版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版220kV输变电工程安装施工及电力设施保护合同本合同目录一览1.合同签订及生效1.1合同签订日期1.2合同生效日期1.3合同签订地点1.4合同双方当事人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程投资估算3.工程设计3.1设计依据3.2设计单位3.3设计文件及资料要求3.4设计变更及洽商4.工程施工4.1施工单位4.2施工现场管理4.3施工进度安排4.4施工质量要求4.5施工安全措施5.电力设施保护5.1电力设施保护范围5.2电力设施保护措施5.3电力设施保护责任5.4电力设施保护资金6.材料设备供应6.1材料设备供应商6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应进度6.4材料设备验收及索赔7.工程结算7.1结算方式7.2结算依据7.3结算程序7.4结算争议解决8.付款及发票8.1付款方式8.2付款进度8.3发票要求8.4发票开具及核对9.合同变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更费用9.4变更争议解决10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任10.4解除争议解决11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约争议解决12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任13.4终止争议解决14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释14.4合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同签订及生效1.1合同签订日期:本合同自双方当事人签字(或盖章)之日起生效。1.2合同生效日期:2024年1月1日。1.3合同签订地点:北京市朝阳区。1.4合同双方当事人:1.4.1甲方(建设单位):电力有限公司1.4.2乙方(施工单位):安装工程有限公司2.工程概况2.1工程名称:2024版220kV输变电工程安装施工2.2工程地点:省市县2.3工程规模:220kV输变电线路总长公里,变电站建设面积平方米2.4工程建设内容:输电线路、变电站主设备、辅助设施及电力通信系统2.5工程投资估算:人民币亿元3.工程设计3.1设计依据:依据国家相关法律法规、行业标准、甲方提供的工程资料及设计规范3.2设计单位:设计研究院3.3设计文件及资料要求:乙方应按照甲方要求提供完整、准确的设计文件及资料3.4设计变更及洽商:设计变更及洽商事宜需经双方协商一致,并签署书面文件4.工程施工4.1施工单位:安装工程有限公司4.2施工现场管理:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序4.3施工进度安排:根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,并及时报送甲方4.4施工质量要求:乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量达到设计要求4.5施工安全措施:乙方应制定并实施严格的安全措施,确保施工现场人员及设备安全5.电力设施保护5.1电力设施保护范围:本合同涉及的220kV输变电线路、变电站及辅助设施5.2电力设施保护措施:乙方应采取有效措施,防止电力设施遭受破坏和损害5.3电力设施保护责任:乙方对电力设施保护负有直接责任,确保电力设施安全运行5.4电力设施保护资金:电力设施保护所需资金由乙方承担6.材料设备供应6.1材料设备供应商:乙方应选择具有相应资质的供应商,确保材料设备质量6.2材料设备质量要求:材料设备必须符合国家相关标准和规定,满足工程需求6.3材料设备供应进度:按照施工进度计划,及时供应材料设备6.4材料设备验收及索赔:乙方应按照甲方要求进行材料设备验收,对不合格产品进行索赔7.工程结算7.1结算方式:采用分阶段结算方式,按月结算7.2结算依据:以工程量清单、施工图预算、实际完成工程量、材料设备价格等为准7.3结算程序:乙方每月向甲方报送结算申请,甲方审核后支付相应款项7.4结算争议解决:如出现结算争议,双方应协商解决,协商不成的,提交仲裁或诉讼解决8.付款及发票8.1付款方式:采用银行转账方式,每月结算后10个工作日内支付上月工程款8.2付款进度:按照施工进度,分阶段支付工程款,具体进度如下:8.2.1签订合同后5个工作日内支付10%的预付款8.2.2竣工验收合格后支付60%的工程款8.2.3保修期满后支付剩余的30%工程款8.3发票要求:乙方应提供合法有效的增值税专用发票,发票内容应与合同约定一致8.4发票开具及核对:乙方应在收到付款通知后5个工作日内开具发票,甲方应在收到发票后5个工作日内核对无误9.