2024年度温岭东部新区南骨干机房建设合同范本12篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度温岭东部新区南骨干机房建设合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1标的物3.2标的物数量3.3标的物质量要求3.4标的物交付时间4.合同价格4.1合同总价4.2价格组成4.3价格调整5.付款方式5.1付款方式5.2付款比例5.3付款时间5.4付款条件6.工期6.1工期要求6.2工期计算方式6.3工期延误责任7.质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量保证期7.4质量违约责任8.风险承担8.1合同风险8.2风险承担方式8.3风险责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止时间13.合同附件13.1附件一：项目设计图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：技术规范13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：温岭市东部新区管理委员会乙方：[乙方公司名称]1.2合同双方地址甲方地址：温岭市东部新区管理委员会乙方地址：[乙方公司注册地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]第二条项目概况2.1项目名称2024年度温岭东部新区南骨干机房建设项目2.2项目地点温岭市东部新区指定区域2.3项目规模总建筑面积约10000平方米，机房面积5000平方米2.4项目内容包括机房建设、设备采购、安装调试、网络接入等第三条合同标的3.1标的物机房建设及配套设施3.2标的物数量1套完整机房系统3.3标的物质量要求符合国家相关标准及甲方要求3.4标的物交付时间自合同签订之日起6个月内完成第四条合同价格4.1合同总价人民币壹仟万元整（￥100,000,000.00）4.2价格组成包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、安装调试费等4.3价格调整如遇政策性调整，按国家相关政策执行第五条付款方式5.1付款方式分期付款，具体如下：首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%进度款：根据工程进度支付合同总价的40%竣工验收合格后支付合同总价的20%验收合格后一年内支付合同总价的10%（保修金）5.2付款比例首付款30%，进度款40%，竣工验收合格款20%，保修金10%5.3付款时间具体付款时间按照付款比例和工程进度确定5.4付款条件付款条件应符合国家相关法律法规及合同约定第六条工期6.1工期要求自合同签订之日起6个月内完成全部建设任务6.2工期计算方式按日历天数计算6.3工期延误责任如乙方未能按期完成建设任务，每延误一天应向甲方支付合同总价的1‰作为违约金第七条质量保证7.1质量标准符合国家相关质量标准和甲方要求7.2质量检验乙方应按照合同约定进行自检，并接受甲方组织的验收7.3质量保证期自竣工验收合格之日起，质量保证期为2年7.4质量违约责任如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用第八条风险承担8.1合同风险包括但不限于政策风险、市场风险、自然灾害风险等8.2风险承担方式双方应共同承担合同风险，具体承担方式如下：甲方承担政策风险和自然灾害风险乙方承担市场风险和施工风险8.3风险责任如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，并应协商解决后续事宜第九条保密条款9.1保密内容包括但不限于项目资料、技术信息、商业秘密等9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内9.3违约责任如乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金，金额为保密内容价值的10%第十条违约责任10.1违约情形包括但不限于未按时付款、未按时完成工程、工程质量不合格等10.2违约责任乙方未按时完成工程，每延误一天应向甲方支付合同总价的1‰作为违约金乙方提供不合格工程，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用甲方未按时付款，应向乙方支付逾期付款的利息，利率为年利率[利率数值]%第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构合同签订地人民法院11.3争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定进行第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效12.2合同生效时间自合同签订之日起生效12.3合同终止条件合同约定的工程完成双方协商一致解除合同出现合同约定的其他终止情形12.4合同终止时间合同终止时间为合同约定的工程完成或双方协商一致解除合同之日起第十三条合同附件13.1附件一：项目设计图纸包括但不限于机房平面图、设备布局图、电气图纸等13.2附件二：工程量清单详细列明工程所需材料、设备、人工等费用13.3附件三：技术规范包括但不限于国家相关标准和甲方特殊要求13.4附件四：其他相关文件包括但不限于合同变更协议、验收报告等第十四条其他约定事项14.1其他约定事项一双方应遵守国家法律法规，履行合同义务14.2其他约定事项二如遇特殊情况，双方应协商解决，协商不成的，按本合同约定执行14.3其他约定事项三本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于咨询顾问、监理单位、检测机构、融资机构等。1.2第三方介入原因提供专业咨询意见监督工程质量与进度进行工程检测与验收提供资金支持或融资服务其他合同双方约定的原因2.第三方责任限额2.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同职责或违约行为所应承担的最高赔偿金额。2.2责任限额确定第三方责任限额应在合同中明确约定，具体如下：第三方提供咨询意见的，责任限额为咨询费用总额的[比例]；第三方监督工程质量与进度的，责任限额为工程合同价的[比例]；第三方进行工程检测与验收的，责任限额为检测费用总额的[比例]；第三方提供资金支持或融资服务的，责任限额为实际融资金额的[比例]；其他第三方介入的，责任限额由合同双方协商确定。3.第三方责权利3.1第三方权利第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用；第三方有权要求合同双方提供必要的配合与支持；第三方有权在合同范围内，对工程进行监督、检测和验收。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，履行相应的服务职责；第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准；第三方应保守合同双方的商业秘密。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的合同关系，由第三方与甲方另行签订；第三方与甲方之间的争议，由第三方与甲方自行解决。4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的合同关系，由第三方与乙方另行签订；第三方与乙方之间的争议，由第三方与乙方自行解决。4.3第三方与合同双方的划分第三方作为合同双方的共同参与方，应按照合同约定，协助合同双方完成合同目的；第三方与合同双方的争议，应在合同双方协商一致的基础上解决。