2024版新能源发电工程承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源发电工程承包合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同标的及项目概况1.4合同总价及付款方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程建设内容2.5工程设计标准及规范3.承包人义务3.1工程施工义务3.2质量保证义务3.3安全生产义务3.4环境保护义务3.5知识产权保护义务4.发包人义务4.1提供工程图纸及资料4.2提供施工场地及条件4.3协调解决施工过程中的问题4.4付款义务4.5其他协助义务5.工程进度计划5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3进度控制措施5.4进度调整及延误责任6.工程质量标准6.1国家及行业标准6.2工程质量检验6.3质量不合格处理6.4质量保证期7.工程验收7.1验收标准及程序7.2验收时间及组织7.3验收不合格处理7.4验收资料要求8.付款条款8.1付款进度安排8.2付款方式8.3付款条件8.4逾期付款责任9.税收及费用9.1税收政策9.2费用构成9.3费用支付9.4费用调整10.违约责任10.1承包人违约责任10.2发包人违约责任10.3第三方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3解除合同后的责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同解释权14.4合同生效前的通知与确认第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1发包方名称：[发包方全称]1.2发包方地址：[发包方详细地址]1.3发包方法定代表人：[发包方法定代表人姓名]1.4承包方名称：[承包方全称]1.5承包方地址：[承包方详细地址]1.6承包方法定代表人：[承包方法定代表人姓名]1.7合同签订日期：[合同签订日期]1.8合同生效日期：[合同生效日期]第二条合同标的及项目概况2.1工程名称：[工程名称]2.2工程地点：[工程详细地址]2.3工程规模：[工程规模描述]2.4工程类型：[工程类型描述]2.5工程建设内容：[工程具体建设内容]2.6工程设计标准及规范：[设计标准及规范名称及版本]第三条承包人义务3.1工程施工义务3.1.1按照设计图纸、施工规范和合同要求进行施工3.1.2保证施工质量，确保工程质量达到国家标准3.1.3按时完成施工任务3.2质量保证义务3.2.1提供合格的原材料和设备3.2.2严格执行质量检验制度3.2.3对施工过程中的质量问题负责3.3安全生产义务3.3.1建立安全生产责任制3.3.2定期进行安全检查，确保施工安全3.3.3对施工安全事故负责3.4环境保护义务3.4.1采取有效措施保护施工现场环境3.4.2遵守国家环境保护法规3.4.3对施工过程中的环境污染负责3.5知识产权保护义务3.5.1遵守国家知识产权法律法规3.5.2对施工过程中涉及的知识产权进行保护第四条发包人义务4.1提供工程图纸及资料4.1.1在合同签订前提供完整的工程设计图纸及资料4.1.2保证图纸及资料的准确性和完整性4.2提供施工场地及条件4.2.1提供满足施工需要的场地4.2.2保证施工过程中场地的稳定性和安全性4.3协调解决施工过程中的问题4.3.1及时解决施工过程中出现的技术、质量、安全等问题4.3.2配合承包方办理相关手续4.4付款义务4.4.1按合同约定的时间和比例支付工程款4.4.2保证付款及时、足额4.5其他协助义务4.5.1配合承包方办理施工许可证等相关手续4.5.2提供施工过程中所需的资源和支持第八条付款条款8.1付款进度安排8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的10%作为预付款8.1.2进度款：按月进度支付，每月支付合同价的20%，累计支付至合同价的70%8.1.3验收合格款：验收合格后支付合同价的20%8.1.4竣工结算款：竣工结算审核合格后支付合同价的10%8.1.5验收不合格款：验收不合格部分不支付款项，直至合格8.2付款方式8.2.1银行转账8.2.2支票8.2.3现金支付（特殊情况）8.3付款条件8.3.1按照合同约定的进度和质量要求完成工程8.3.2提供相应的付款申请及证明材料8.4逾期付款责任8.4.1逾期付款每日按合同价的0.1%支付违约金8.4.2发包人有权暂停工程进度，直至收到全部款项第九条税收及费用9.1税收政策9.1.1按照国家现行税法规定缴纳相关税费9.1.2发包人承担合同中约定的各项税费9.2费用构成9.2.1工程直接费用9.2.2工程间接费用9.2.3不可预见费用9.3费用支付9.3.1按合同约定的时间和比例支付费用9.3.2费用调整依据市场变化及政策调整9.4费用调整9.4.1市场价格波动引起的费用调整9.4.2政策调整引起的费用调整第十条违约责任10.1承包人违约责任10.1.1未按期完成工程，每延迟一天按合同价的0.1%支付违约金10.1.2工程质量不符合合同约定，按实际损失赔偿10.2发包人违约责任10.2.1未按时支付