(2024版)钢筋工劳务分包工程验收合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME(2024版)钢筋工劳务分包工程验收合同本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包内容3.3劳务分包要求4.验收标准与程序4.1验收标准4.2验收程序4.3验收时间5.验收人员与职责5.1验收人员组成5.2验收人员职责5.3验收人员培训6.验收资料与报告6.1验收资料要求6.2验收报告编制6.3验收报告提交7.验收结果处理7.1验收不合格处理7.2验收合格处理7.3验收争议解决8.付款方式与进度8.1付款方式8.2付款进度8.3付款条件9.争议解决与仲裁9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3仲裁程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同变更与补充12.1合同变更条件12.2合同补充内容12.3合同变更与补充程序13.合同附件与附件说明13.1合同附件13.2附件说明14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权条款14.3其他约定事项说明第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间本合同自双方代表签字之日起生效。1.3合同生效条件本合同自签订之日起生效，并自甲方支付首笔劳务费后正式履行。2.工程概况2.1工程名称本工程名称为：______项目。2.2工程地点本工程地点位于：______。2.3工程规模本工程规模为：______。2.4工程类型本工程类型为：______。3.劳务分包内容3.1劳务分包范围乙方负责本工程中钢筋工程的劳务分包工作，包括但不限于钢筋加工、绑扎、焊接、安装等。3.2劳务分包内容具体劳务分包内容详见附件《劳务分包工程量清单》。3.3劳务分包要求乙方应按照甲方要求和相关规范进行劳务分包工作，确保工程质量、安全、进度满足合同约定。4.验收标准与程序4.1验收标准本工程验收标准参照国家相关规范及行业标准执行。4.2验收程序验收程序分为自检、互检、专检和综合验收四个阶段。4.3验收时间验收时间由甲方根据工程进度安排，并提前通知乙方。5.验收人员与职责5.1验收人员组成验收人员由甲方指定，包括项目经理、技术负责人、质量负责人等。5.2验收人员职责验收人员负责对乙方完成的劳务分包工程进行验收，确保工程质量符合要求。5.3验收人员培训验收人员应接受相关培训，具备必要的专业知识。6.验收资料与报告6.1验收资料要求乙方应提供完整的验收资料，包括但不限于施工记录、检验报告、验收记录等。6.2验收报告编制验收报告由验收人员编制，内容包括验收时间、验收结果、存在问题及处理措施等。6.3验收报告提交验收报告应在验收完成后3个工作日内提交给甲方。8.付款方式与进度8.1付款方式本合同工程款采用按月进度支付方式，甲方应在乙方提交完整的工程进度款申请及验收合格后，按约定的进度支付工程款。8.2付款进度付款进度如下：首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的10%；进度款：每月支付上月完成的工程量的90%，剩余10%作为质保金，质保期自工程验收合格之日起计算。8.3付款条件付款条件包括但不限于：乙方提交的工程进度款申请及验收合格证明；甲方对工程进度及质量的确认；乙方提供的税务发票及付款凭证。9.争议解决与仲裁9.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.3仲裁程序仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行，仲裁裁决为终局裁决。10.违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定完成工程；甲方未按合同约定支付工程款；双方违反合同约定的保密义务；任何一方违反合同约定的其他条款。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情形及损失程度确定，双方应协商一致。11.合同解除与终止11.1合同解除条件双方协商一致解除合同；一方违约导致合同无法履行；发生不可抗力致使合同无法履行。11.2合同终止条件合同约定的期限届满；工程完成且验收合格；双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止程序合同解除或终止，双方应按照合同约定或法律规定进行通知，并妥善处理善后事宜。12.合同变更与补充12.1合同变更条件双方协商一致；法律、法规、政策变化；工程实际情况变化。12.2合同补充内容合同补充内容应经双方代表签字盖章后作为合同附件。12.3合同变更与补充程序合同变更或补充，双方应按照合同约定或法律规定进行通知，并妥善处理善后事宜。13.合同附件与附件说明13.1合同附件劳务分包工程量清单；付款进度计划；验收标准及程序；双方签字盖章的合同文本。13.2附件说明附件说明应详细列明各附件的内容、用途及与合同的关系。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容、工程信息及商业秘密负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。14.2知识产权条款本合同中涉及的知识产权归各自所有者所有，未经许可不得擅自使用。