12.3附件三：质量保证措施12.4附件四：其他相关文件13.合同未尽事宜13.1合同未尽事宜的处理原则：按照法律法规、行业惯例和公平合理的原则处理13.2合同未尽事宜的处理程序：双方协商解决，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁14.其他约定事项14.1本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜按本合同执行14.4本合同如有修改，必须经双方协商一致，并以书面形式签署修改协议14.5本合同如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向_______法院提起诉讼第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同中的第三方指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或同意介入合同履行的具有独立法人资格的机构或个人，包括但不限于监理单位、审计机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方职责：15.2.1监理单位：负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理，确保工程按合同约定进行。15.2.2审计机构：负责对工程款项的支付进行审计，确保资金使用合规。15.2.3咨询机构：负责为甲乙双方提供专业咨询服务，协助解决合同履行中的问题。15.2.4保险公司：负责按照保险合同约定，在发生保险事故时，对甲乙双方进行赔偿。15.3第三方介入程序：15.3.1甲乙双方协商一致后，确定第三方介入的事宜。15.3.2双方签订第三方服务协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.3.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的工作。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款：16.1.1在第三方介入的情况下，甲方应向第三方提供必要的工作条件和支持。16.1.2甲方应按照第三方服务协议支付相关费用。16.1.3甲方应确保第三方工作不受干扰，保障第三方工作顺利进行。16.2乙方额外条款：16.2.1在第三方介入的情况下，乙方应按照第三方服务协议提供必要的工作配合。16.2.2乙方应确保工程质量，满足第三方对工程质量的要求。16.2.3乙方应按照第三方服务协议支付相关费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据第三方服务协议和实际情况确定。17.2第三方责任划分：17.2.1第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成损失的，甲乙双方应协商解决，第三方不承担责任。17.2.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成损失的，第三方应承担全部或部分赔偿责任。17.2.3第三方在履行职责过程中，因一般过失造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。17.3第三方责任赔偿：17.3.1第三方在承担责任后，有权向甲乙双方追偿因履行职责而产生的合理费用。17.3.2第三方赔偿甲乙双方损失后，甲乙双方不得再向第三方追偿。18.第三方服务协议18.1.1第三方服务内容18.1.2第三方工作标准18.1.3第三方工作期限18.1.4第三方费用及支付方式18.1.5第三方责任及赔偿18.1.6违约责任18.1.7争议解决18.2第三方服务协议的修改：第三方服务协议的修改需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签署修改协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含工程名称、规格、数量、单价、总价等信息，并附有相关图纸和说明。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程费用和支付进度。2.附件二：工程进度计划详细要求：列出工程各阶段的开始和结束时间，包括关键节点和里程碑。说明：工程进度计划用于指导工程实施，确保工程按期完成。3.附件三：质量保证措施详细要求：列出质量保证的具体措施，包括材料、工艺、检验标准等。说明：质量保证措施用于确保工程质量符合合同要求。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、施工方案、验收报告等。说明：其他相关文件是合同履行的必要依据，用于证明工程实施过程中的各项条件和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间完成工程1.2分包方未按合同约定的质量要求完成工程1.3分包方未按合同约定提供材料或设备1.4分包方未按合同约定支付工程款1.5主承包方未按合同约定提供施工场地或条件1.6主承包方未按合同约定支付分包方工程款1.7第三方未按服务协议履行职责2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，双方应立即协商解决。2.2若协商不成，违约方应承担违约责任，包括但不限于：2.2.1赔偿损失：根据实际损失计算赔偿金额。2.2.2支付违约金：根据合同约定支付违约金。2.2.3暂停或解除合同：根据合同约定暂停或解除合同。3.违约示例说明：3.1分包方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期一个月。责任认定：分包方应承担违约责任，支付违约金或赔偿损失。3.2分包方提供的材料不符合合同约定的质量要求。责任认定：分包方应承担违约责任，更换或赔偿不合格材料。3.3主承包方未按合同约定支付分包方工程款，导致分包方资金周转困难。责任认定：主承包方应承担违约责任，支付工程款并支付违约金。全文完。2024年度绿色建筑土石方工程专业分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容与范围4.1土石方工程内容4.2工程范围5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验7.工程价格与支付7.1工程价格7.2支付方式7.3付款时间8.交工与验收8.1交工条件8.2验收程序8.3验收标准9.保修与服务9.1保修期限9.2保修内容9.3服务承诺10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除条件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3通知与送达14.4合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“分包方”指承担本工程土石方专业分包施工任务的单位。（2）“总包方”指委托分包方进行土石方专业分包施工的建筑工程总包单位。（3）“工程”指本合同中约定的土石方工程专业分包工程。（4）“合同金额”指本合同约定的土石方工程专业分包工程的总承包款。1.2解释本合同中对相关术语的解释，如有争议，以本合同条款的具体解释为准。2.合同双方2.1分包方分包方名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________2.2总包方总包方名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________3.