款项，每延迟一天按逾期付款金额的0.1%支付违约金10.2.2未履行合同约定的其他义务，按实际损失赔偿10.3第三方违约责任10.3.1第三方违约导致合同无法履行，按实际损失赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1优先通过协商解决11.1.2协商不成的，提交[争议解决机构名称]仲裁11.2争议解决机构11.2.1[争议解决机构名称]11.3争议解决程序11.3.1争议双方提交书面仲裁申请11.3.2争议解决机构受理并组成仲裁庭11.3.3仲裁庭进行审理并作出裁决第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1发包人严重违约12.1.2承包人严重违约12.1.3因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方书面通知另一方12.2.2双方协商解除合同12.3解除合同后的责任12.3.1双方应按照合同约定承担相应责任12.3.2未能履行合同责任的，按违约责任承担第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同签订日期及生效日期符合法律规定13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完成13.2.2合同解除13.2.3合同期限届满13.3合同终止后的处理13.3.1双方进行工程结算13.3.2结算完毕后，合同终止第十四条其他约定14.1不可抗力条款14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.1.2不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等14.2合同附件14.2.1合同附件作为合同不可分割的一部分14.3合同解释权14.3.1本合同以中文文本为准14.4合同生效前的通知与确认14.4.1合同签订前，双方应就合同内容进行充分协商并达成一致14.4.2合同签订后，双方应及时履行通知义务第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，甲乙双方协商一致或根据合同约定邀请第三方参与合同项下的相关工作。16.第三方介入的引入16.1引入方式16.1.1甲乙双方可协商一致，邀请第三方介入合同履行。16.1.2第三方介入需经甲乙双方书面同意，并在合同中明确其角色和职责。16.2引入程序16.2.1甲乙双方共同确定第三方人选。16.2.2第三方与甲乙双方签订相关协议，明确服务内容和费用。16.2.3第三方协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1责任范围17.1.1第三方责任限于其提供服务的范围。17.1.2第三方不承担因其提供的服务而导致的甲乙双方的直接或间接损失。17.2限额确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定。17.2.2若无特别约定，第三方责任限额不超过其收取的服务费用。18.第三方责权利18.1权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。18.1.2第三方有权根据其专业判断提出意见和建议。18.2义务18.2.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.3责任18.3.1第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.3.2第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供的服务内容和成果，甲方应予以验收。19.1.2甲方对第三方的服务不满意，有权要求第三方进行整改或更换。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供的服务内容和成果，乙方应予以验收。19.2.2乙方对第三方的服务不满意，有权要求第三方进行整改或更换。19.3第三方与甲乙双方的共同责任19.3.1甲乙双方应共同确保第三方的服务符合合同要求。19.3.2若因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责，甲乙双方应共同承担相应责任。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的具体内容20.1.1第三方介入的具体内容应在合同中明确，包括服务项目、服务期限、服务费用等。20.1.2第三方介入的具体内容可包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督等。20.2第三方介入的变更20.2.1若需变更第三方介入的内容，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。20.2.2第三方介入的变更不得影响合同约定的其他条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸及资料详细要求：包括但不限于总体设计图纸、详细设计图纸、施工图、设备清单、材料清单、技术规范等。