14.3其他约定事项说明本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲方、乙方以外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：工程中介服务；工程咨询服务；工程监理服务；工程检测服务；工程评估服务；其他经双方同意的服务。2.第三方介入的程序2.1介入申请2.2介入同意对方应在收到介入申请后5个工作日内给予书面回复，同意或拒绝第三方介入。2.3介入协议经双方同意后，甲方、乙方与第三方应签订《第三方介入协议》，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额指第三方因提供的服务或违反《第三方介入协议》而产生的责任，其赔偿金额不得超过《第三方介入协议》约定的限额。3.2责任限额确定责任限额由甲方、乙方与第三方协商确定，并在《第三方介入协议》中明确。3.3责任限额调整如因不可抗力等原因导致责任限额不足，经三方协商一致，可对责任限额进行调整。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方责任第三方应按照《第三方介入协议》的约定，承担其提供服务的相应责任。4.2甲方责任甲方应按照本合同约定，承担其作为项目业主的相关责任。4.3乙方责任乙方应按照本合同约定，承担其作为劳务分包单位的相应责任。4.4责任划分说明第三方提供的服务质量、进度等问题，由第三方承担责任；甲方与乙方之间的合同履行问题，由甲方和乙方按照本合同约定承担责任；第三方与甲方、乙方之间的合同履行问题，由第三方与甲方、乙方按照《第三方介入协议》约定承担责任。5.第三方权利5.1第三方权利定义在本合同中，第三方权利指第三方根据《第三方介入协议》享有的权利。5.2第三方权利内容第三方权利包括但不限于：收取合理的服务费用；要求甲方、乙方提供必要的工作条件和资料；依法维护自身合法权益。6.第三方介入的合同变更与补充6.1变更与补充程序第三方介入后的合同变更与补充，按照本合同约定的合同变更与补充程序进行。6.2变更与补充内容第三方介入后的合同变更与补充内容，包括但不限于：《第三方介入协议》的具体条款；甲方、乙方与第三方之间的责任划分；第三方责任限额的确定。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议解决，按照《第三方介入协议》约定的争议解决方式执行。7.2争议解决机构争议解决机构为《第三方介入协议》约定的仲裁机构或人民法院。7.3争议解决程序争议解决程序按照《第三方介入协议》约定的程序进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.劳务分包工程量清单详细要求：列明劳务分包的具体工程内容、数量、规格、单价等；包含钢筋加工、绑扎、焊接、安装等劳务分包项目的详细描述。附件说明：附件一为劳务分包工程量清单，是合同履行的重要依据。2.付款进度计划详细要求：列明各阶段付款的时间节点、金额、支付条件等；包含首付款、进度款、质保金等支付细节。附件说明：附件二为付款进度计划，是双方履行合同款项支付义务的依据。3.验收标准及程序详细要求：列明验收的标准、程序、时间安排等；包含自检、互检、专检和综合验收的具体要求。附件说明：附件三为验收标准及程序，是工程验收的重要依据。4.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的服务内容、范围、权利、义务和责任；约定第三方责任限额及争议解决方式。附件说明：附件四为第三方介入协议，是第三方参与合同履行的重要文件。5.施工记录详细要求：记录施工过程中的重要事件、质量问题、整改措施等；包含每日施工进度、施工人员、材料使用等情况。附件说明：附件五为施工记录，是施工过程的重要记录。6.检验报告详细要求：列明工程各项检验项目的名称、标准、结果等；包含钢筋焊接、绑扎、安装等检验项目的具体数据。附件说明：附件六为检验报告，是工程质量的重要证明。7.验收报告详细要求：列明验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及处理措施等；包含工程总体质量评价、各分项工程质量评价。附件说明：附件七为验收报告，是工程验收的最终结论。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定完成工程；甲方未按合同约定支付工程款；双方违反合同约定的保密义务；任何一方违反合同约定的其他条款。2.违约责任认定标准违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。3.违约责任示例说明乙方未按合同约定完成工程，造成工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担由此产生的损失；甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并承担由此产生的损失；双方违反合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。(2024版)钢筋工劳务分包工程验收合同1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据及背景1.3合同标的及范围1.4工程概况1.5施工组织设计1.6验收标准及程序1.7质量保证1.8工程量及计价方式1.9工程进度及工期1.10验收资料及手续1.11付款方式及时间1.12违约责任1.13争议解决方式1.14合同生效、变更、解除及终止1.15其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.1发包方名称：_______1.1.2发包方地址：_______1.1.3发包方联系人：_______1.1.4发包方联系电话：_______1.1.5承包方名称：_______1.1.6承包方地址：_______1.1.7承包方联系人：_______1.1.8承包方联系电话：_______第二条合同签订依据及背景2.1合同签订依据：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合双方实际情况，经友好协商，特订立本合同。