电力工程承包劳务分包

电力工程承包劳务分包合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更与解除1.5合同的争议解决第二章劳务分包范围与内容2.1劳务分包项目的概况2.2劳务分包范围2.3劳务分包内容的详细描述第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定3.2劳务分包款的支付方式与时间3.3价格调整机制3.4违约金与赔偿第四章劳务分包工期与进度4.1合同约定的工期4.2工程进度计划4.3工期延误的处理4.4提前竣工的奖励与补偿第五章劳务分包的质量与标准5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3质量检查与验收5.4质量问题的处理第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故的处理6.4环保要求与措施第七章劳务分包人员与管理7.1劳务分包队伍的组建与管理7.2劳务人员的基本要求7.3劳务人员的培训与考核7.4劳务人员的人事管理第八章材料与设备8.1劳务分包所需材料与设备8.2材料与设备的质量要求8.3材料与设备的供应与验收8.4材料与设备的保管与使用第九章沟通协调与信息管理9.1双方的沟通协调机制9.2信息管理的要求与流程9.3变更管理9.4争议的解决第十章违约责任与赔偿10.1双方的违约责任10.2赔偿责任的确定10.3违约金的计算与支付10.4免责条款第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3合同终止的条件与程序11.4合同变更、解除与终止后的处理第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁地点与机构12.3仲裁裁决的承认与执行12.4法律适用第十三章其他条款13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力13.4附件第十四章合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点14.2合同的生效条件14.3合同的续签与终止条件14.4合同签署人资质与授权合同编号：_________第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更与解除1.5合同的争议解决第二章劳务分包范围与内容2.1劳务分包项目的概况2.2劳务分包范围2.3劳务分包内容的详细描述第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格的确定3.2劳务分包款的支付方式与时间3.3价格调整机制3.4违约金与赔偿第四章劳务分包工期与进度4.1合同约定的工期4.2工程进度计划4.3工期延误的处理4.4提前竣工的奖励与补偿第五章劳务分包的质量与标准5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3质量检查与验收5.4质量问题的处理第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故的处理6.4环保要求与措施第七章劳务分包人员与管理7.1劳务分包队伍的组建与管理7.2劳务人员的基本要求7.3劳务人员的培训与考核7.4劳务人员的人事管理第八章材料与设备8.1劳务分包所需材料与设备8.2材料与设备的质量要求8.3材料与设备的供应与验收8.4材料与设备的保管与使用第九章沟通协调与信息管理9.1双方的沟通协调机制9.2信息管理的要求与流程9.3变更管理9.4争议的解决第十章违约责任与赔偿10.1双方的违约责任10.2赔偿责任的确定10.3违约金的计算与支付10.4免责条款第十一章合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3合同终止的条件与程序11.4合同变更、解除与终止后的处理第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁地点与机构12.3仲裁裁决的承认与执行12.4法律适用第十三章其他条款13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力13.4附件第十四章合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点14.2合同的生效条件14.3合同的续签与终止条件14.4合同签署人资质与授权甲方：（签字）乙方：（签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的额外工作范围甲方应负责对乙方的日常工作进行监督和管理，确保乙方按照合同约定的质量、标准和工期完成工作。甲方有权对乙方的工作进行指导、调整和监督，以确保项目的顺利进行。1.2甲方主导的变更处理如因项目需要或不可抗力等原因导致合同内容发生变更，甲方有权根据实际情况对合同进行调整。甲方应在变更发生后及时通知乙方，并协商解决变更带来的影响。1.3甲方主导的违约赔偿如乙方未能按照合同约定的质量、标准和工期完成工作，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方式为：违约金额x违约天数x违约利率。1.4甲方主导的争议解决1.4.1双方协商解决；1.4.2提交仲裁机构进行仲裁；1.4.3向人民法院提起诉讼。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导的额外工作范围乙方应按照合同约定的质量、标准和工期要求，完成所承诺的劳务分包工作。乙方有权根据实际情况对工作进度和方式进行调整，但需确保不影响整体项目的进度和质量。2.2乙方主导的变更处理如因项目需要或不可抗力等原因导致合同内容发生变更，乙方有权根据实际情况对合同进行调整。乙方应在变更发生后及时通知甲方，并协商解决变更带来的影响。2.3乙方主导的违约赔偿如甲方未能按照合同约定的付款时间、付款金额等方式支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金。违约金的计算方式为：违约金额x违约天数x违约利率。2.4乙方主导的争议解决2.4.1双方协商解决；2.4.2提交仲裁机构进行仲裁；2.4.3向人民法院提起诉讼。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的角色和责任第三方中介作为甲乙双方的桥梁，负责协调、监督和管理工作。中介应确保甲方和乙方按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，并协助解决合同执行过程中的问题和争议。3.2第三方中介的额外工作范围中介应负责对甲方和乙方的工作进行监督和管理，确保项目按照合同约定的质量、标准和工期顺利完成。中介有权对甲方和乙方的工作进行指导、调整和监督，以确保项目的顺利进行。3.3第三方中介的违约赔偿如中介未能按照合同约定的协调、监督和管理职责履行到位，导致甲方或乙方遭受损失，中介应承担相应的违约责任。违约金的计算方式为：违约金额x违约天数x违约利率。3.4第三方中介的争议解决3.4.1双方协商解决；3.4.2提交仲裁机构进行仲裁；3.4.3向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.劳务分包工作详细计划2.工程质量标准与要求3.安全生产与环保措施方案4.劳务人员名单与管理规定5.材料与设备供应清单6.沟通协调与信息管理流程7.变更管理流程8.争议解决办法9.知识产权保护与保密协议10.不可抗力事件证明文件11.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付劳务分包款2.乙方未按约定质量、标准完成工作3.乙方未按约定工期完成工作4.甲方未提供必要的施工条件或资料5.乙方使用不符合约定的材料或设备6.乙方未按约定进行安全生产与环保措施7.乙方未按约定进行信息沟通与协调8.乙方未按约定处理变更事宜9.乙方未按约定解决争议10.其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.劳务分包：指甲方将部分的劳动力工作分包给乙方完成。2.工期：指合同约定的完成工作的时间期限。3.质量：指合同约定的工作成果应达到的标准。4.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。6.争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：协商调整工期，或按照合同约定支付违约金。2.遇到质量问题：及时整改，重新验收，或按照合同约定支付违约金。3.遇到支付问题：协商解决支付事宜，或按照合同约定支付违约金。4.遇到安全生产问题：立即整改，采取措施，或按照合同约定支付违约金。5.遇到争议：通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争