说明：这些图纸和资料是工程建设和施工的基础，需确保准确、完整、清晰。2.施工组织设计及进度计划详细要求：包括但不限于施工方案、进度计划、资源计划、风险管理计划等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需详细规划施工过程。3.质量保证计划详细要求：包括但不限于质量管理体系、质量控制措施、质量检验程序等。说明：质量保证计划确保工程质量符合国家标准和合同要求。4.安全生产计划详细要求：包括但不限于安全生产责任制、安全检查制度、应急预案等。说明：安全生产计划保障施工过程中的安全，防止事故发生。5.环境保护方案详细要求：包括但不限于环境保护措施、废物处理方案、环境监测计划等。说明：环境保护方案确保施工过程中的环境保护，符合国家环保法规。6.第三方协议详细要求：包括但不限于服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。说明：第三方协议明确第三方在合同中的角色和职责，保障合同履行。7.工程结算报告详细要求：包括但不限于工程量清单、结算依据、结算金额等。说明：工程结算报告是工程款支付的重要依据，需确保准确、完整。8.争议解决协议详细要求：包括但不限于争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议确保合同争议的妥善解决。9.合同变更协议详细要求：包括但不限于变更内容、变更原因、变更效果等。说明：合同变更协议确保合同变更的合法性和有效性。10.不可抗力证明材料详细要求：包括但不限于灾害发生的时间、地点、程度、影响等。说明：不可抗力证明材料用于证明不可抗力事件的发生和影响。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为违约行为：未按期完成工程。责任认定：每延迟一天按合同价的0.1%支付违约金。示例：若合同约定工程竣工日期为2024年12月31日，实际竣工日期为2025年3月1日，则承包人应支付违约金（60天）×0.1%=6%。2.发包人违约行为违约行为：未按时支付款项。责任认定：每延迟一天按逾期付款金额的0.1%支付违约金。示例：若合同约定工程款支付日期为2024年12月31日，实际支付日期为2025年1月10日，则发包人应支付违约金（10天）×0.1%=1%。3.第三方违约行为违约行为：未按约定提供专业、高效的服务。责任认定：按实际损失赔偿。示例：若第三方提供的检测服务存在重大失误，导致工程质量不合格，第三方应承担相应赔偿责任。4.甲乙双方共同违约行为违约行为：因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责。责任认定：甲乙双方共同承担相应责任。示例：若因甲乙双方未能提供必要的工作条件，导致第三方无法按时完成检测工作，甲乙双方应共同承担延误责任。全文完。2024版新能源发电工程承包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发包方信息1.2承包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目工期3.项目投资与资金3.1投资总额3.2资金来源3.3资金支付方式4.项目设计4.1设计要求4.2设计标准4.3设计文件交付5.施工准备5.1施工现场准备5.2施工人员配备5.3施工设备材料6.施工进度6.1施工计划6.2进度控制措施6.3进度调整7.质量控制7.1质量标准7.2质量检验7.3质量问题处理8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保监测10.材料供应10.1材料清单10.2材料质量10.3材料供应责任11.付款与结算11.1付款方式11.2付款进度11.3结算程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止与解除程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发包方信息发包方名称：_______发包方地址：_______发包方联系人：_______发包方联系电话：_______发包方法定代表人：_______发包方法定代表人联系电话：_______1.2承包方信息承包方名称：_______承包方地址：_______承包方联系人：_______承包方联系电话：_______承包方法定代表人：_______承包方法定代表人联系电话：_______2.项目概况2.1项目名称：_______2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______总装机容量：_______年发电量：_______2.4项目类型：_______电站类型：_______技术类型：_______2.5项目工期：_______施工工期：_______验收工期：_______3.项目投资与资金3.1投资总额：_______3.2资金来源：_______自筹资金：_______政府投资：_______银行贷款：_______3.3资金支付方式：_______预付款：_______进度款：_______结算款：_______4.