2.2合同背景：为满足_______（项目名称）工程建设的需要，发包方委托承包方进行钢筋工劳务分包工程。第三条合同标的及范围3.1合同标的：本合同标的为_______（项目名称）工程中的钢筋工劳务分包工程。3.2工程范围：包括但不限于钢筋制作、绑扎、焊接、安装等工序。第四条工程概况4.1工程名称：_______（项目名称）4.2工程地点：_______4.3工程规模：_______4.4预计工期：_______第五条施工组织设计5.1承包方应按照施工图纸和设计要求，编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、资源配置等。5.2施工组织设计应经发包方审核批准后方可实施。第六条验收标准及程序6.1验收标准：按照国家及行业相关标准、施工图纸及设计要求执行。6.2验收程序：验收分为自检、互检、专检和最终验收。6.3验收不合格的，承包方应在规定时间内进行整改，直至合格。第七条质量保证7.1承包方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。7.2质量保证措施：7.1.1施工过程中，承包方应建立质量管理体系，确保施工过程受控。7.1.2承包方应配备合格的技术人员和质量检验人员。7.1.3承包方应定期对施工过程进行质量检查，发现问题及时整改。7.1.4验收合格后，承包方应提供相关质量证明文件。第八条工程量及计价方式8.1工程量：本合同工程量按施工图纸及设计要求进行计算，具体工程量以施工图纸及工程量清单为准。8.2计价方式：本合同采用固定单价合同，工程量清单中所列单价固定不变，按实际完成的工程量结算。8.3工程量清单：8.3.1钢筋制作工程量清单8.3.2钢筋绑扎工程量清单8.3.3钢筋焊接工程量清单8.3.4钢筋安装工程量清单第九条工程进度及工期9.1工程进度：承包方应按照施工组织设计中的进度计划进行施工，确保按期完成工程。9.2工期：本合同工期为_______（具体日期），自合同生效之日起计算。9.3工期延误：如因承包方原因造成工期延误，每延误一天，承包方应向发包方支付_______元违约金。第十条验收资料及手续10.1验收资料：承包方应按照合同约定和相关规定，整理齐全验收所需资料。10.2验收手续：10.2.1承包方应在工程完工后_______日内向发包方提交验收申请。10.2.2发包方应在收到验收申请后_______日内组织验收。10.2.3验收合格后，双方应在验收记录上签字确认。第十一条付款方式及时间11.1付款方式：本合同工程款采用分期付款方式。11.2付款时间：11.2.1首付款：合同签订后_______日内支付_______%。11.2.2进度款：按工程进度支付，每完成一定比例的工程量后支付相应比例的工程款。11.2.3结算款：工程验收合格后_______日内支付_______%。11.2.4保修金：验收合格后_______日内支付_______%作为保修金。第十二条违约责任12.1发包方违约责任：12.1.1未按时支付工程款的，每延误一日，发包方应向承包方支付_______元违约金。12.1.2未按时组织验收的，每延误一日，发包方应向承包方支付_______元违约金。12.2承包方违约责任：12.2.1未按时完成工程的，每延误一日，承包方应向发包方支付_______元违约金。12.2.2施工质量不合格的，承包方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。第十三条争议解决方式13.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同生效、变更、解除及终止14.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的变更、解除及终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1第三方：在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。15.1.2第三方介入：指在合同履行过程中，甲乙双方一致同意并邀请第三方参与合同的相关活动，包括但不限于监督、监理、检测、咨询、仲裁等。15.2第三方介入的目的15.2.1保证工程质量，确保工程按期完成。15.2.2增加合同履行的透明度，降低合同风险。15.3第三方介入的流程15.3.1甲乙双方协商确定需要介入的第三方。15.3.2双方共同与第三方签订相应的合作协议或委托书。15.3.3第三方按照合作协议或委托书的规定，履行相应的职责。15.4第三方的责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其合作协议或委托书中的规定执行。15.4.2如无具体约定，第三方的责任限额为合同总价的一定比例，如_______%。15.5第三方与其他各方的责任划分15.5.1第三方仅对甲乙双方负责，不对施工现场的其他人员或第三方负责。15.5.2第三方的职责范围应在合作协议或委托书中明确约定。15.5.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.6第三方介入的额外条款15.6.1第三方介入的费用由甲乙双方协商分摊，具体金额在合作协议或委托书中明确。15.6.2第三方介入的费用应计入合同总价中。15.6.3第三方介入的费用支付方式及时间，按照合作协议或委托书的规定执行。