版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度现浇楼板工程合同工期延误合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同总价3.工程工期3.1确定的工期3.2延期规定3.3延期计算方法4.工期延误原因4.1自然因素4.2社会因素4.3政府因素4.4施工单位原因4.5设计单位原因4.6材料供应原因5.工期延误责任划分5.1双方责任5.2第三方责任5.3不可抗力6.延期赔偿6.1延期赔偿标准6.2延期赔偿计算方法6.3延期赔偿支付方式7.工期延误处理程序7.1延期申报7.2延期审核7.3延期确认7.4延期通知8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同变更与解除的条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除条件11.1合同解除的情形11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.附件13.1合同附件清单13.2附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称住宅小区现浇楼板工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模建筑面积:50000平方米2.4工程类型住宅楼板现浇工程2.5工程合同总价人民币伍佰万元整(¥5000000.00)3.工程工期3.1确定的工期本工程计划开工日期为2024年1月1日,竣工日期为2024年6月30日,工期共计6个月。3.2延期规定如因不可抗力、政府行为或其他非施工单位原因导致工期延误,工期可相应顺延,但最长不超过原定工期的20%。3.3延期计算方法工期延误的计算以实际延误的天数为准,自工期延误开始之日起计算。4.工期延误原因4.1自然因素地震、洪水、台风等自然灾害。4.2社会因素战争、动乱、政府政策变化等社会因素。4.3政府因素政府规划调整、土地征用、市政设施建设等政府行为。4.4施工单位原因施工组织管理不善、施工技术不当、施工质量不合格等。4.5设计单位原因设计变更、设计错误等。4.6材料供应原因材料供应商不能按时提供合格材料等。5.工期延误责任划分5.1双方责任因乙方原因导致的工期延误,由乙方承担全部责任;因甲方原因导致的工期延误,由甲方承担全部责任。5.2第三方责任因第三方原因导致的工期延误,责任由第三方承担,双方应积极配合处理。5.3不可抗力因不可抗力导致的工期延误,经确认后,工期相应顺延,责任免除。6.延期赔偿6.1延期赔偿标准每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金。6.2延期赔偿计算方法延期赔偿总额=延误天数×合同总价×千分之一。6.3延期赔偿支付方式乙方应在工期延误后7个工作日内,向甲方支付延期赔偿金。8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1合同变更条件在合同履行过程中,如因工程变更、设计变更等原因需要变更合同内容,双方应协商一致,并签订书面变更协议。8.1.2合同变更程序变更合同内容时,双方应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。8.2合同解除8.2.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方在合理期限内未得到解决;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)合同目的无法实现;(4)双方协商一致解除合同。8.2.2合同解除程序一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除理由。对方在接到通知后,应在7日内给予答复。如双方同意解除,应签订书面解除协议。9.违约责任9.1违约情形(1)未按时完成工程;(2)工程质量不符合合同约定;(3)未按时支付工程款项;(4)泄露对方商业秘密;(5)其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿损失;(3)采取补救措施;(4)承担其他法律责任。9.3违约责任赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定,但不得超过合同总价的10%。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同所在地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构(1)仲裁委员会;(2)合同所在地人民法院。10.3争议解决程序双方应按照所选争议解决机构的程序进行。11.合同解除条件11.1合同解除的情形(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)合同目的无法实现;(3)一方严重违约,另一方在合理期限内未得到解决;(4)双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除理由。对方在接到通知后,应在7日内给予答复。如双方同意解除,应签订书面解除协议。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件;(3)合同解除或终止的其他法律事实。12.3合同终止程序合同终止时,双方应办理合同终止手续,包括但不限于:(1)编制工程结算报告;(2)清理工程现场;(3)支付剩余款项;(4)办理相关手续。13.附件13.1合同附件清单(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)工程进度计划;(4)合同变更协议;(5)其他附件。13.2附件内容附件内容应符合合同约定,并作为合同组成部分。14.