项目设计4.1设计要求：_______设计深度：_______设计标准：_______设计变更：_______4.2设计标准：_______国家标准：_______行业标准：_______企业标准：_______4.3设计文件交付：_______设计文件清单：_______设计文件交付时间：_______5.施工准备5.1施工现场准备：_______施工场地：_______施工道路：_______施工用水用电：_______5.2施工人员配备：_______人员资质：_______人员数量：_______人员培训：_______5.3施工设备材料：_______设备清单：_______材料清单：_______设备材料进场时间：_______6.施工进度6.1施工计划：_______施工阶段划分：_______各阶段工期：_______进度计划表：_______6.2进度控制措施：_______进度检查：_______进度调整：_______进度奖惩：_______6.3进度调整：_______进度延误原因：_______进度延误处理：_______7.质量控制7.1质量标准：_______国家标准：_______行业标准：_______企业标准：_______7.2质量检验：_______检验程序：_______检验方法：_______检验结果：_______7.3质量问题处理：_______问题报告：_______问题分析：_______问题整改：_______8.安全生产8.1安全生产责任发包方责任：_______承包方责任：_______8.2安全生产措施安全教育培训：_______安全防护设施：_______应急预案：_______8.3事故处理事故报告：_______事故调查：_______事故处理：_______9.环境保护9.1环保要求环保法规：_______环保标准：_______9.2环保措施废水处理：_______废气处理：_______噪音控制：_______9.3环保监测监测计划：_______监测结果：_______监测报告：_______10.材料供应10.1材料清单材料名称：_______规格型号：_______数量：_______10.2材料质量质量标准：_______质量检验：_______10.3材料供应责任供应商责任：_______承包方责任：_______11.付款与结算11.1付款方式预付款：_______进度款：_______结算款：_______11.2付款进度预付款支付时间：_______进度款支付时间：_______结算款支付时间：_______11.3结算程序结算依据：_______结算资料：_______结算审批：_______12.违约责任12.1违约情形发包方违约：_______承包方违约：_______12.2违约责任违约金：_______损害赔偿：_______强制履行：_______12.3违约处理违约通知：_______违约协商：_______违约仲裁：_______13.争议解决13.1争议解决方式协商：_______仲裁：_______诉讼：_______13.2争议解决机构仲裁机构：_______法院：_______13.3争议解决程序争议提起：_______争议审理：_______争议执行：_______14.合同终止与解除14.1合同终止条件项目完成：_______双方协商：_______法律法规：_______14.2合同解除条件违约行为：_______不可抗力：_______14.3合同终止与解除程序终止通知：_______解除通知：_______终止或解除后的处理：_______第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，为提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联方。2.第三方介入情形2.1项目设计阶段，需聘请具有相应资质的设计单位进行设计。2.2项目施工阶段，需聘请具有相应资质的监理单位进行监理。2.3项目质量检测阶段，需聘请具有相应资质的检测机构进行检测。2.4项目评估阶段，需聘请具有相应资质的评估机构进行评估。2.5其他合同双方认为需要第三方介入的情形。3.第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致的损失，由第三方承担相应责任。3.2第三方责任限额根据第三方提供的保险情况进行约定，具体如下：第三方责任保险金额：_______第三方责任赔偿限额：_______4.第三方责权利划分4.1第三方权利第三方有权根据本合同约定，独立履行其职责。第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。第三方有权对合同双方进行监督检查。4.2第三方义务第三方应按照本合同约定，独立、公正、客观地履行其职责。第三方应及时向合同双方报告工作进展情况。第三方应遵守国家法律法规和行业规范。4.3第三方与其他各方的划分说明第三方与发包方、承包方之间是委托与被委托关系。第三方对发包方、承包方的监督和检查，不代替发包方、承包方的责任。