15.7第三方介入的变更15.7.1如需变更第三方的介入内容或职责，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。15.7.2变更协议经双方签字盖章后生效。15.8第三方介入的解除15.8.1如第三方无法履行职责或违反合作协议或委托书的规定，甲乙双方有权解除其介入。15.8.2第三方介入解除后，甲乙双方应根据实际情况，协商处理相关事宜。15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。15.9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。15.10第三方介入的记录与报告15.10.1第三方在介入过程中应定期向甲乙双方提交工作记录和报告。15.10.2甲乙双方应妥善保存第三方提交的记录和报告，作为合同履行的证据。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包含工程项目的所有施工图纸、设计文件、技术规范和施工标准。说明：施工图纸及技术规范是施工的依据，必须详细、准确，并符合国家及行业标准。2.附件二：工程量清单详细要求：包括钢筋制作、绑扎、焊接、安装等所有工程项目的工程量清单。说明：工程量清单是工程计价的基础，应详细列出每项工程的数量、单位、单价及总价。3.附件三：施工组织设计详细要求：包含施工方案、进度计划、资源配置、质量保证措施等内容。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工有序、高效。4.附件四：验收记录及报告详细要求：记录验收过程、验收结果、验收人员及验收日期。说明：验收记录及报告是工程质量的重要证明，应真实、完整。5.附件五：付款申请及支付凭证详细要求：包括付款申请单、银行付款凭证、发票等。说明：付款申请及支付凭证是款项支付的依据，应确保支付的真实性和合法性。6.附件六：第三方合作协议或委托书详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务及责任限额。说明：第三方合作协议或委托书是第三方介入的依据，应确保各方权益。7.附件七：变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方协商意见及变更后的合同条款。说明：变更协议是合同变更的正式文件，应确保变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延误一日，违约方应向守约方支付_______元违约金。示例：承包方未能在合同约定的工期完成工程，应支付每日_______元的违约金。2.违约行为：施工质量不符合合同约定。责任认定标准：违约方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。示例：钢筋焊接质量不达标，承包方需返工并承担返工费用。3.违约行为：未按时支付工程款。责任认定标准：每延误一日，违约方应向守约方支付_______元违约金。示例：发包方未按时支付进度款，应支付每日_______元的违约金。4.违约行为：泄露商业秘密。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿守约方损失。示例：承包方泄露发包方商业秘密，应承担法律责任并赔偿损失。5.违约行为：违反合同约定的其他行为。责任认定标准：根据具体情况，违约方应承担相应的法律责任或赔偿损失。示例：承包方未经发包方同意擅自改变施工方案，应承担相应责任。全文完。(2024版)钢筋工劳务分包工程验收合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包内容3.1钢筋工程范围3.2工程量清单3.3工程质量要求4.合同工期4.1计划工期4.2实际工期调整5.验收标准及程序5.1验收标准5.2验收程序5.3验收资料要求6.验收组织及责任6.1验收组织6.2责任划分7.验收费用及支付7.1验收费用7.2费用支付方式7.3支付时间节点8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1工程量清单12.2验收标准12.3其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册地址1.1.4分包方联系电话1.1.5分包方开户银行及账号1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册地址1.2.4总包方联系电话1.2.5总包方开户银行及账号1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称1.3.2监理单位法定代表人1.3.3监理单位注册地址1.3.4监理单位联系电话1.3.5监理单位开户银行及账号2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程全称2.1.2工程简称2.2工程地点2.2.1工程具体地址2.2.2工程周边环境2.3工程规模2.3.1工程占地面积2.3.2工程建筑面积2.4工程类型2.4.1工程分类2.4.2工程等级3.工程承包内容3.1钢筋工程范围3.1.1钢筋种类及规格3.1.2钢筋加工要求3.1.3钢筋安装要求3.2工程量清单3.2.1钢筋工程量3.2.2其他相关工程量3.3工程质量要求3.3.1钢筋原材料质量要求3.3.2钢筋加工质量要求3.3.3钢筋安装质量要求4.合同工期4.1计划工期4.1.1工期开始时间4.1.2工期结束时间4.2实际工期调整4.2.1工期调整条件4.2.2工期调整程序5.