合同变更9.1变更范围:包括但不限于工程设计变更、工程量增减、工期调整等9.2变更程序:任何一方提出变更,应提前10个工作日书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议9.3变更费用:变更费用按照合同约定或市场价格确定,并纳入合同总价9.4变更争议解决:变更争议解决方式同第12条争议解决10.合同解除10.1.1合同一方严重违约10.1.2不可抗力导致合同无法履行10.1.3合同双方协商一致解除合同10.2解除程序:解除合同需书面通知对方,并采取适当措施确保工程安全和稳定10.3解除责任:因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应的违约责任10.4解除争议解决:解除争议解决方式同第12条争议解决11.违约责任11.1.1未能按合同约定完成工程11.1.2工程质量不符合合同要求11.1.3迟延付款或未按合同约定支付工程款11.2违约责任承担:违约方应根据违约程度承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约争议解决:违约争议解决方式同第12条争议解决12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议时,双方应通过友好协商解决12.2争议解决程序:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.3争议解决机构:如双方同意,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁12.4争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定13.合同终止13.1终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同13.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程验收,并办理相关手续13.3终止责任:合同终止后,双方应按照合同约定承担相应的责任13.4终止争议解决:终止争议解决方式同第12条争议解决14.其他约定14.1合同附件:合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、工程量清单、材料设备清单等14.2合同未尽事宜:合同未尽事宜按国家相关法律法规和行业惯例执行14.3合同解释:本合同未尽事宜及合同条款的解释,以双方协商一致为准14.4合同生效条件:本合同自双方当事人签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,参与合同履行过程中的咨询机构、监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、司法机构等。15.2范围:第三方介入包括但不限于工程咨询、监理、检测、评估、争议解决等方面。16.第三方介入的引入程序16.1.1甲方提出第三方介入的必要性及要求;16.1.2乙方同意并配合引入第三方;16.1.3甲方与第三方签订相关合作协议或委托书;16.1.4乙方与第三方进行工作交接。17.第三方介入的职责与权利17.1职责:17.1.1第三方应根据合同约定和甲方委托,独立、客观、公正地履行职责;17.1.2第三方应协助甲方和乙方完成合同约定的各项工作;17.1.3第三方应对其提供的咨询、监理、检测、评估等服务负责。17.2权利:17.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助;17.2.2第三方有权根据合同约定和实际情况调整服务内容和方式;17.2.3第三方有权对甲方和乙方的违约行为提出意见和建议。18.第三方介入的责权利划分18.1甲方与第三方的责任划分:18.1.1甲方对第三方的选择和委托负责,并承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用;18.1.2甲方对第三方的工作成果承担最终责任。18.2乙方与第三方的责任划分:18.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料;18.2.2乙方对第三方的工作成果承担相应责任,但不得影响第三方独立履行职责。18.3第三方与其他各方的责任划分:18.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系由合作协议或委托书约定;18.3.2第三方应尊重甲方和乙方的合法权益,不得损害其利益。19.