第三方在履行职责过程中，不得泄露合同双方的商业秘密。5.第三方介入程序5.1第三方介入前，合同双方应就第三方介入的必要性和可行性进行协商一致。5.2合同双方应与第三方签订相应的委托协议，明确各方的权利、义务和责任。5.3第三方介入后，合同双方应积极配合第三方的各项工作。6.第三方变更与解除6.1第三方变更合同双方协商一致，可变更第三方的职责和权利。第三方变更需提前通知合同双方，并签订相应的变更协议。6.2第三方解除第三方因自身原因无法继续履行职责时，应提前通知合同双方。合同双方可协商选择其他第三方或解除第三方介入。7.第三方介入费用7.1第三方介入费用由合同双方根据实际情况协商确定。7.2第三方介入费用支付方式、支付时间由合同双方与第三方协商一致。8.第三方介入争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，由合同双方协商解决。8.2协商不成的，可提交第三方介入协议约定的争议解决机构解决。8.3争议解决机构应独立、公正、客观地处理争议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计文件详细要求：包括项目设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家相关标准和规范。说明：设计文件需由具有相应资质的设计单位提供，并经发包方确认。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等，需确保施工安全和质量。说明：施工组织设计需由承包方编制，并经发包方审核批准。3.施工图及施工说明书详细要求：包括施工图纸、施工说明书、材料设备清单等，需详细明确施工内容和要求。说明：施工图及施工说明书需由承包方提供，并经发包方确认。4.材料设备采购合同详细要求：包括采购清单、价格、质量、交货时间等，需确保材料设备的质量和供应。说明：材料设备采购合同需由承包方与供应商签订，并经发包方审核。5.监理合同详细要求：包括监理内容、监理方式、监理费用等，需确保施工质量和进度。说明：监理合同需由发包方与监理单位签订。6.检测报告详细要求：包括检测项目、检测方法、检测结果等，需符合国家相关标准和规范。说明：检测报告需由具有相应资质的检测机构提供，并经发包方确认。7.评估报告详细要求：包括评估项目、评估方法、评估结果等，需客观、公正地反映项目实际情况。说明：评估报告需由具有相应资质的评估机构提供，并经发包方确认。8.付款凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式等，需真实、合法。说明：付款凭证需由合同双方提供，并作为结算依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为发包方违约：未按约定支付款项：需支付违约金，并承担因违约造成的损失。未按约定提供施工场地：承担因违约造成的损失，并赔偿承包方因此遭受的损失。未按约定进行验收：承担因违约造成的损失，并赔偿承包方因此遭受的损失。承包方违约：未按约定完成施工：承担违约金，并赔偿发包方因此遭受的损失。施工质量不符合约定：承担违约金，并修复或更换不合格部分。逾期交付工程：承担违约金，并赔偿发包方因此遭受的损失。第三方违约：未按约定履行职责：承担违约金，并赔偿因违约造成的损失。2.责任认定标准违约金：根据违约行为的具体情况，按照合同约定比例计算。损失赔偿：根据实际情况，按照实际损失计算。示例说明：若承包方未按约定完成施工，导致工程延期，发包方遭受损失。根据合同约定，承包方需支付违约金，并赔偿发包方因此遭受的损失。全文完。2024版新能源发电工程承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同编号2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及类型2.4项目投资额3.承包方义务3.1施工组织设计3.2工程进度保证3.3质量保证3.4安全保证3.5环保保证4.发电方义务4.1投资及融资4.2供电设施建设4.3土地征用及补偿4.4配电设施建设5.工程进度安排5.1施工准备阶段5.2施工阶段5.3竣工验收阶段6.工程质量标准6.1设计标准6.2材料标准6.3施工工艺标准6.4质量检验标准7.工程价款及支付方式7.1工程价款组成7.2工程进度款支付7.3结算与最终支付8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1承包方违约责任9.2发电方违约责任9.3第三方违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生时的处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3通知及送达地址第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址（1）发包方名称：________（2）发包方地址：________（3）承包方名称：________（4）承包方地址：________1.2合同签订日期合同签订日期为____年____月____日。1.3合同编号本合同编号为：________2.