二零二四年度钢结构钢管架工程承包合同

二零二四年度钢结构钢管架工程承包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目基本情况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.承包人义务与责任3.1施工质量保证3.2施工安全保证3.3进度保证3.4工程材料供应4.发包人义务与责任4.1付款义务4.2施工现场提供4.3工程验收4.4施工协调5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款节点5.3付款方式5.4逾期付款责任6.工期延误及违约责任6.1工期延误责任6.2违约责任7.工程验收及质量保证7.1验收标准7.2验收程序7.3质量保证8.工程保险8.1工程保险种类8.2保险费用8.3保险责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同生效日期14.合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目基本情况2.1工程名称：二零二四年度钢结构钢管架工程2.2工程地点：[具体地址]2.3工程规模：[具体尺寸或数量]2.4工程工期：自合同生效之日起[具体工期]，共计[具体天数]天3.承包人义务与责任3.1施工质量保证：承包人应确保工程符合国家有关工程质量标准，并按照设计文件和施工图纸进行施工。3.2施工安全保证：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全，预防安全事故发生。3.3进度保证：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程，如因承包人原因导致工期延误，每延误一天，应支付[具体金额]的违约金。3.4工程材料供应：承包人负责提供工程所需的全部材料，材料质量应符合国家相关标准，并在施工前进行检验。4.发包人义务与责任4.1付款义务：发包人应按照合同约定的付款节点，及时支付承包人工程款项。4.2施工现场提供：发包人应提供施工现场，确保施工顺利进行。4.3工程验收：发包人应在工程完成后，按照合同约定的验收标准进行验收。4.4施工协调：发包人应协助承包人解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。5.合同价款及支付方式5.1合同价款：本合同总价款为人民币[具体金额]元。5.2付款节点：[具体节点，如：工程开工后一个月内支付30%，工程中期支付50%，工程竣工后支付20%]5.3付款方式：银行转账，具体账户信息见合同附件。5.4逾期付款责任：如发包人逾期付款，每逾期一天，应支付[具体金额]的违约金。6.工期延误及违约责任6.1工期延误责任：因发包人原因导致工期延误，由发包人承担相应的责任，并赔偿承包人因此造成的损失。6.2违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.工程验收及质量保证7.1验收标准：工程验收标准应符合国家有关工程质量标准，并按照设计文件和施工图纸进行。7.2验收程序：工程验收程序按照合同约定进行，双方共同参与验收。7.3质量保证：承包人应保证工程在质保期内质量符合要求，如发生质量问题，承包人应负责修复或更换，并承担相应费用。8.工程保险8.1工程保险种类：本工程应投保建筑工程一切险和第三者责任险。8.2保险费用：保险费用由承包人承担，具体金额根据保险条款计算。8.3保险责任：保险责任范围应包括但不限于火灾、自然灾害、意外事故等原因造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。9.2争议解决程序：仲裁程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁定。10.合同解除及终止1.发包人未按合同约定支付工程款项；2.承包人未按合同约定完成工程；3.发包人或承包人严重违反合同约定；4.因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件：在合同约定的工程竣工后，合同自然终止。10.3合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、未付款项和争议问题。11.合同生效及变更11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：任何合同变更均需经双方协商一致，并以书面形式签署。11.3合同变更内容：合同变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价款、付款方式等。12.合同附件12.1设计文件：包括但不限于设计图纸、设计说明书等。12.2施工图纸：包括但不限于施工图纸、施工说明书等。12.3其他相关文件：包括但不限于合同双方的身份证明、资质证明等。13.合同生效日期13.1合同生效日期：本合同自[具体日期]起生效。14.合同签署日期14.1合同签署日期：本合同一式两份，双方各执一份，自[具体日期]起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、监理工程师、第三方评估机构等。