2024年建筑钢筋绑扎承包合同书模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年建筑钢筋绑扎承包合同书模板一本合同目录一览1.承包商信息1.1承包商名称1.2承包商地址1.3承包商联系方式2.项目信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目联系方式3.钢筋绑扎工作内容3.1工作范围3.2工作要求3.3工作量4.合同价格4.1总价4.2付款方式4.3付款时间5.工期5.1开始日期5.2结束日期5.3工期延误6.质量保证6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理7.安全责任7.1安全规定7.2安全事故处理8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序9.违约责任9.1承包商违约9.2业主违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律途径11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.一般条款12.1保密条款12.2法律适用12.3合同生效13.附件13.1工程图纸13.2钢筋绑扎规范14.签字盖章14.1承包商签字14.2业主签字14.3见证人签字第一部分：合同如下：第一条承包商信息1.1承包商名称：X建筑有限公司1.2承包商地址：市区路号第二条项目信息2.1项目名称：X住宅小区建筑工程2.2项目地址：市区路号第三条钢筋绑扎工作内容3.1工作范围：根据工程图纸和规范要求，完成整个项目的钢筋绑扎工作。3.2工作要求：钢筋绑扎应严格按照图纸和规范要求进行，确保工程质量符合国家标准。3.3工作量：根据工程图纸和规范要求计算得出，具体工作量以实际完成情况为准。第四条合同价格4.1总价：人民币X万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整）4.2付款方式：按工程进度分阶段支付。4.3付款时间：自双方签订合同之日起，每完成一个阶段的工程，甲方支付相应款项。第五条工期5.1开始日期：根据工程实际情况确定，具体以甲方书面通知为准。5.2结束日期：预计工程完工日期为年月日。5.3工期延误：如因承包商原因导致工期延误，承包商应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的5%。第六条质量保证6.1质量标准：钢筋绑扎工程质量应符合国家相关标准和规范要求。6.2质量检查：甲方有权对工程质量进行监督检查，承包商应积极配合。6.3质量问题处理：如发现质量问题，承包商应在接到通知后7个工作日内进行整改，直至满足甲方要求。第八条合同变更8.1变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。8.2变更程序：变更内容需以书面形式提出，经双方签字确认后生效。第九条违约责任9.1承包商违约：如承包商未按合同约定完成工作，甲方有权解除合同，并要求承包商支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。9.2业主违约：如甲方未按约定支付款项，承包商有权暂停工作，甲方应承担因此产生的额外费用。第十条争议解决10.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。10.2如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。10.3诉讼费用由败诉方承担。第十一条合同解除11.1解除条件：合同执行过程中，如一方严重违约，对方有权解除合同。11.2解除程序：解除合同应以书面形式通知对方，经双方签字确认后生效。第十二条一般条款12.1保密条款：双方应对合同内容和工程进度等信息保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工之日止。第十三条附件13.1工程图纸：详见附件一。13.2钢筋绑扎规范：详见附件二。第十四条签字盖章14.1承包商签字：（此处由承包商代表签字）14.2业主签字：（此处由业主代表签字）14.3见证人签字：（此处由见证人签字）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：包含工程的详细设计图纸，钢筋布局图，以及相关的技术规范要求。图纸应由承包商严格按照执行，并确保工程质量符合设计要求。附件二：钢筋绑扎规范详细要求：详细列出钢筋绑扎的工艺流程、技术要求、质量标准等规范。承包商应根据规范要求进行钢筋绑扎工作，确保工程质量。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按合同约定完成工作。2.甲方未按约定支付款项。3.双方未按约定履行合同义务。责任认定：1.承包商违约：需支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。2.甲方违约：需支付额外费用，并承担因此产生的其他损失。示例说明：如承包商未按照合同约定完成工作，甲方有权解除合同，并要求承包商支付违约金。若甲方未按约定支付款项，承包商有权暂停工作，并要求甲方承担因此产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。2.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完工日期。3.质量标准：指工程质量应符合的国家相关标准和规范要求。4.违约金：指一方违约时，需支付给对方的一种经