2024年度智能电网规划设计与建设委托合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能电网规划设计与建设委托合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1智能电网项目名称2.2智能电网项目地点2.3智能电网项目规模2.4智能电网项目投资3.合同内容3.1规划设计内容3.1.1规划设计范围3.1.2规划设计标准3.1.3规划设计期限3.2建设内容3.2.1建设范围3.2.2建设标准3.2.3建设期限4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点4.4付款条件5.合同履行5.1规划设计阶段5.1.1规划设计进度安排5.1.2规划设计成果提交5.2建设阶段5.2.1建设进度安排5.2.2建设成果验收6.合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更责任7.合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1规划设计文件11.2建设施工图纸11.3其他相关文件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署代表13.合同份数13.1正本份数13.2副本份数14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址（1）甲方地址：[甲方详细地址]（2）乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式（1）甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]（2）乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.合同标的2.1智能电网项目名称[智能电网项目具体名称]2.2智能电网项目地点[智能电网项目具体地点]2.3智能电网项目规模[智能电网项目规模描述，如：容量、电压等级等]2.4智能电网项目投资[智能电网项目总投资额及资金来源]3.合同内容3.1规划设计内容3.1.1规划设计范围[规划设计具体范围，如：输电线路、变电站、配电线路等]3.1.2规划设计标准[规划设计应遵循的国家标准、行业标准等]3.1.3规划设计期限[规划设计完成时间，如：自合同签订之日起[具体时间]内完成]3.2建设内容3.2.1建设范围[建设具体范围，与规划设计范围相对应]3.2.2建设标准[建设应遵循的国家标准、行业标准等]3.2.3建设期限[建设完成时间，与规划设计期限相对应]4.合同价款及支付方式4.1合同价款[合同总金额，包括规划设计费和建设费]4.2支付方式[支付方式，如：分阶段支付、进度款支付等]4.3付款节点[各付款节点时间及金额]4.4付款条件[付款条件，如：设计成果验收合格、建设进度达到约定要求等]5.合同履行5.1规划设计阶段5.1.1规划设计进度安排[规划设计各阶段进度安排，如：初步设计、详细设计等]5.1.2规划设计成果提交[规划设计成果提交时间及要求]5.2建设阶段5.2.1建设进度安排[建设各阶段进度安排，如：土建工程、安装工程等]5.2.2建设成果验收[建设成果验收标准及程序]6.合同变更6.1变更条件[合同变更的具体条件，如：项目规模调整、设计标准变更等]6.2变更程序[合同变更的具体程序，如：双方协商、书面确认等]6.3变更责任[合同变更后的责任承担，如：增加的费用、延长的工期等]8.违约责任8.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付款项；（2）乙方未按合同约定完成规划设计或建设工作；（3）一方违反合同约定的保密义务；（4）一方违反合同约定的其他违约行为。8.2违约责任承担（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的[具体比例]计算；（3）违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失；（4）因一方违约导致合同解除的，违约方应承担解除合同的责任。9.争议解决9.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构[可选仲裁机构名称]9.3争议解决程序[仲裁或诉讼的具体程序描述]10.合同生效及终止10.1合同生效条件（1）双方代表签字盖章；（2）合同经双方确认无误；（3）合同约定的其他生效条件。10.2合同终止条件（1）合同约定的建设内容全部完成；（2）合同约定的其他终止条件；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。10.3合同终止程序（1）一方提出终止合同，应提前[具体时间]书面通知对方；（2）双方确认合同终止条件成立；（3）合同终止后，双方应进行结算。11.合同附件11.1规划设计文件[规划设计文件清单及要求]11.2建设施工图纸[建筑施工图纸清单及要求]11.3其他相关文件[其他相关文件清单及要求]12.合同签署12.1签署时间[合同签署的具体日期]12.2签署地点[合同签署的具体地点]12.3签署代表[双方签署代表姓名及职务]13.合同份数13.1正本份数[合同正本份数]13.2副本份数[合同副本份数，包括甲方、乙方各执一份]14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决；14.2本合同一式[具体份数]份，具有同等法律效力；14.3本合同自双方代表签字盖章之日起生效；14.4本合同未尽事宜，适用《中华人民共和国合同法》等相关法律法规；14.5本合同自合同终止之日起失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为履行本合同提供专业服务、技术支持或中介服务的组织或个人。（2）第三方包括但不限于：设计咨询公司、监理单位、施工队伍、设备供应商、检测机构等。15.2第三方介入条件（1）甲乙双方经协商一致，认为需要第三方介入以协助履行本合同。（2）第三方介入需符合国家相关法律法规及行业规范。