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1介入程序第三方介入前，合同双方应协商一致，确定第三方介入的具体事项和方式；第三方介入后，合同双方应将第三方纳入合同执行体系，确保第三方能够有效履行职责。5.2额外条款第三方介入时，合同双方应根据第三方提供的服务内容，增加相应的条款，如服务内容、费用、期限、违约责任等；额外条款的签订，应遵循公平、合理、合法的原则。5.3说明本合同中涉及第三方介入的条款，旨在明确第三方在合同中的地位、责权利及与其他各方的划分；合同双方应充分了解第三方介入的条款，确保合同执行的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目设计图纸详细要求和说明：包含机房平面图、设备布局图、电气图纸等；图纸应清晰、完整，符合国家相关标准和甲方要求；图纸需经甲方确认后方可使用。2.附件二：工程量清单详细要求和说明：列明工程所需材料、设备、人工等费用；工程量清单应与设计图纸一致，不得有遗漏或重复；工程量清单应经甲方审核确认。3.附件三：技术规范详细要求和说明：包括但不限于国家相关标准和甲方特殊要求；技术规范应明确工程的技术要求和验收标准；技术规范需经甲方确认后方可执行。4.附件四：合同变更协议详细要求和说明：记录合同签订后，因特殊原因需对合同内容进行变更的协议；变更协议需经合同双方签字盖章后生效；变更协议内容应明确、具体。5.附件五：验收报告详细要求和说明：记录工程验收过程、结果和结论；验收报告应由第三方（如监理单位）出具；验收报告需经甲方确认。6.附件六：工程结算报告详细要求和说明：记录工程完成后的结算情况；工程结算报告应由乙方出具，经甲方审核确认；工程结算报告需包含工程量清单、合同价格、付款金额等。7.附件七：其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于合同双方的营业执照、资质证书、相关证明文件等；相关文件应真实、合法、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按时完成工程，每延误一天应向甲方支付合同总价的1‰作为违约金；乙方提供不合格工程，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用；甲方未按时付款，应向乙方支付逾期付款的利息，利率为年利率[利率数值]%；第三方提供的服务不符合合同约定，第三方应承担相应的违约责任。2.责任认定标准违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规；违约责任认定标准如下：乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金；第三方违约，合同双方有权要求第三方承担违约责任；甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金。3.违约示例说明示例一：乙方未按合同约定时间完成工程，延误工期10天，应向甲方支付违约金人民币10万元；示例二：第三方提供的设备不符合合同要求，甲方有权要求第三方进行更换，并承担更换费用；示例三：甲方未按时支付进度款，应向乙方支付逾期付款利息人民币5万元。全文完。2024年度温岭东部新区南骨干机房建设合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度要求3.工程设计3.1设计单位3.2设计要求3.3设计费用3.4设计变更4.工程施工4.1施工单位4.2施工资质4.3施工方案4.4施工进度4.5施工质量4.6施工安全5.设备材料采购5.1设备材料供应商5.2设备材料清单5.3设备材料质量要求5.4设备材料价格5.5设备材料交付6.工程监理6.1监理单位6.2监理内容6.3监理费用6.4监理报告7.质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量纠纷7.4质量保证期8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件8.4付款方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的责任13.其他约定13.1合同附件13.2合同解释13.3合同修改14.合同签署14.1合同签署人14.2合同签署日期14.3合同签署地点第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度温岭东部新区南骨干机房建设合同1.2合同双方：1.2.1甲方：温岭东部新区管理委员会1.2.2乙方：建筑安装有限公司1.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同生效日期：合同签订之日起生效1.5合同期限：自合同生效之日起至2025年12月31日2.工程概况2.1工程名称：温岭东部新区南骨干机房建设项目2.2工程地点：温岭东部新区2.3工程规模：占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米2.4工程内容：2.4.1机房主体结构施工2.4.2机房内部装修2.4.3设备安装2.4.4配套设施建设2.5工程进度要求：2.5.1土建工程：2024年3月1日至2024年6月30日2.5.2装修工程：2024年7月1日至2024年9月30日2.5.3设备安装及配套设施建设：2024年10月1日至2024年12月31日3.工程设计3.1设计单位：工程设计有限公司3.2设计要求：3.2.1符合国家相关设计规范和标准3.2.2满足甲方使用需求3.2.3确保工程质量和安全3.3设计费用：人民币50万元整3.4设计变更：3.4.1任何一方提出的设计变更，需经双方协商一致后，以书面形式确定3.4.2设计变更费用由提出方承担4.工程施工4.1施工单位：建筑安装有限公司4.2施工资质：具备相应等级的建筑施工资质4.3施工方案：4.3.1严格按照设计图纸进行施工4.3.2采用先进的施工技术和工艺4.3.3确保施工质量和安全4.4施工进度：4.4.1按照合同约定的工程进度要求进行施工4.4.2每月向甲方报送工程进度报告4.5施工质量：4.5.1符合国家相关质量标准和规范4.5.2甲方有权对施工质量进行监督检查4.6施工安全：4.6.1严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规4.6.2施工现场必须设置安全警示标志4.6.3定期进行安全检查和教育培训5.设备材料采购5.1设备材料供应商：经甲方审核合格的供应商5.2设备材料清单：5.2.1机房设备清单5.2.2装修材料清单5.2.3配套设施清单5.3设备材料质量要求：5.3.1符合国家相关质量标准和规范5.3.2具有合格证和检测报告5.4设备材料价格：5.4.1供应商报价5.4.2甲方审核确认5.5设备材料交付：5.5.1按照合同约定的时间、地点和数量交付5.5.2乙方负责设备材料的验收和保管6.工程监理6.1监理单位：工程监理有限公司6.2监理内容：6.2.1监督施工质量6.2.2监督施工进度6.2.3监督施工安全6.2.4检查施工资料6.3监理费用：人民币30万元整6.4监理报告：6.4.1定期向甲方提交监理报告6.4.2对工程变更、质量问题等进行记录和报告8.