第三方责任限额19.1责任限额:第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其收取的费用总额。19.2赔偿方式:第三方应按照合同约定和法律规定,采取适当的方式对损失进行赔偿。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式:第三方介入过程中产生的争议,由第三方与甲方或乙方协商解决;20.2争议解决程序:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。21.第三方介入的终止21.1终止条件:第三方介入结束后,或合同约定的第三方介入事项完成,或合同终止,第三方介入自动终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件及资料:1.1设计说明书1.2施工图及设计图纸1.3材料设备清单1.4工程量清单1.5设计变更通知单2.工程施工文件及资料:2.1施工组织设计2.2施工方案及施工图2.3施工日志及记录2.4材料设备进场及验收记录2.5施工进度计划及实际完成情况3.付款及发票相关文件:3.1付款申请3.2发票开具及核对记录3.3银行转账凭证4.合同变更及解除文件:4.1合同变更协议4.2合同解除通知书4.3工程终止报告5.第三方介入相关文件:5.1第三方合作协议或委托书5.2第三方工作计划及报告6.争议解决相关文件:6.1争议解决申请书6.2协商记录6.3仲裁或诉讼裁决书7.其他:7.1法律法规及行业标准7.2相关资质证书7.3其他合同约定文件说明要求:所有附件均需加盖双方当事人公章或签字,并按照合同约定的时间提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:1.1.1未按合同约定支付工程款;1.1.2未按合同约定提供施工图纸及资料;1.1.3未按合同约定履行配合义务;1.2乙方违约:1.2.1未按合同约定完成工程;1.2.2工程质量不符合合同要求;1.2.3违反施工现场管理制度;1.2.4未按合同约定提供材料设备。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任认定:2.1.1未按合同约定支付工程款:按逾期付款金额支付违约金;2.1.2未按合同约定提供施工图纸及资料:承担因图纸及资料缺失导致的工期延误和费用增加;2.1.3未按合同约定履行配合义务:承担因配合义务缺失导致的工期延误和费用增加。2.2乙方违约责任认定:2.2.2工程质量不符合合同要求:承担修复费用,并按合同约定支付违约金;2.2.3违反施工现场管理制度:承担因违反管理制度导致的损失和罚款;2.2.4未按合同约定提供材料设备:承担因材料设备缺失导致的工期延误和费用增加。示例说明:若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的1%作为违约金。若乙方提供的材料设备不符合合同要求,导致工程延误,乙方应承担由此产生的工期延误和费用增加。全文完。2024版220kV输变电工程安装施工及电力设施保护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称及编号2.2工程地点及范围2.3工程规模及投资额2.4工程设计等级及标准3.工程安装施工内容3.1安装施工范围3.2安装施工内容3.3安装施工要求3.4安装施工进度计划4.电力设施保护要求4.1电力设施保护范围4.2电力设施保护措施4.3电力设施保护责任4.4电力设施保护经费5.合同工期及节点5.1合同工期5.2工程节点及验收5.3工程延期及处理6.工程质量及验收标准6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程验收标准6.4工程质量问题处理7.工程变更及洽商7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程变更洽商8.工程费用及支付方式8.1工程费用构成8.2工程费用支付方式8.3工程费用支付节点8.4工程费用结算及审计9.合同违约责任9.1违约情形及认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算9.4违约争议解决10.争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址(1)甲方名称:电力有限公司(2)甲方地址:省市区街道号(3)乙方名称:安装工程有限公司(4)乙方地址:省市区街道号1.2合同双方法定代表人及授权代表(1)甲方法定代表人:(2)甲方授权代表:(3)乙方法定代表人:(4)乙方授权代表:赵六1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称及编号(1)工程名称:2024版220kV输变电工程安装施工及电力设施保护(2)工程编号:20240012.2工程地点及范围(1)工程地点:省市县(2)工程范围:包括输电线路、变电站、电力设施等。