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方共同确定第三方介入的事项、范围和期限。（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。（3）第三方介入后，应按照甲乙双方的要求，协助履行本合同。16.甲乙双方增加的额外条款16.1第三方资质要求（1）第三方应具备相应的资质证书，符合国家规定的行业规范。16.2第三方责任（1）第三方在履行本合同时，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。（2）第三方因自身原因造成合同履行延误或质量不合格，应承担相应的违约责任。16.3第三方费用（1）第三方费用包括但不限于：咨询费、监理费、施工费、设备费等。（2）第三方费用由甲乙双方另行协商确定，并在合同中明确。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义（1）本合同所称第三方责任限额，是指第三方在履行本合同时，因自身原因造成合同履行延误或质量不合格，应承担的违约责任上限。（2）第三方责任限额不包括因不可抗力或甲方、乙方原因造成的损失。17.2第三方责任限额确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并根据第三方资质、服务内容等因素综合考虑。（2）第三方责任限额应合理，以确保合同履行过程中各方权益的平衡。17.3第三方责任限额履行（1）第三方在履行本合同时，如发生违约行为，应按照合同约定的责任限额承担违约责任。（2）甲乙双方应共同监督第三方履行合同，确保第三方责任限额得到有效执行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系（1）第三方应服从甲方的管理，按照甲方的要求履行合同。（2）甲方有权对第三方的工作进行监督和检查。18.2第三方与乙方的关系（1）第三方应服从乙方的管理，按照乙方的安排履行合同。（2）乙方有权对第三方的工作进行监督和检查。18.3第三方与其他各方的关系（2）第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，不得损害其他各方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.规划设计文件要求：详细的设计图纸、技术规范、设计说明书等。说明：规划设计文件应包含项目整体规划、各分项工程的设计方案、设备选型、施工图等，确保符合国家相关标准和规范。2.建设施工图纸要求：详细的建设施工图纸、施工组织设计、施工方案等。说明：施工图纸应包含详细的施工图、施工顺序、施工方法、材料要求等，确保施工过程的顺利进行。3.第三方资质证明要求：第三方提供的资质证书、营业执照、相关许可证等。说明：第三方资质证明应真实有效，确保其具备履行合同所需的资质和能力。4.第三方服务协议要求：甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确各方的权利义务。说明：服务协议应详细列明第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用等，确保合同履行过程中的服务质量和效率。5.付款凭证要求：甲乙双方支付款项的凭证，如银行转账记录、支票等。说明：付款凭证应真实有效，作为合同履行过程中的付款依据。6.施工进度报告要求：施工过程中的进度报告，包括施工进度、质量情况、存在问题等。说明：施工进度报告应定期提交，以便甲乙双方及时了解项目进展情况。7.质量检验报告要求：施工完成后，第三方检测机构出具的质量检验报告。说明：质量检验报告应真实有效，作为项目质量验收的依据。8.工程验收报告要求：项目完成后，甲乙双方共同签署的工程验收报告。说明：工程验收报告应详细记录验收时间、验收结果、存在问题等，作为项目完成的证明。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付款项。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的[具体比例]计算。示例：若甲方未按时支付设计费，应向乙方支付未付款项的[具体比例]作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成规划设计或建设工作。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方在履行本合同时，因自身原因造成合同履行延误或质量不合格。责任认定：第三方应按照合同约定的责任限额承担违约责任。示例：若第三方提供的设备存在质量问题，应按照合同约定的责任限额承担相应责任。4.其他违约行为及责任认定违约行为：违反合同约定的保密义务、违反合同约定的其他违约行为。责任认定：违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失，并支付违约金。示例：若一方泄露了对方的商业秘密，应承担相应的赔偿责任，并支付违约金。全文完。2024年度智能电网规划设计与建设委托合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同目的和依据2.1合同目的2.2合同依据3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目建设内容4.规划设计内容4.1规划设计范围4.2规划设计深度4.3规划设计标准5.建设内容5.1建设项目范围5.2建设项目内容5.3建设项目标准6.工作进度安排6.1规划设计阶段6.2建设施工阶段6.3验收阶段7.质量要求7.1规划设计质量7.2建设施工质量8.技术服务与支持8.1技术服务内容8.2技术支持方式8.3技术支持期限9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.知识产权归属10.1知识产权内容10.2知识产权归属10.3知识产权使用11.付款方式与期限11.1付款方式11.2付款期限11.3付款条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除条件14.4合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力有限公司乙方：规划设计有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同目的和依据2.