付款方式8.1付款比例：8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的10%作为预付款8.1.2进度款：按照工程进度分期支付，每个阶段完成后支付该阶段合同价的30%8.1.3结算款：工程竣工验收合格后，支付合同价的50%8.1.4验收合格后30日内支付尾款，金额为合同价的10%8.2付款时间：8.2.1预付款：合同签订后5个工作日内8.2.2进度款：每个阶段工程完成后10个工作日内8.2.3结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内8.2.4尾款：验收合格后30个工作日内8.3付款条件：8.3.1乙方提交合格的工程进度报告和验收报告8.3.2甲方对工程进度和质量进行确认8.3.3乙方提供相关税务发票8.4付款方式：8.4.1银行转账8.4.2甲方指定的其他合法支付方式9.争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构：9.2.1合同签订地的人民法院9.3争议解决费用：9.3.1诉讼费用由败诉方承担9.3.2双方协商解决的，由双方各自承担9.4争议解决程序：9.4.1双方应自争议发生后30日内提交争议解决申请9.4.2争议解决机构应在收到申请后60日内作出裁决10.合同解除10.1合同解除条件：10.1.1乙方严重违约，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未纠正10.1.2甲方因不可抗力原因，无法继续履行合同10.2合同解除程序：10.2.1双方协商一致解除合同10.2.2任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方10.3合同解除后的责任：10.3.1双方应按照合同约定支付已完成的工程款项10.3.2乙方应将已完成工程移交给甲方10.3.3任何一方因解除合同造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任11.违约责任11.1违约情形：11.1.1乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程11.1.2乙方未按合同约定支付工程款项11.1.3甲方未按合同约定支付工程款项11.1.4双方违反合同约定的其他行为11.2违约责任承担：11.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失11.2.2甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失11.3违约赔偿：11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定11.3.2如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼12.合同终止12.1合同终止条件：12.1.1合同约定的期限届满12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致终止合同12.2合同终止程序：12.2.1双方应签订合同终止协议12.2.2合同终止协议应明确双方的权利和义务12.3合同终止后的责任：12.3.1双方应按照合同约定支付已完成的工程款项12.3.2乙方应将已完成工程移交给甲方13.其他约定13.1合同附件：13.1.1设计图纸13.1.2施工方案13.1.3设备材料清单13.1.4监理合同13.2合同解释：13.2.1合同条款如有歧义，以书面解释为准13.2.2合同解释权归甲方所有13.3合同修改：13.3.1合同任何一方提出修改合同，应经双方协商一致13.3.2合同修改应以书面形式进行14.合同签署14.1合同签署人：14.1.1甲方代表：X14.1.2乙方代表：X14.2合同签署日期：2024年1月1日14.3合同签署地点：温岭市X大厦会议室第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、保险机构、法律顾问、技术顾问等。15.2第三方介入目的：为确保合同履行，提高工程质量，保障双方权益，必要时引入第三方进行专业监督、评估、咨询等服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择：16.1.1甲方有权根据项目需求，选择合适的第三方服务提供者。16.1.2乙方应积极配合甲方选择第三方，并提供必要的协助。16.2第三方资质要求：16.2.1第三方应具备相应的资质证书和行业认可。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由双方协商确定，并写入合同附件。17.1.2第三方责任限额应在合同签订前明确，并在合同中予以公告。17.2超出责任限额的处理：17.2.1若第三方责任造成的损失超出责任限额，超出部分由责任方承担。17.2.2双方应共同协商解决超出责任限额的争议。18.第三方权利和义务18.1第三方权利：18.1.1第三方有权根据合同约定，对工程进行监督检查、评估、咨询等工作。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2第三方义务：18.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。18.2.2第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。18.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：19.1.1第三方应服从甲方的管理，接受甲方对工程进度、质量、安全等方面的监督。19.1.2甲方有权对第三方的履约情况进行评估，并提出改进意见。19.2第三方与乙方的关系：19.2.2乙方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行职责。19.3第三方与监理单位的关系：19.3.1若第三方为监理单位，则其与监理单位的关系由双方另行约定。19.3.2监理单位应将第三方的工作纳入监理计划，并对第三方的工作进行监督。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入的合同变更：20.1.1任何一方提出第三方介入的合同变更，应经双方协商一致。20.1.2合同变更应以书面形式进行，并作为合同附件。20.2合同变更的生效：20.2.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。20.2.2合同变更的生效不影响已履行合同部分的效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入的争议解决：21.1.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。21.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸：详细要求：包含机房主体结构设计、内部装修设计、设备安装设计、配套设施设计等。附件说明：设计图纸需符合国家相关设计规范和标准，并由具有相应资质的设计单位出具。2.施工方案：详细要求：包括施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全措施等。附件说明：施工方案需由具备相应资质的施工单位编制，并经甲方审核批准。3.设备材料清单：详细要求：列出机房设备、装修材料、配套设施等详细清单，包括品牌、型号、数量、规格等。附件说明：设备材料清单需由供应商提供，并由甲方审核确认。4.监理合同：详细要求：明确监理单位的职责、权利、义务、费用等。附件说明：监理合同应由监理单位与甲方签订，并作为合同附件。5.付款凭证：详细要求：包括银行转账凭证、支票等。附件说明：付款凭证需作为甲方支付工程款项的依据。6.工程进度报告：详细要求：包括工程进度、质量、安全等方面的情况。附件说明：工程进度报告需由乙方定期提交给甲方。7.工程验收报告：详细要求：包括工程验收的结论、质量等级等。附件说明：工程验收报告需由甲方组织验收，并由验收委员会出具。