2.3工程规模及投资额(1)工程规模:220kV输变电工程(2)投资额:人民币伍仟万元整2.4工程设计等级及标准(1)设计等级:一级(2)设计标准:按照国家及行业相关标准执行3.工程安装施工内容3.1安装施工范围(1)输电线路的安装施工(2)变电站的安装施工(3)电力设施的保护施工3.2安装施工内容(1)输电线路的架设、绝缘子、金具、导线、地线等安装(2)变电站的主变压器、断路器、隔离开关等设备安装(3)电力设施的保护施工,包括围栏、警示标志等3.3安装施工要求(1)严格按照设计图纸和施工规范进行施工(2)确保工程质量,符合国家标准(3)安全文明施工,遵守施工现场管理制度3.4安装施工进度计划(1)输电线路安装:2024年3月1日至2024年6月30日(2)变电站安装:2024年7月1日至2024年9月30日(3)电力设施保护施工:2024年10月1日至2024年12月31日4.电力设施保护要求4.1电力设施保护范围(1)输电线路及其附属设施(2)变电站及其附属设施4.2电力设施保护措施(1)设置围栏、警示标志等保护设施(2)加强巡查,及时发现并处理安全隐患(3)对电力设施进行定期维护保养4.3电力设施保护责任(1)甲方负责电力设施的保护工作(2)乙方在施工过程中,应采取有效措施,防止对电力设施造成损害4.4电力设施保护经费(1)电力设施保护经费由甲方承担(2)乙方在施工过程中,如因施工原因造成电力设施损坏,应承担相应的赔偿责任8.工程费用及支付方式8.1工程费用构成(1)直接费用:材料费、人工费、机械使用费(2)间接费用:管理费、利润(3)其他费用:设计费、监理费、检验费8.2工程费用支付方式(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%(2)进度款:按月支付,每月支付上月已完成工程量的80%,剩余20%作为质保金(3)竣工结算:工程验收合格后30个工作日内支付剩余款项8.3工程费用支付节点(1)工程开工前支付预付款(2)每月15日前支付上个月完成的进度款(3)工程竣工验收合格后支付竣工结算款8.4工程费用结算及审计(1)结算依据:合同约定及国家相关收费标准(2)结算程序:乙方提交结算报告,甲方审核后支付(3)审计:工程竣工结算后,由双方共同委托具有资质的审计机构进行审计9.合同违约责任9.1违约情形及认定(1)乙方未按合同约定完成工程进度(2)乙方施工质量不符合合同约定(3)乙方未按规定进行电力设施保护(4)乙方未按规定支付工程费用9.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定完成工程进度,每逾期一天,向甲方支付合同总额的0.1%违约金(2)乙方施工质量不符合合同约定,承担修复费用及相应违约金(3)乙方未按规定进行电力设施保护,承担赔偿责任(4)乙方未按规定支付工程费用,按日支付应付款项的0.1%违约金9.3违约赔偿计算(1)违约赔偿总额为实际损失及违约金之和(2)违约金最高不超过合同总额的10%9.4违约争议解决(1)双方协商解决(2)协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁(3)未约定仲裁机构的,向合同签订地人民法院提起诉讼10.争议解决方式10.1争议解决方式(1)协商解决(2)仲裁解决(3)诉讼解决10.2争议解决机构(1)协商:双方协商解决(2)仲裁:省市仲裁委员会(3)诉讼:合同签订地人民法院10.3争议解决程序(1)协商:自争议发生之日起30日内(2)仲裁:自争议发生之日起60日内(3)诉讼:自争议发生之日起6个月内11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件(1)一方违约,另一方给予合理期限仍未改正(2)不可抗力导致合同无法履行(3)双方协商一致解除合同11.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知另一方(2)另一方应在接到通知之日起15日内给予答复(3)经双方协商一致解除合同,签订解除合同协议11.3合同解除后的处理(1)终止合同执行,恢复原状(3)结算未支付款项,处理违约责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同条款齐全,符合法律法规12.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工(2)合同约定的解除条件成就(3)双方协商一致解除合同12.3合同终止后的处理(1)结算工程款项(2)处理违约责任(3)清理合同关系,归档保存13.