其他约定事项14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。14.2合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、鉴定方、检测方、保险公司等。15.2第三方介入情形(1)工程质量争议;(2)工程进度争议;(3)合同履行过程中的其他争议;(4)合同约定需要第三方介入的情形。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中,因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定(1)第三方合同约定的责任限额;(2)合同双方协商确定的责任限额;(3)法律规定或行业标准确定的责任限额。17.第三方责权利界定17.1第三方权利(1)根据合同约定和实际需要,第三方有权对工程质量、进度等进行监督检查;(2)第三方有权要求合同双方提供相关资料和信息;(3)第三方有权提出对工程质量、进度等方面的意见和建议。17.2第三方义务(1)第三方应按照合同约定和实际需要,履行监督检查、咨询、鉴定、检测等职责;(2)第三方应确保其提供的意见、建议或报告的客观、公正、准确;(3)第三方应保守合同双方的商业秘密。17.3第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与合同双方的关系是独立的,第三方不得与合同一方单独达成有损另一方利益的协议;(2)第三方在履行职责过程中,应公平对待合同双方,不得偏袒任何一方;(3)第三方在介入合同履行过程中,应遵守相关法律法规和行业标准。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请任何一方认为需要第三方介入时,应向合同另一方提出书面申请,说明介入原因和预期目标。18.2第三方介入审核合同另一方应在收到介入申请后7日内,对介入申请进行审核,并决定是否同意第三方介入。18.3第三方介入实施双方同意第三方介入后,应签订书面协议,明确第三方介入的具体内容和期限。19.第三方介入费用19.1费用承担第三方介入费用由合同双方按照约定比例分担,或由合同约定的一方承担。19.2费用支付第三方介入费用应在第三方介入前或介入过程中,按照合同约定支付。20.第三方介入终止20.1第三方介入终止条件(1)合同争议得到解决;(2)合同履行完成;(3)合同双方协商一致终止;(4)法律法规规定的其他终止情形。20.2第三方介入终止程序第三方介入终止时,合同双方应签订书面协议,明确终止原因和后续处理事宜。21.第三方介入争议处理21.1争议处理方式第三方介入过程中发生争议,应按照合同约定的争议解决方式处理。21.2争议处理机构争议处理机构可以是合同双方约定的机构,也可以是合同约定的争议解决机构。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸要求:提供详细的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,并标明尺寸、材料、工艺要求。2.工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括分项工程、工程量、单价、合价等。3.工程进度计划要求:制定详细的工程进度计划,包括各阶段的开始时间和结束时间。4.合同变更协议要求:任何合同变更均需签订书面协议,明确变更内容、原因、双方责任等。5.工程验收报告要求:工程完工后,需提供详细的工程验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结果等。6.工程结算报告要求:工程完工并验收合格后,需提供详细的工程结算报告,包括结算金额、结算依据等。7.工程质量检测报告要求:对工程关键部位进行质量检测,并提供检测报告。8.工程进度款支付凭证要求:提供工程进度款支付的相关凭证,包括付款申请、支付凭证等。9.第三方介入协议要求:第三方介入时,需签订书面协议,明确第三方介入的具体内容和期限。10.争议解决协议要求:发生争议时,双方应签订书面协议,明确争议解决方式和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按时完成工程:导致工程进度延误,影响工程整体进度。(2)工程质量不符合合同约定:导致工程存在安全隐患或质量问题。(3)未按时支付工程款项:导致施工单位资金周转困难。(4)泄露对方商业秘密:损害对方利益。(5)违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准(1)违约行为的性质和严重程度;(2)违约行为对合同履行的影响;(3)违约行为的持续时间;(4)违约行为造成损失的金额。3.违约责任认定示例示例一:若乙方未按时完成工程,导致工期延误3个月,造成甲方经济损失10万元,则乙方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿甲方经济损失。示例二:若甲方未按时支付工程款项,导致乙方资金周转困难,造成乙方经济损失5万元,则甲方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿乙方经济损失。全文完。2024年度现浇楼板工程合同工期延误合同1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型2.工期延误原因及责任划分2.1延期原因认定2.2责任划分原则2.3责任主体3.延期赔偿及补偿3.1延期赔偿标准3.2延期赔偿计算方法3.3延期赔偿支付方式4.工期延误处理流程4.1报告及审批程序4.2延期处理措施4.3工期延误确认及处理5.工程进度控制5.1工程进度计划5.2进度控制措施5.3进度偏差及调整6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量责任追究7.施工安全与环境保护7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施8.