8.第三方评估报告：详细要求：包括第三方对工程进度、质量、安全等方面的评估结果。附件说明：第三方评估报告需由第三方出具，并作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。1.2乙方未按合同约定支付工程款项。1.3甲方未按合同约定支付工程款项。1.4双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。2.2乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因此造成的损失。2.3甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因此造成的损失。2.4双方违反合同约定的其他行为，应根据具体情况进行违约责任认定。3.违约责任示例：3.1乙方未按合同约定的时间完成工程，导致甲方损失了工期，乙方应赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于误工费、设备租赁费等。3.2乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。3.3甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。全文完。2024年度温岭东部新区南骨干机房建设合同范本10本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.项目建设内容3.1机房建设3.1.1机房结构3.1.2机房设备3.1.3机房配套设施3.2网络建设3.2.1网络架构3.2.2网络设备3.2.3网络安全保障4.项目实施进度4.1项目总体进度安排4.2各阶段进度安排4.3进度调整机制5.项目质量标准5.1机房建设质量标准5.2网络建设质量标准5.3项目验收标准6.项目费用及支付方式6.1项目总投资6.2费用构成6.3支付方式6.4付款节点7.项目变更及调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用8.项目验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告9.项目保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：温岭东部新区管理委员会乙方：科技有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：温岭市东部新区路号乙方地址：温岭市街道路号1.4合同双方联系方式甲方联系方式：电话：057688888888，邮箱：第二条项目概述2.1项目名称2024年度温岭东部新区南骨干机房建设项目2.2项目地点温岭市东部新区街道路2.3项目规模机房面积：1000平方米；容纳服务器数量：200台2.4项目投资项目总投资：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）第三条项目建设内容3.1机房建设3.1.1机房结构采用钢筋混凝土结构，满足抗震设防要求。3.1.2机房设备配备UPS不间断电源、精密空调、消防报警系统等。3.1.3机房配套设施设置机房专用配电室、消防水池、防雷接地系统等。3.2网络建设3.2.1网络架构采用层次化设计，分为核心层、汇聚层和接入层。3.2.2网络设备配置路由器、交换机、防火墙等网络设备。3.2.3网络安全保障实施入侵检测、漏洞扫描等网络安全防护措施。第四条项目实施进度4.1项目总体进度安排项目总工期为6个月，分三个阶段进行。4.2各阶段进度安排第一阶段：设计阶段（1个月）第二阶段：施工阶段（3个月）第三阶段：验收阶段（2个月）4.3进度调整机制如遇不可抗力或特殊情况，经双方协商一致，可调整项目进度。第五条项目质量标准5.1机房建设质量标准符合国家相关标准和规范要求。5.2网络建设质量标准网络设备性能稳定，网络传输速率达到设计要求。5.3项目验收标准项目验收合格，符合合同约定。第六条项目费用及支付方式6.1项目总投资人民币伍佰万元整（￥500,000.00）6.2费用构成设计费、材料费、人工费、设备费等。6.3支付方式按进度支付，每个阶段完成后支付该阶段费用的60%。第七条项目变更及调整7.1变更范围在项目实施过程中，因不可抗力或特殊情况导致的工程量增加、设计变更等。7.2变更程序变更事项经双方协商一致后，由乙方提出变更申请，甲方审核批准。7.3变更费用变更费用按实际发生计算，由乙方承担。第八条项目验收8.1验收标准8.1.1机房建设：符合国家相关标准和规范要求，结构安全，设备运行正常。8.1.2网络建设：网络架构合理，设备性能稳定，网络安全防护措施到位。8.2验收程序8.2.1乙方在项目完工后，向甲方提交验收申请。8.2.2甲方组织相关人员对项目进行验收。8.2.3验收合格后，双方签署验收报告。8.3验收报告验收报告应详细记录验收过程和结果，包括存在问题及整改措施。第九条项目保修9.1保修范围9.1.1机房建设：包括结构、设备、配套设施等。9.1.2网络建设：包括网络设备、网络安全设施等。9.2保修期限9.2.1机房建设：自验收合格之日起，提供2年保修。9.2.2网络建设：自验收合格之日起，提供1年保修。9.3保修责任9.3.1乙方在保修期内对保修范围内的质量问题负责修复。9.3.2保修期内发生的质量问题，乙方应无偿进行维修。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成项目建设。10.1.2乙方提供的设备或材料不符合质量要求。10.1.3甲方未按合同约定支付款项。10.2违约责任承担10.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，可向温岭市人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请。11.2.2争议解决过程中，双方应保持合作，不得采取影响项目进展的措施。第十二条合同解除12.1解除条件12.1.1乙方严重违约，经甲方催告后仍未整改。12.1.2项目出现重大安全隐患，经评估无法修复。12.2解除程序12.2.1甲方书面通知乙方解除合同。12.2.2双方应尽快进行项目交接和结算。12.3解除后果12.3.1解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。12.3.2乙方应承担相应的违约责任。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同。13.1.2甲方支付首期款项。13.2合同终止条件13.2.1项目完工并验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序13.3.1双方签署合同终止协议。13.3.2双方进行项目交接和结算。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达14.2.1双方通过书面形式进行通知。14.2.2通知送达对方地址为合同约定的地址。14.3合同附件本合同附件包括但不限于：项目设计方案、设备清单、验收报告等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，为项目提供咨询、监理、检测、评估、设计、施工、供货等服务的单位或个人。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高项目质量、确保项目进度、降低项目风险，并为甲乙双方提供专业支持。第十六条第三方介入方式16.1第三方选择16.1.1第三方由甲乙双方协商确定。16.1.2第三方应具备相应的资质和经验。16.2第三方介入程序16.2.1第三方介入前，甲乙双方应签订《第三方合作协议》。