合同附件13.1合同附件清单(1)工程设计图纸(2)施工组织设计(3)工程量清单(4)材料设备清单(5)质量保证书(6)安全文明施工承诺书13.2合同附件内容(1)工程设计图纸:详细描述工程设计的各个方面(2)施工组织设计:包括施工方案、进度计划、质量保证措施等(3)工程量清单:详细列出工程所需的各种材料、设备、人工等(4)材料设备清单:列出工程所需的各种材料、设备的规格、数量等(5)质量保证书:保证工程质量达到合同约定的标准(6)安全文明施工承诺书:承诺遵守安全文明施工规定第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方的约定或法律法规的规定,介入合同关系,提供专业服务、咨询、监督或监理等职能的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入合同关系时,应具备相应的资质、能力和信誉,并取得甲乙双方的同意。2.第三方介入的类型及职责2.1介入类型(1)中介方:为甲乙双方提供信息沟通、谈判协调等服务。(2)咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见。(3)监理方:对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。(4)评估方:对工程成本、质量、进度等方面进行评估。2.2第三方职责(1)中介方:协助甲乙双方进行信息沟通,协调谈判,促成合同履行。(2)咨询方:根据甲乙双方的需求,提供专业咨询意见,协助解决合同履行中的问题。(3)监理方:对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理,确保合同履行符合约定。(4)评估方:对工程成本、质量、进度等方面进行评估,为甲乙双方提供决策依据。3.第三方责任限额3.1第三方在介入合同关系时,其责任限额如下:(1)中介方:对因中介方原因导致合同履行失败的,中介方承担不超过合同总额1%的责任。(2)咨询方:对因咨询方提供错误咨询意见导致合同履行失败的,咨询方承担不超过合同总额1%的责任。(3)监理方:对因监理方失职导致工程质量、进度、安全等方面出现问题的,监理方承担不超过合同总额1%的责任。(4)评估方:对因评估方提供错误评估结果导致合同履行失败的,评估方承担不超过合同总额1%的责任。4.甲乙双方增加的额外条款及说明(1)第三方介入的同意条款:甲乙双方同意在合同履行过程中引入第三方,并明确第三方介入的类型、职责及责任限额。(2)第三方资质要求条款:明确第三方介入前应具备的资质、能力和信誉要求。4.2第三方介入时的额外说明:(1)第三方介入后,甲乙双方应保持良好沟通,确保第三方能够充分发挥其职能。(2)第三方在介入过程中,应严格遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。(3)第三方在介入过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并协助甲乙双方采取纠正措施。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分说明:(1)第三方在介入过程中,应向甲方提供真实、准确的信息,不得隐瞒或误导。(2)第三方在介入过程中,应协助甲方监督乙方履行合同,确保合同履行符合约定。5.2第三方与乙方的划分说明:(1)第三方在介入过程中,应向乙方提供真实、准确的信息,不得隐瞒或误导。(2)第三方在介入过程中,应协助乙方按照合同约定完成工程,确保工程质量和进度。5.3第三方与合同其他相关方的划分说明:(1)第三方在介入过程中,应与合同其他相关方(如设计单位、监理单位等)保持良好沟通,确保各方利益得到保障。(2)第三方在介入过程中,应遵循国家相关法律法规,不得违反合同约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件设计图纸:包括总体设计图、详细设计图、设备布置图等,需符合国家及行业标准。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 教育机构教室租赁合同
- 生石灰购销合同书
- 商铺租赁返租合同
- 铝合金食品容器购销合同
- 房地产中介房屋买卖合同
- 河砂石料购销合同内容模板
- 物流采购合同的合同监管流程准备流程
- 农业种植技术服务合同样本
- 养殖业转卖合同
- 河砂石料购销合同内容
- 绿色信贷政策对企业ESG表现的影响研究
- NB/T 11446-2023煤矿连采连充技术要求
- 江苏省政务服务办事员(五级)理论考试题库-上(单选题)
- 门窗施工组织设计与方案
- 大数据可视化智慧树知到期末考试答案章节答案2024年浙江大学
- 社交媒体相关英文作文范文
- 2024多级AO工艺污水处理技术规程
- 专题07:课内课外文言文阅读(解析版)-2022-2023学年七年级语文下学期期中专题复习(浙江专用)
- 幼儿园大班艺术课件:《都睡着啦》
- 基于人工智能的物联网预测模型
- 福建省软件开发合同
评论
0/150
提交评论