工程概况3.1工程名称本工程名称：____________________3.2工程地点本工程地点：____________________3.3工程规模本工程规模：____________________4.工程内容与范围4.1土石方工程内容本工程土石方工程内容包括但不限于：（1）场地平整；（2）土方开挖；（3）土方运输；（4）石方爆破；（5）石方破碎；（6）石方运输；（7）其他相关土石方工程内容。4.2工程范围本工程范围包括但不限于：（1）土石方工程的设计、施工；（2）所需材料、设备的采购；（3）施工过程中的安全、环保措施；（4）工程验收；（5）保修期内相关问题的处理。5.工程进度与工期5.1工程进度安排本工程分阶段进行，具体进度安排如下：（1）开工日期：____________________（2）竣工日期：____________________5.2工期要求本工程总工期为____________________个月，分包方应按照总包方的要求确保按期完成。6.工程质量要求6.1质量标准本工程质量应符合国家现行有关标准、规范及设计要求，具体质量标准如下：（1）土石方工程应满足设计图纸要求，确保工程质量和安全；（2）施工过程中，应严格执行相关施工规范，确保施工质量；（3）工程验收合格后方可交付使用。6.2质量检验本工程质量检验分为自检、互检、专检三级，具体检验程序如下：（1）自检：分包方在施工过程中，应定期进行自检，确保工程质量；（2）互检：分包方与总包方或监理单位应定期进行互检，确保工程质量；（3）专检：总包方或监理单位对关键工序和隐蔽工程进行专检，确保工程质量。7.工程价格与支付7.1工程价格本工程价格为____________________元，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。7.2支付方式（1）合同签订后，分包方应提交相关资质证明材料，总包方在收到材料后5个工作日内支付合同总额的20%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，分包方提交进度款申请及相关证明材料，总包方在收到材料后5个工作日内支付进度款的60%；（3）工程竣工验收合格后，分包方提交竣工结算报告及相关证明材料，总包方在收到材料后30个工作日内支付结算款的80%；（4）保修期满后，总包方支付结算款的剩余20%。8.交工与验收8.1交工条件（1）工程按合同约定完成，质量符合设计要求和验收标准；（2）工程现场清理完毕，无工程垃圾和杂物；（3）施工技术资料完整，经总包方审核合格；（4）保修期内的维修责任及内容已明确。8.2验收程序（1）分包方在工程完成后，向总包方提交验收申请，并提供验收所需资料；（2）总包方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方应在验收记录上签字确认；（4）验收不合格的，分包方应按总包方提出的要求进行整改，直至合格。8.3验收标准（1）工程质量应符合国家现行有关标准、规范及设计要求；（2）工程外观应整洁、美观，无损坏；（3）工程功能应满足设计要求，无安全隐患。9.保修与服务9.1保修期限本工程土石方专业分包的保修期限为自竣工验收合格之日起____________________年。9.2保修内容保修内容包括但不限于：（1）土石方工程的修复、加固；（2）因施工质量问题导致的损失赔偿；（3）因材料质量问题导致的修复；（4）保修期内发生的其他应由分包方承担的责任。9.3服务承诺（1）定期巡查，确保工程质量；（2）接到保修通知后，及时响应并处理；（3）对保修期内的问题进行记录、分析，并提出改进措施。10.违约责任10.1违约情形（1）分包方未按合同约定完成工程；（2）分包方在施工过程中造成工程质量问题；（3）分包方未按合同约定履行保修责任；（4）其他违反合同约定的行为。10.2违约责任（1）因分包方违约导致的损失，由分包方承担；（2）分包方应按合同约定支付违约金；（3）严重违约导致合同解除的，分包方应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商；协商不成，提交____________________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构本合同争议解决的仲裁机构为____________________仲裁委员会。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工程完成并验收合格；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同依法解除；（4）合同约定的终止条件成就。13.合同变更与解除13.1合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.2合同解除条件（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约致使合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他解除情形。14.其他约定14.1不可抗力本合同所指不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致合同无法履行。14.2合同附件本合同附件包括但不限于：（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）材料、设备清单；（4）其他与本合同有关的文件。14.3通知与送达（1）双方应通过书面形式相互发送通知；（2）通知应以挂号信或快递方式送达，自送达之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构、法院或其他政府机构。15.2第三方介入情形（1）工程监理：为保证工程质量，由第三方监理单位对工程进行全过程监理。（2）设计变更：因设计原因需要变更，由第三方设计单位提供设计变更服务。（3）工程检测：对工程质量进行检测，由第三方检测机构进行。（4）争议解决：在甲乙双方协商不成时，由第三方仲裁机构或法院介入解决争议。15.3第三方责任15.3.1责任限额（1）第三方在履行职责过程中，因其自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并经第三方书面同意。（2）第三方责任限额不得超过合同总金额的____________________%。15.3.2责任承担（1）第三方在履行职责过程中，因其自身原因造成的损失，由第三方自行承担。（2）如第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的原因造成损失，甲乙双方应承担相应的责任。15.4第三方权利（1）第三方有权根据合同约定和法律法规的要求，对工程进行监理、设计变更、检测等。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与甲方的划分（1）第三方与甲方的关系为委托与被委托关系，甲方负责支付第三方服务费用。（2）甲方应保证第三方在履行职责过程中，不受不正当干扰。15.5.2第三方与乙方的划分（1）第三方与乙方的关系为承包与分包关系，乙方负责按合同约定完成工程。（2）乙方应配合第三方履行职责，提供必要的资料和条件。15.5.3第三方与甲乙双方的关系（1）第三方与甲乙双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任。（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，维护甲乙双方的合法权益。