16.2.2第三方根据《第三方合作协议》及本合同约定，履行相应职责。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在《第三方合作协议》中约定。17.2.2责任限额不得低于本合同约定的项目总投资的5%。17.3责任限额的调整17.3.1如遇国家政策调整或市场变化，甲乙双方可协商调整责任限额。17.3.2调整后的责任限额应书面通知第三方。第十八条第三方责任划分18.1第三方责任18.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，应承担相应的责任。18.1.2第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。18.2甲乙双方责任18.2.1甲乙双方应按照本合同约定，履行各自的权利和义务。18.2.2甲乙双方应配合第三方履行职责，确保项目顺利进行。第十九条第三方权利19.1.1获取甲乙双方提供的必要信息。19.1.2要求甲乙双方配合其履行职责。19.1.3对项目提出合理化建议。第二十条第三方义务20.1.1按照合同约定，按时完成各项工作。20.1.2对项目保密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。20.1.3对项目中发现的问题，及时报告甲乙双方。第二十一条第三方介入合同变更21.1如第三方介入合同发生变更，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。21.2第三方介入合同变更后，第三方应按照变更后的合同约定履行职责。第二十二条第三方介入合同解除22.1如第三方介入合同解除，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。22.2第三方介入合同解除后，第三方应按照合同约定，完成剩余工作，并配合甲乙双方进行项目交接。第二十三条第三方介入争议解决23.1第三方介入合同履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决。23.2协商不成的，可向温岭市人民法院提起诉讼。第二十四条第三方介入合同终止24.1第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，进行项目交接和结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《第三方合作协议》详细要求：协议应包含第三方介入的具体职责、服务内容、费用、期限、责任限额等。说明：此协议是第三方介入的基础文件，明确了第三方在项目中的角色和责任。2.项目设计方案详细要求：设计方案应详细说明机房建设、网络建设的具体方案，包括图纸、技术参数等。说明：设计方案是项目实施的重要依据，确保项目符合设计要求。3.设备清单详细要求：清单应详细列出机房和网络建设所需的设备型号、数量、规格等。说明：设备清单是项目采购和验收的依据，确保设备符合项目需求。4.验收报告详细要求：报告应详细记录验收过程、结果、存在问题及整改措施。说明：验收报告是项目完成的重要文件，确保项目质量达标。5.项目进度计划详细要求：计划应详细列出项目各个阶段的起止时间、关键节点等。说明：进度计划是项目管理的工具，确保项目按计划推进。6.项目变更记录详细要求：记录应详细记录项目变更的原因、内容、影响及处理结果。说明：变更记录是项目管理的必要文件，确保项目变更得到有效控制。7.项目费用结算清单详细要求：清单应详细列出项目各项费用，包括设计费、材料费、人工费等。说明：费用结算清单是项目结算的依据，确保费用准确无误。8.项目质量保证书详细要求：保证书应承诺项目质量符合国家相关标准和规范。说明：质量保证书是项目质量的承诺，确保项目质量得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成项目建设。责任认定标准：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若乙方未能按期完成机房建设，应赔偿甲方因此造成的损失，并支付合同总金额5%的违约金。2.违约行为：乙方提供的设备或材料不符合质量要求。责任认定标准：乙方应承担更换不合格设备或材料的费用，并赔偿因此造成的损失。示例：若乙方提供的UPS电源不符合国家标准，乙方应负责更换合格产品，并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若甲方未按约定支付设备款，应支付合同总金额1%的违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。4.违约行为：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失。责任认定标准：第三方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方提供的咨询服务存在重大失误，导致项目延误，第三方应赔偿甲方因此造成的损失。5.违约行为：争议解决过程中，一方拒绝协商或采取影响项目进展的措施。责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若一方在争议解决过程中拒绝协商，另一方有权要求违约方支付合同总金额2%的违约金。全文完。2024年度温岭东部新区南骨干机房建设合同范本11本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人或授权代表1.4双方联系方式2.合同标的及范围2.1机房建设地点2.2机房建设规模2.3机房建设内容2.4合同期限3.合同价款及支付方式3.1合同总价3.2分阶段付款比例3.3付款时间及方式3.4付款凭证及手续4.设计、施工及监理要求4.1设计要求4.2施工要求4.3监理要求5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程节点时间表5.3进度调整程序6.质量标准及验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4验收不合格的处理7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3事故处理程序8.合同变更及解除8.1变更程序8.2解除条件8.3解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：设计变更文件13.3附件三：施工组织设计13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同附件的效力14.4合同的修改和补充14.5合同的签署和生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：温岭东部新区管理委员会（2）乙方：X建筑有限公司1.2双方地址（1）甲方地址：温岭市东部新区行政中心（2）乙方地址：温岭市街道路号1.3双方法定代表人或授权代表（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4双方联系方式2.合同标的及范围2.1机房建设地点：温岭市东部新区数据中心2.2机房建设规模：3000平方米2.3机房建设内容：包括土建、电气、消防、空调、安防等系统建设2.4合同期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.