项目概况2.1项目名称项目名称：____新能源发电工程2.2项目地点项目地点：____省____市____县2.3项目规模及类型项目规模：____兆瓦项目类型：____类型（如：光伏、风电等）2.4项目投资额项目投资总额为：____元3.承包方义务3.1施工组织设计（1）承包方应按照发包方要求编制施工组织设计；（2）施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等；（3）施工组织设计经发包方审核批准后方可实施。3.2工程进度保证（1）承包方应确保工程按合同约定的时间节点完成；（2）如因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任。3.3质量保证（1）承包方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量；（2）工程质量验收合格后，承包方应提供相应的质量保证文件。3.4安全保证（1）承包方应严格遵守国家及行业安全生产法规，确保施工现场安全；（2）发生安全事故时，承包方应立即采取应急措施，并及时报告发包方。3.5环保保证（1）承包方应遵守国家及地方环保法规，确保施工过程中的环保要求；（2）施工过程中产生的废弃物应按照规定进行处理。4.发电方义务4.1投资及融资（1）发电方负责项目的投资及融资；（2）投资及融资方案应经发包方同意。4.2供电设施建设（1）发电方负责建设与本项目配套的供电设施；（2）供电设施建设方案应经发包方审核批准。4.3土地征用及补偿（1）发电方负责办理项目用地手续，并支付相应的土地补偿费用；（2）土地补偿费用应在合同签订后____个工作日内支付。4.4配电设施建设（1）发电方负责建设与本项目配套的配电设施；（2）配电设施建设方案应经发包方审核批准。5.工程进度安排5.1施工准备阶段（1）施工准备阶段时间为____个月；（2）施工准备阶段主要工作包括：施工现场平整、临时设施建设等。5.2施工阶段（1）施工阶段时间为____个月；（2）施工阶段主要工作包括：主体工程、附属设施建设等。5.3竣工验收阶段（1）竣工验收阶段时间为____个月；（2）竣工验收阶段主要工作包括：工程验收、资料整理等。头8.争议解决8.1争议解决方式（1）合同双方发生争议时，应友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地人民法院；（2）诉讼费用由败诉方承担。8.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起____个工作日内提出解决方案；（2）如双方在____个工作日内未能达成解决方案，任何一方均可向争议解决机构提起诉讼。9.违约责任9.1承包方违约责任（1）承包方未按合同约定完成工程，每延误一日，应支付合同总价款的____%作为违约金；（2）承包方未按合同约定保证工程质量，导致工程不合格，应承担返工费用及相应的违约责任。9.2发电方违约责任（1）发电方未按合同约定提供土地、资金或配套设施，每延误一日，应支付合同总价款的____%作为违约金；（2）发电方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应支付____%的滞纳金。9.3第三方违约责任（1）第三方违约导致合同无法履行，违约方应承担相应的违约责任；（2）第三方违约责任的具体赔偿标准由双方另行协商确定。10.合同解除10.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，另一方提出解除合同；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序（1）任何一方提出解除合同，应提前____个工作日书面通知对方；11.合同变更11.1合同变更条件（1）因政策调整、市场变化等原因，合同内容需要变更；（2）双方协商一致，认为有必要变更合同内容。11.2合同变更程序（1）任何一方提出合同变更，应书面通知对方；（2）双方应在____个工作日内达成书面变更协议；（3）合同变更协议经双方签字盖章后生效。12.合同终止12.1合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序（2）合同终止后，双方应进行工程验收，确认工程质量。第二部分：第三方介入后的修正13.第三方介入13.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险公司等。13.2第三方的选择与授权13.2.1合同双方应根据项目需要，共同选择合适的第三方；13.2.2第三方应具备相应的资质和经验，能够独立承担相应的责任；13.2.3合同双方应书面授权第三方在本合同项下的权利和义务。13.3第三方的责任13.3.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，独立、公正地履行职责；13.3.2第三方的责任范围和限额由合同双方在合同中明确约定。13.4第三方的权利13.4.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件，以履行其职责；13.4.2第三方有权根据合同约定，对合同执行情况