验收标准及程序5.1验收标准5.1.1钢筋原材料验收标准5.1.2钢筋加工验收标准5.1.3钢筋安装验收标准5.2验收程序5.2.1验收申请5.2.2验收组织5.2.3验收实施5.2.4验收结论5.3验收资料要求5.3.1验收报告5.3.2验收照片5.3.3验收记录6.验收组织及责任6.1验收组织6.1.1验收委员会组成6.1.2验收委员会职责6.2责任划分6.2.1分包方责任6.2.2总包方责任6.2.3监理单位责任8.违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按时完成工程量8.1.2分包方工程不符合质量要求8.1.3分包方未按时提交验收申请8.1.4分包方违反合同约定8.2违约责任承担8.2.1分包方应承担的经济责任8.2.2分包方应承担的违约金8.2.3分包方应承担的赔偿金8.2.4分包方应承担的其他违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决途径9.1.2争议解决期限9.2争议解决机构9.2.1仲裁机构9.2.2诉讼法院9.3争议解决程序9.3.1争议提交程序9.3.2争议审理程序9.3.3争议执行程序10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1分包方严重违约10.1.2总包方严重违约10.1.3不可抗力因素10.2合同解除程序10.2.1解除合同通知10.2.2解除合同确认10.2.3解除合同后的责任承担11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同登记备案11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格11.2.2合同期满11.2.3合同解除12.合同附件12.1工程量清单12.1.1钢筋工程量清单12.1.2其他相关工程量清单12.2验收标准12.2.1钢筋验收标准12.2.2其他相关验收标准12.3其他相关文件12.3.1合同双方身份证明12.3.2银行开户证明12.3.3其他必要文件13.合同签署13.1签署时间13.1.1签署具体日期13.2签署地点13.2.1签署具体地点13.3签署人员13.3.1分包方法定代表人13.3.2总包方法定代表人13.3.3监理单位负责人14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1合同适用法律14.2通知方式14.2.1通知送达方式14.3合同修改14.3.1合同修改程序14.4合同份数14.4.1合同正本份数14.4.2合同副本份数第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、技术支持或中介协调的个人、机构或其他实体。15.1.2第三方不包括甲乙双方的雇员或代表。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程效率和质量15.2.2协调解决合同执行中的争议15.2.3提供专业技术支持15.3第三方介入类型15.3.1技术咨询方15.3.2监理机构15.3.3中介协调方15.3.4其他第三方16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方由甲乙双方共同协商确定。16.1.2第三方需具备相应的资质和能力。16.2第三方介入申请16.2.1第三方介入需提前向甲乙双方提出申请。16.2.2申请内容包括介入目的、介入方案、预期效果等。16.3第三方介入批准16.3.1甲乙双方需在收到申请后一定期限内给予批准或拒绝。16.3.2批准后，第三方介入正式开始。17.第三方责任17.1责任范围17.1.1第三方在其专业领域内提供的服务和咨询。17.1.2第三方协调解决甲乙双方在合同执行过程中的争议。17.1.3第三方提供的专业技术支持。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定。17.2.2责任限额包括但不限于因第三方原因造成的经济损失、合同违约金等。17.2.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方同意。17.3责任免除17.3.1因不可抗力导致第三方无法履行合同义务的，免除其责任。17.3.2因甲乙双方原因导致第三方无法履行合同义务的，第三方不承担责任。18.第三方权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。18.2第三方有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。18.3第三方有权根据合同约定和实际情况调整其服务内容和方式。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方对甲方承担的责任和义务，甲方不得向乙方追究。19.1.2第三方与甲方之间的争议，由双方自行解决。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方的责任和义务，乙方不得向甲方追究。19.2.2第三方与乙方之间的争议，由双方自行解决。19.3第三方与甲乙双方的共同责任19.3.1如第三方在执行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，甲乙双方均有权向第三方追偿。19.3.2如第三方在执行合同过程中，因甲乙双方的原因造成第三方损失的，甲乙双方应承担连带责任。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入后，如需对合同进行变更，需经