合同价款及支付方式3.1合同总价：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）3.2分阶段付款比例：（1）合同签订后支付合同总价20%作为预付款；（2）主体结构封顶时支付合同总价30%；（3）安装工程完成后支付合同总价30%；（4）竣工验收合格后支付合同总价20%；3.3付款时间及方式：（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付；（2）各阶段付款：按工程进度及验收结果在约定时间内支付；（3）付款方式：银行转账或现金支付；3.4付款凭证及手续：（1）乙方应提供相应的发票、收据等凭证；（2）甲方应在收到凭证后5个工作日内完成付款。4.设计、施工及监理要求4.1设计要求：（1）设计应符合国家及行业相关标准；（2）设计图纸应齐全、准确、清晰；（3）设计变更应经甲方确认后方可实施。4.2施工要求：（1）施工应符合设计图纸及国家相关标准；（2）施工过程中应保证工程质量、安全、文明施工；（3）施工进度应按合同约定执行。4.3监理要求：（1）监理单位应具备相应资质；（2）监理单位应按照监理合同规定履行监理职责；（3）监理单位应确保工程质量、安全、进度。5.工程进度及节点5.1工程进度计划：详见附件一：工程进度计划表5.2工程节点时间表：详见附件一：工程进度计划表5.3进度调整程序：（1）如因客观原因导致进度滞后，乙方应提前向甲方提出书面申请；（2）甲方应在收到申请后5个工作日内给予答复；（3）如甲方同意调整进度，双方应签订补充协议。6.质量标准及验收6.1质量标准：应符合国家及行业相关标准6.2验收程序：（1）乙方应在工程完成后组织内部验收；（2）甲方应在收到乙方验收申请后5个工作日内组织验收；（3）验收不合格的，乙方应在规定时间内进行整改。6.3验收标准：（1）工程质量应符合设计及施工要求；（2）工程质量应达到国家及行业相关标准；（3）工程功能应符合使用要求。6.4验收不合格的处理：（1）乙方应在验收不合格后的15个工作日内完成整改；（2）整改完成后，乙方应重新提交验收申请；（3）如仍不合格，甲方有权解除合同。8.合同变更及解除8.1变更程序（1）任何一方要求变更合同时，应提前30日以书面形式向对方提出变更申请；（2）双方应在收到变更申请后15日内协商一致，并以书面形式确认变更内容；（3）未经双方书面确认的变更，对双方均无约束力。8.2解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规规定的其他解除合同的情形。8.3解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）双方应在收到解除通知后15日内协商解决合同解除后的善后事宜；9.违约责任9.1违约情形（1）未按合同约定支付款项；（2）未按合同约定完成工程；（3）违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；（2）违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方在合同中约定；（3）违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿实际损失。9.3违约赔偿计算（1）违约赔偿金额由双方协商确定；（2）如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应尽力通过协商解决；（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；（3）诉讼过程中，双方应继续履行合同义务。11.合同解除条件11.1合同解除情形（1）一方未履行合同主要义务；（2）一方严重违约；（3）发生不可抗力事件；（4）法律法规规定的其他解除合同的情形。11.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）双方应在收到解除通知后15日内协商解决合同解除后的善后事宜；12.合同终止12.1合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）法律法规规定的其他合同终止情形。12.2合同终止程序（2）双方应相互出具合同终止证明；（3）合同终止后，双方应按照约定处理相关资料和设备。13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：设计变更文件13.3附件三：施工组织设计13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同生效条件（1）双方签字盖章后生效；（2）合同签订后，双方应在5个工作日内向相关主管部门备案。14.2合同解释（1）本合同未尽事宜，由双方协商解决；（2）本合同如有歧义，以书面解释为准。14.3合同附件的效力（1）合同附件与本合同具有同等法律效力；（2）合同附件与本合同不一致的，以本合同为准。14.4合同的修改和补充（1）合同的修改和补充应采用书面形式；（2）未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改或补充合同内容。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。（2）第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2第三方介入的同意（2）引入第三方前，甲乙双方应共同评估第三方的资质和能力，确保其能够满足合同要求。15.3第三方责任（1）第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，并对因其过错造成的损失承担相应的责任。（2）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。15.4第三方权利（1）第三方有权根据合作协议的约定，获得相应的报酬。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.5第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲乙双方之间，应明确各自的权利、义务和责任。（2）第三方不得直接与甲乙双方以外的其他第三方进行交易或达成协议。（3）第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的商业秘密和知识产权。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的约定（1）甲乙双方在合作协议中应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额的上限。（2）责任限额应根据第三方的资质、服务性质、风险程度等因素确定。16.2责任限额的调整（1）如第三方在履行职责过程中发生重大风险，甲乙双方可协商调整责任限额。（2）调整责任限额应书面通知第三方，并取得其同意。16.3超过责任限额的处理（1）如第三方责任造成的损失超过责任限额，甲乙双方应按比例分担超出部分的损失。（2）分担比例由甲乙双方在合作协议中约定。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入的额外条款（1）第三方介入的协议应包括但不限于服务内容、服务期限、费用支付、保密条款、争议解决等。（2）第三方介入的协议应与本合同不冲突，如有冲突，以本合同为准。17.2第三方介入的说明（1）第三方介入的协议应由甲乙双方签字盖章后生效。（2）第三方介入的协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.3第三方介入的变更（1）如需变更第三方介入的协议，甲乙双方应书面通知第三方，并取得其同意。（2）变更后的协议应与本合同一致，并作为本合同的附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含机房建设的所有设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、系统图等。