2.第三方介入的情形2.1在本合同履行过程中，如需第三方介入，应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确第三方介入的具体情形和范围。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：3.1.1第三方提供的咨询、监理、检测等服务质量不符合约定的责任；3.1.2第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的赔偿责任；3.1.3第三方违反保密义务的责任。4.第三方责任承担4.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应由第三方承担全部责任。4.2第三方在履行职责过程中，如因甲方或乙方的原因导致损失，应由责任方承担相应责任。5.第三方介入程序5.1第三方介入程序如下：5.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性和具体方案；5.1.2甲乙双方共同签订第三方介入协议，明确第三方介入的具体内容、责任和权利；5.1.3第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。6.第三方权利6.1第三方在本合同中的权利包括：6.1.1根据合同约定，获得相应的报酬；6.1.2在履行职责过程中，享有必要的知情权和参与权；6.1.3在履行职责过程中，有权要求甲方或乙方提供必要的信息和协助。7.第三方义务7.1第三方在本合同中的义务包括：7.1.1按照合同约定提供专业、高效的服务；7.1.2保守合同双方商业秘密，不得泄露；7.1.3在履行职责过程中，严格遵守国家法律法规和行业标准。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方介入后，其与甲乙双方的关系如下：8.1.1第三方与甲方、乙方之间是合同关系，第三方应按照合同约定履行义务；8.1.2第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方进行沟通协调，应通过甲乙双方指定的渠道进行；8.1.3第三方不得直接与甲方或乙方进行商务往来，所有商务活动均应通过甲乙双方进行。9.第三方介入的终止9.1如第三方介入服务完成后，甲乙双方应按照合同约定进行验收，并签订第三方介入终止协议；9.2第三方介入终止后，第三方应将所有相关资料和文件移交给甲乙双方。10.第三方介入的费用10.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确；10.2第三方介入费用支付方式、支付时间等，应在合同和第三方介入协议中明确约定。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；11.2协商不成的，可提交[具体仲裁机构]仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包括但不限于设计图纸、设计说明书、设计变更通知等，需清晰、完整，符合国家相关设计标准。说明：设计文件是施工的依据，对工程质量和安全至关重要。2.施工图纸详细要求：包括但不限于施工图、节点详图、材料清单等，需详细标注施工工艺、材料规格和质量要求。说明：施工图纸是施工的直接指导文件，确保施工过程符合设计意图。3.合同双方的身份证明详细要求：包括但不限于营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等，需合法有效。说明：身份证明是合同双方合法性的证明，确保合同主体的合法性。4.资质证明详细要求：包括但不限于承包人施工资质证明、监理人监理资质证明等，需符合国家相关资质标准。说明：资质证明是承包人和监理人履行合同职责的能力证明。5.付款凭证详细要求：包括但不限于银行汇款单、支票等，需真实有效。说明：付款凭证是证明款项支付的合法依据，确保合同双方的权益。6.工程验收报告详细要求：包括但不限于验收记录、验收结论等，需详细记录验收过程和结果。说明：验收报告是工程是否合格的证明，对工程后续维护和使用有重要意义。7.争议解决协议详细要求：包括但不限于仲裁协议、诉讼协议等，需明确争议解决的方式和程序。说明：争议解决协议是解决合同争议的依据，确保争议得到公正、有效的处理。8.第三方介入协议详细要求：包括但不限于第三方介入的具体内容、责任和权利等，需明确第三方介入的细节。说明：第三方介入协议是明确第三方角色和责任的文件，确保第三方介入的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：未按时支付工程款项；未按合同约定提供施工现场；干预施工过程，导致工程进度延误；未按合同约定进行工程验收。1.2乙方违约行为：工程质量不符合约定标准；工程进度未按约定完成；未按合同约定提供材料；违反施工安全规定，导致安全事故发生。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：逾期付款的，按日支付[具体金额]的违约金；干预施工导致进度延误的，赔偿乙方因此造成的损失；未验收导致工程无法使用的，承担相应的修复费用。2.2乙方违约责任：工程质量不合格的，承担修复费用，并支付