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方就2024年度智能电网规划设计与建设项目的委托关系，确保项目顺利进行，提高电网智能化水平。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规制定。3.项目概况3.1项目名称2024年度智能电网规划设计与建设项目3.2项目地点省市县3.3项目规模项目总容量：万千伏安3.4项目建设内容项目包括电网规划、设计、施工、验收及后期运维等全过程。4.规划设计内容4.1规划设计范围项目范围内所有变电站、输电线路、配电线路、配电设备等规划设计。4.2规划设计深度按照国家相关标准进行，确保规划设计的科学性、合理性和可行性。4.3规划设计标准执行国家电网公司最新颁布的规划设计标准及规范。5.建设内容5.1建设项目范围项目范围内所有变电站、输电线路、配电线路、配电设备等建设内容。5.2建设项目内容包括但不限于：变电站建设、输电线路架设、配电线路改造、配电设备更新等。5.3建设项目标准执行国家电网公司最新颁布的建设标准及规范。6.工作进度安排6.1规划设计阶段自合同签订之日起，乙方应在3个月内完成规划设计工作。6.2建设施工阶段自规划设计工作完成后，甲方应在1个月内完成施工准备工作，乙方应在2个月内完成施工工作。6.3验收阶段自施工工作完成后，乙方应在1个月内完成项目验收工作。7.质量要求7.1规划设计质量乙方提供的规划设计成果应符合国家相关标准及规范，确保项目安全、可靠、经济、环保。7.2建设施工质量甲方、乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。8.技术服务与支持8.1技术服务内容（1）项目设计过程中，对甲方提出的技术问题进行解答；（2）项目施工过程中，对施工人员进行技术指导和培训；（3）项目运营过程中，对甲方进行技术支持和维护。8.2技术支持方式乙方通过电话、电子邮件、现场服务等方式提供技术支持。8.3技术支持期限自合同签订之日起，至项目竣工验收合格之日止。9.保密条款9.1保密信息范围包括但不限于项目的技术资料、商业秘密、甲方内部信息等。9.2保密义务双方均应采取必要措施，保护对方保密信息的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3违约责任任何一方违反保密义务，导致对方保密信息泄露的，应承担相应的法律责任。10.知识产权归属10.1知识产权内容本合同项下的规划设计成果、技术资料等知识产权归甲方所有。10.2知识产权归属乙方同意将上述知识产权无偿转让给甲方。10.3知识产权使用甲方有权在项目范围内使用乙方提供的规划设计成果和技术资料。11.付款方式与期限11.1付款方式合同金额分阶段支付，具体支付比例及时间如下：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总额的20%作为预付款；（2）规划设计阶段完成后，甲方支付合同总额的30%；（3）施工阶段完成后，甲方支付合同总额的40%；（4）项目竣工验收合格后，甲方支付合同总额的10%；（5）项目运维期满后，甲方支付合同总额的10%。11.2付款期限甲方应在约定的付款期限内，将款项支付至乙方指定的账户。11.3付款条件乙方提供符合合同要求的规划设计成果、施工图纸及验收报告等。12.违约责任12.1违约情形（1）任何一方未按合同约定履行义务；（2）任何一方违反合同保密条款；（3）任何一方违反合同约定导致项目延期或质量问题。12.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）违约方应承担由此产生的全部法律责任。12.3违约处理双方应友好协商解决违约问题，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。13.2争议解决机构协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行。14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同变更程序任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。14.3合同解除条件（1）任何一方严重违约；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。14.4合同终止条件合同履行完毕或因上述解除条件之一导致合同解除时，合同终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为项目提供专业服务、咨询、监督、担保或其他辅助服务的法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高项目质量、确保项目进度、降低项目风险以及提高项目效益。15.3第三方介入方式（1）技术服务：第三方提供专业的技术支持和服务；（2）咨询顾问：第三方提供专业的咨询服务和建议；（3）监理：第三方对项目进行全过程监理，确保项目质量；（4）担保：第三方提供项目资金或履约担保；（5）其他辅助服务：第三方提供其他有助于项目顺利进行的辅助服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其违约行为或疏忽导致的损失，对甲乙双方承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定（1）第三方责任限额应根据其提供服务的内容、服务质量、服务期限等因素确定；（2）责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方签字确认。16.3责任限额的调整（1）如第三方在履行合同过程中发生重大违约或疏忽，导致甲乙双方损失超过约定的责任限额，甲乙双方可协商调整责任限额；（2）调整后的责任限额应书面通知第三方，并经三方签字确认。17.