附件说明：工程图纸是施工的依据，必须清晰、准确，符合国家及行业标准。2.附件二：设计变更文件详细要求：记录工程实施过程中因设计原因发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更后的图纸等。附件说明：设计变更文件是施工过程中对原设计进行修改的正式文件，必须经甲乙双方及第三方同意。3.附件三：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全措施等。附件说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须科学合理，确保施工质量和安全。4.附件四：合同签订双方基本信息详细要求：包括甲乙双方的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。附件说明：基本信息是合同签订的基础，必须真实、准确。5.附件五：合同价款及支付方式详细要求：包括合同总价、分阶段付款比例、付款时间及方式、付款凭证及手续等。附件说明：支付方式是合同履行的重要环节，必须明确、规范。6.附件六：设计、施工及监理要求详细要求：包括设计要求、施工要求、监理要求等。附件说明：设计、施工及监理要求是确保工程质量的关键，必须详细、具体。7.附件七：工程进度及节点详细要求：包括工程进度计划、工程节点时间表等。附件说明：工程进度是合同履行的关键指标，必须明确、可执行。8.附件八：质量标准及验收详细要求：包括质量标准、验收程序、验收标准等。附件说明：质量标准是工程质量的基本要求，验收是确保质量的关键环节。9.附件九：安全生产与文明施工详细要求：包括安全生产责任、文明施工要求、事故处理程序等。附件说明：安全生产和文明施工是工程建设的底线，必须严格执行。10.附件十：合同变更及解除详细要求：包括变更程序、解除条件、解除程序等。附件说明：合同变更及解除是合同履行过程中的重要条款，必须明确、规范。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定支付款项；未按合同约定完成工程；违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约金：按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方在合同中约定；赔偿损失：违约方应赔偿因违约行为给对方造成的实际损失。3.违约示例说明：甲方未按时支付乙方工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟付款造成的损失；乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因工程延误造成的损失。全文完。2024年度温岭东部新区南骨干机房建设合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及建设内容2.1建设项目名称2.2建设项目地点2.3建设项目规模2.4建设项目主要设施及功能2.5建设项目投资估算3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2各阶段进度安排3.3工期延误责任4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款条件及违约责任5.工程质量标准及验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3验收标准及方法5.4验收不合格的处理6.合同履约保证6.1合同履约保证金6.2保证金缴纳及退还6.3保证金的违约责任7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2环境保护责任7.3安全生产事故处理8.不可抗力及风险分担8.1不可抗力定义8.2不可抗力事件的处理8.3风险分担原则9.违约责任9.1违约行为及违约责任9.2违约金的计算及支付9.3违约责任的解除10.合同解除及终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3合同解除或终止的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同变更及补充13.4合同解除及终止后的处理14.合同签署及附件14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同附件签署第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1甲方：温岭东部新区管理委员会1.1.2乙方：建筑有限公司1.1.3甲方地址：浙江省温岭市东部新区管理委员会1.1.4乙方地址：浙江省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.2.3甲方授权代表：1.2.4乙方授权代表：赵六1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系电话：057656781.3.2乙方联系电话：0576876543211.3.3甲方电子邮箱：2.合同标的及建设内容2.1建设项目名称：温岭东部新区南骨干机房建设项目2.2建设项目地点：浙江省温岭市东部新区2.3建设项目规模：占地面积2000平方米，建筑面积5000平方米2.4建设项目主要设施及功能：2.4.1机房设备安装2.4.2电力供应系统2.4.3空调及通风系统2.4.4安全监控系统2.4.5通信网络系统2.5建设项目投资估算：人民币5000万元3.合同工期及进度安排3.1合同工期：12个月3.2各阶段进度安排：3.2.1设计阶段：2个月3.2.2施工阶段：8个月3.2.3竣工验收阶段：2个月3.3工期延误责任：3.3.1因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任。3.3.2因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担相应责任。4.合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币5000万元4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付人民币1000万元。4.2.2进度款：按工程进度支付，每月支付合同总价的8%。4.2.3竣工验收款：竣工验收合格后30日内支付合同总价的10%。4.2.4保修金：竣工验收合格后30日内支付合同总价的5%。4.3付款时间节点：4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付。4.3.2进度款：每月支付。4.3.3竣工验收款：竣工验收合格后30日内支付。4.3.4保修金：竣工验收合格后30日内支付。4.4付款条件及违约责任：4.4.1付款条件：按合同约定的进度及质量要求完成工程。4.4.2违约责任：逾期付款的，应向对方支付合同总价1%的违约金。5.工程质量标准及验收5.1工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准。5.2工程验收程序：5.2.1验收前，乙方应向甲方提交验收申请报告。5.2.2甲方收到验收申请报告后，应在5个工作日内组织验收。5.2.3验收合格后，双方签署验收报告。5.3验收标准及方法：5.3.1验收标准：符合国家及行业相关质量标准。5.3.2验收方法：按合同约定的质量标准和验收程序进行。5.4验收不合格的处理：5.4.1验收不合格的，乙方应在接到通知后15日内进行整改。5.4.2整改后，重新进行验收。6.