第三方责权利划分17.1第三方权利（1）第三方有权按照合同约定，独立开展其职责范围内的各项工作；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持；（3）第三方有权在合同约定的范围内，对项目进行监督、检查和评价。17.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量；（2）第三方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动；（3）第三方应保守项目秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。17.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任；（2）第三方在履行合同过程中，如与甲乙双方发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼；（3）第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。18.第三方介入合同的签订18.1第三方介入合同第三方介入合同是指甲乙双方与第三方签订的，明确第三方在项目中的职责、权利和义务的协议。18.2第三方介入合同的签订程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入事宜；（2）甲乙双方与第三方协商，签订第三方介入合同；（3）第三方介入合同经甲乙双方签字确认后生效。18.3第三方介入合同的变更（1）如需变更第三方介入合同，甲乙双方与第三方应协商一致，签订书面变更协议；（2）变更后的第三方介入合同经甲乙双方签字确认后生效。19.第三方介入合同的解除19.1解除条件（1）第三方严重违约；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。19.2解除程序（1）甲乙双方与第三方协商解除合同；（2）解除合同后，甲乙双方应按照合同约定，处理相关事宜。20.第三方介入合同的终止20.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。20.2终止程序（1）甲乙双方与第三方协商终止合同；（2）终止合同后，甲乙双方应按照合同约定，处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订双方营业执照复印件要求：复印件需加盖公章，清晰可辨。2.附件二：合同签订双方法定代表人身份证明要求：提供身份证复印件，并加盖公章。3.附件三：项目设计文件及图纸要求：设计文件及图纸需符合国家相关标准，并加盖设计单位公章。4.附件四：项目施工图纸及技术规范要求：施工图纸及技术规范需符合国家相关标准，并加盖施工单位公章。5.附件五：项目验收报告要求：验收报告需由第三方验收机构出具，并加盖公章。6.附件六：项目施工合同要求：施工合同需明确施工范围、工期、质量标准等，并加盖施工单位公章。7.附件七：项目监理合同要求：监理合同需明确监理范围、监理内容、监理期限等，并加盖监理单位公章。8.附件八：项目资金支付凭证要求：支付凭证需清晰显示付款金额、付款时间、收款人等信息。9.附件九：项目变更记录要求：变更记录需详细记录项目变更原因、变更内容、变更时间等信息。10.附件十：项目相关法律法规文件要求：提供与项目相关的国家法律法规文件复印件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲乙双方未按合同约定履行付款义务；（2）乙方未按合同约定完成规划设计工作；（3）乙方未按合同约定完成施工工作；（4）第三方未按合同约定提供技术服务；（5）任何一方违反合同保密条款。2.责任认定标准：（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）违约方应承担由此产生的全部法律责任；（3）违约责任的具体数额由双方协商确定，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.违约责任示例说明：（1）甲方未按合同约定支付乙方设计费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失；（2）乙方未按合同约定完成规划设计工作，导致项目延期，甲方有权要求乙方承担违约金，并赔偿因延期造成的损失；（3）第三方未按合同约定提供技术服务，导致项目出现质量问题，甲方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿因质量问题造成的损失；（4）任何一方违反合同保密条款，泄露对方商业秘密，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2024年度智能电网规划设计与建设委托合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标3.项目范围与内容3.1项目范围3.2项目内容4.项目实施时间4.1项目启动时间4.2项目完成时间4.3项目分期实施计划5.项目费用及支付方式5.1项目总费用5.2费用构成5.3支付方式5.4付款进度6.技术要求与标准6.1技术要求6.2标准规范7.质量保证与验收7.1质量保证7.2验收标准7.3验收程序8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.其他约定事项13.1其他约定事项14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：智能电网规划设计有限公司乙方：电力建设有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号2.项目背景与目标2.1项目背景随着我国经济的快速发展和能源需求的不断增长，智能电网建设成为国家战略性新兴产业的重要组成部分。为满足我国能源需求，提高电力供应质量和效率，甲方决定在地区开展智能电网规划设计与建设工作。2.2项目目标项目目标为：在地区建设一座具有示范意义的智能电网，实现电网的智能化、高效化、绿色化，提高电网安全稳定运行水平，降低能源消耗。3.项目范围与内容3.1项目范围本合同项目范围包括：地区智能电网的规划设计、设备采购、施工建设、调试运行等全过程。3.2项目内容（1）智能电网规划设计：包括电网结构优化、设备选型、运行方案等；（2）设备采购：根据规划设计要求，采购必要的设备；（3）施工建设：按照设计图纸和规范要求，进行施工建设；（4）调试运行：完成设备安装调试，确保电网稳定运行。4.项目实施时间4.1项目启动时间项目启动时间为：2024年1月1日4.2项目完成时间项目完成时间为：2025年12月31日4.3项目分期实施计划（1）规划设计阶段：2024年1月1日至2024年6月30日；（2）设备采购阶段：2024年7月1日至2024年9月30日；（3）施工建设阶段：2024年10月1日至2025年9月30日；（4）调试运行阶段：2025年10月1日至2025年12月31日。5.项目费用及支付方式5.1项目总费用项目总费用为：人民币叁仟万元整（￥3000000.00）5.2费用构成（1）规划设计费用：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）（2）设备采购费用：人民币壹仟万元整（￥1000000.00）（3）施工建设费用：人民币壹仟万元整（￥1000000.00）（4）调试运行费用：人民币捌拾万元整（￥800000.00）5.3支付方式（1）合同签订后，甲方支付乙方规划设计费用50%；（2）设备采购完成后，甲方支付乙方设备采购费用50%；（3）施工建设阶段，按工程进度支付；（4）调试运行阶段，甲方支付乙方调试运行费用100%。6.技术要求与标准6.1技术要求（1）智能电网规划设计应符合国家相关标准规范；（2）设备选型应满足项目需求，具有先进性、可靠性；（3）施工建设应遵循国家相关施工规范，确保工程质量；（4）调试运行应保证电网稳定运行，降低故障率。6.2标准规范（1）GB/T198572005《电力系统设计规范》（2）GB/T198582005《电力系统运行规范》（3）GB/T198592005《电力系统施工规范》（4）其他相关国家及行业标准规范。8.合同变更与解除8.1合同变更（1）合同内容变更：在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因，需对合同内容进行变更，双方应协商一致，签订补充协议，作为合同的一部分。（2）合同主体变更：合同主体变更需经双方同意，并签订变更协议，变更后的主体应承担原合同的全部义务。8.2合同解除（1）合同解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，或因不可抗力导致合同无法履行，另一方有权解除合同。（2）合同解除程序：合同解除需提前通知对方，并书面确认解除事宜。9.违约责任9.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方未按合同约定支付费用；（3）一方未按合同约定提供质量合格的设备或服务；（4）一方违反保密条款。9.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应支付违约金，违约金金额由双方协商确定；（3）如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担合同解除后的责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序（1）提交争议解决申请；（2）仲裁委员会或法院受理；（3）进行仲裁或诉讼；（4）作出裁决或判决。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）合同期限届满。12.保密条款12.1保密内容（1）合同内容；（2）项目技术资料；（3）商业秘密；（4）其他双方约定需保密的信息。12.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。12.3违约责任（1）违反保密条款，泄露保密信息，应承担相应的法律责任；（2）泄露保密信息给对方造成损失的，应赔偿对方损失。13.其他约定事项13.1其他约定事项（1）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1合同附件（1）合同补充协议；（2）项目规划设计方案；（3）设备清单；（4）施工图纸；（5）其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、监理、检验机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行，提高项目的实施效率和质量，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1第三方选任（1）甲方或乙方有权根据项目需要，选择合适的第三方介入项目；（2）第三方选任应遵循公开、公平、公正的原则。16.2第三方介入程序（1）第三方选任后，甲方或乙方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同；（2）合作协议或服务合同应明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定（1）责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容、合同约定等因素确定；（2）责任限额应在合作协议或服务合同中明确约定。17.3责任限额调整（1）如因政策调整、市场变化等原因导致责任限额不合理，双方可协商调整；（2）责任限额调整需书面确认，并作为合同的一部分。18.第三方权利与义务18.1第三方权利（1）按照合作协议或服务合同的规定，享有相应的权利；（2）在合同履行过程中，有权要求甲方或乙方提供必要的协助和支持。18.2第三方义务（1）按照合作协议或服务合同的规定，履行相应的义务；（2）对甲方或乙方的商业秘密和项目信息负有保密义务；（3）在合同履行过程中，应确保自身行为符合法律法规和行业标准。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系基于合作协议或服务合同，甲方应按照合同约定支付费用，并监督第三方的工作。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系同样基于合作协议或服