合同履约保证6.1合同履约保证金：人民币500万元6.2保证金缴纳及退还：6.2.1保证金在合同签订后5个工作日内缴纳。6.2.2合同履行完毕，验收合格后30日内退还保证金。6.3保证金的违约责任：6.3.1因乙方原因导致合同解除的，甲方有权不退还保证金。6.3.2因乙方原因导致工程质量不合格的，甲方有权扣除相应保证金。8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.1.1乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。8.1.2乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度。8.1.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。8.2环境保护责任8.2.1乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。8.2.2乙方应合理利用资源，减少废弃物排放，确保施工过程中的环境保护。8.2.3乙方应定期对施工现场进行环境保护检查，及时处理环境污染问题。8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援。8.3.2乙方应在事故发生后24小时内向甲方及相关部门报告事故情况。8.3.3乙方应配合相关部门进行调查，查明事故原因，承担相应的责任。9.不可抗力及风险分担9.1不可抗力定义9.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为等。9.2不可抗力事件的处理9.2.1发生不可抗力事件时，双方应及时协商解决。9.2.2因不可抗力导致工程延误的，工期相应顺延。9.2.3因不可抗力导致工程损失的，双方按合同约定分担。9.3风险分担原则9.3.1合同风险由双方按照公平合理原则分担。9.3.2乙方在合同执行过程中应采取合理措施，降低风险。10.违约责任10.1违约行为及违约责任10.1.1乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准的，应承担违约责任。10.1.2乙方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任。10.1.3乙方违反合同约定的其他行为，应承担相应的违约责任。10.2违约金的计算及支付10.2.1违约金按合同总价的一定比例计算。10.2.2违约金应在违约行为发生后15日内支付。10.3违约责任的解除10.3.1甲方有权在乙方违约时解除合同。10.3.2合同解除后，乙方应承担相应的违约责任。11.合同解除及终止11.1合同解除的条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方违约，另一方解除合同。11.1.3发生不可抗力事件，双方协商解除合同。11.2合同终止的条件11.2.1合同约定的工期届满，工程验收合格。11.2.2合同约定的其他终止条件成就。11.3合同解除或终止的程序11.3.1双方书面通知对方解除或终止合同。11.3.2双方进行合同解除或终止后的结算。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后，双方应在30日内提交仲裁委员会。12.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为浙江省温岭市。13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1设计图纸13.1.2施工组织设计13.1.3工程量清单13.1.4其他相关文件13.2合同附件内容13.2.1合同附件应与合同具有同等法律效力。14.合同签署及附件14.1合同签署日期14.1.1合同签署日期为2024年X月X日。14.2合同签署地点14.2.1合同签署地点为浙江省温岭市。14.3合同附件签署14.3.1合同附件应与合同同时签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务或协助的其他实体或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、审计机构、咨询公司、中介机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行，提高工程质量和效率，降低风险，保障合同双方的合法权益。16.第三方介入的程序16.1第三方选定16.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定，或由甲方根据项目需要指定。16.1.2第三方选定后，应与甲乙双方签订相应的服务合同或协议。16.2第三方介入的时间16.2.1第三方介入的时间应与合同工期相协调，确保其在关键阶段发挥作用。16.2.2第三方介入的具体时间由甲乙双方在服务合同或协议中约定。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照服务合同或协议的约定，履行其职责，保证提供的服务符合合同要求。17.1.2第三方应对其提供的服务质量承担责任，对由此造成的损失承担赔偿责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权根据服务合同或协议的约定，获得相应的服务费用。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利，以确保其工作的顺利进行。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额应根据服务合同或协议的约定确定。18.1.2若服务合同或协议未约定责任限额，则第三方的责任限额应参照国家相关法律法规的规定。18.2责任限额的调整18.2.1第三方的责任限额可根据合同履行情况及项目进展进行调整。18.2.2调整责任限额应经甲乙双方同意，并书面通知第三方。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1第三方应明确其在合同中的职责范围，并与甲乙双方共同制定详细的职责划分表。19.1.2甲乙双方应按照职责划分表，各自履行相应的职责。19.2沟通协调19.2.1第三方应与甲乙双方保持密切沟通，及时反馈工作进展和问题。19.2.2甲乙双方应积极与第三方沟通，共同解决合同履行过程中出现的问题。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并书面通知第三方。20.1.2变更后的服务合同或协议应作为本合同的附件。20.2解除20.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意，并书面通知第三方。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入的争议解决方式参照本合同第12条的规定。21.2争议解决程序21.2.1第三方介入的争议解决程序参照本合同第12条的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含机房平面图、立面图、剖面图、设备布置图等，确保设计符合国家标准和甲方要求。说明：设计图纸应由具有相应资质的设计单位提供，并经甲方审核批准。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等，确保施工顺利进行。说明：施工组织设计应由施工单位编制，并经甲方和监理单位审核批准。3.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的分部分项工程量，包括人工、材料、机械等费用，确保工程量准确无误。说明：工程量清单应由