付款方式及进度款支付8.1付款方式8.2进度款支付条件8.3付款期限及利息9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.合同附件12.1附件一:工程概况表12.2附件二:工程进度计划表12.3附件三:工程质量标准表12.4附件四:安全生产及环境保护措施表12.5附件五:付款方式及进度款支付表13.其他约定事项13.1法律法规及政策13.2不可抗力13.3违约责任13.4合同解释14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2024年度现浇楼板工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程规模:[具体面积或工程量]1.4工程类型:住宅楼现浇楼板工程2.工期延误原因及责任划分2.1延期原因认定:天气因素:如连续降雨、极端气温等不可抗力:如地震、洪水等自然灾害设计变更:因设计变更导致工程量增加或结构调整材料供应:因材料供应商原因导致的材料延误施工管理:因施工组织不当或施工人员不足导致的延误2.2责任划分原则:工期延误责任按实际情况划分,明确责任主体双方应积极协商解决,协商不成可通过法定程序解决2.3责任主体:施工方:因施工原因导致的工期延误设计方:因设计原因导致的工期延误业主方:因业主方原因导致的工期延误3.延期赔偿及补偿3.1延期赔偿标准:按照合同约定每日赔偿金额计算每日赔偿金额不超过合同总额的[具体比例]3.2延期赔偿计算方法:延期天数乘以每日赔偿金额3.3延期赔偿支付方式:双方协商确定,可通过银行转账或现金支付4.工期延误处理流程4.1报告及审批程序:施工方应及时向业主方报告工期延误情况业主方应在收到报告后[具体时间]内进行审批4.2延期处理措施:采取措施加快工程进度,减少工期延误优化施工组织,确保工程顺利进行4.3工期延误确认及处理:业主方根据实际情况确认工期延误双方协商确定处理方案,包括赔偿及补偿5.工程进度控制5.1工程进度计划:施工方应编制详细的工程进度计划,包括各阶段工期及节点5.2进度控制措施:加强现场管理,确保施工人员到位严格控制材料进场时间,确保材料供应定期检查工程进度,及时发现问题并解决5.3进度偏差及调整:如出现进度偏差,施工方应及时调整进度计划业主方有权要求施工方采取措施纠正进度偏差6.工程质量要求6.1质量标准:符合国家及行业相关质量标准6.2质量检查与验收:施工方应按计划进行自检,确保工程质量业主方有权进行抽查,对不合格工程进行整改6.3质量责任追究:施工方对工程不合格承担全部责任业主方有权要求施工方承担相应的经济损失7.施工安全与环境保护7.1安全生产要求:严格执行国家及行业安全生产规定7.2安全生产措施:制定安全生产规章制度,加强安全教育配备必要的安全防护设施,确保施工安全7.3环境保护要求:严格执行国家及地方环境保护法规7.4环境保护措施:减少施工过程中的噪音、粉尘等污染合理利用资源,减少施工废弃物排放8.付款方式及进度款支付8.1付款方式:采用分阶段付款方式,包括预付款、进度款和结算款预付款:合同签订后[具体比例],在工程开工前支付进度款:按月进度支付,每月支付[具体比例]结算款:工程完工并验收合格后支付剩余款项8.2进度款支付条件:工程进度达到约定的比例工程质量达到验收标准相关手续齐全,包括但不限于施工许可证、验收报告等8.3付款期限及利息:付款期限为收到支付申请后的[具体天数]如逾期付款,按日计收[具体比例]的逾期利息9.合同解除及终止9.1合同解除条件:双方协商一致一方严重违约,经催告后仍未纠正发生不可抗力事件,且合同无法继续履行9.2合同终止条件:工程按合同约定全部完工并验收合格双方约定的合同终止事由发生9.3合同解除或终止后的处理:双方应及时进行合同解除或终止手续的办理未支付款项应按约定支付,并承担相应的违约责任10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决协商不成,提交[具体仲裁机构]仲裁10.2争议解决机构:[具体仲裁机构名称]10.3争议解决程序:双方应按照仲裁机构的规定提交仲裁申请仲裁机构依法进行审理并作出裁决11.合同生效及终止日期11.1合同生效条件:双方签字盖章业主方支付预付款11.2合同终止条件:工程完工并验收合格双方约定的合同终止事由发生11.3合同生效及终止日期:合同生效日期为[具体日期]合同终止日期为[具体日期]12.合同附件12.1附件一:工程概况表12.2附件二:工程进度计划表12.3附件三:工程质量标准表12.4附件四:安全生产及环境保护措施表12.5附件五:付款方式及进度款支付表13.其他约定事项13.1法律法规及政策:合同履行过程中,双方应遵守国家法律法规和政策13.2不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方13.3违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失13.4合同解释:合同条款如有歧义,以双方协商一致的解释为准14.合同签署及生效日期14.1签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签署地点:[具体地点]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指第三方包括但不限于监理方、检测方、咨询方、仲裁机构、法律顾问等。第三方应具备相应的资质和授权,能够独立行使职责和权利。15.2第三方介入原因:为保证工程质量和进度,提高合同履行的效率。应甲乙双方要求或合同约定,第三方介入协助解决合同履行中的问题。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任,由第三方承担。第三方在执行甲乙双方委托的任务时,对甲乙双方不承担直接责任。16.2第三方责任限额:第三方责任限额应根据其提供的专业服务性质和合同约定确定。第三方责任限额不超过合同总额的[具体比例]。17.第三方介入程序17.1第三方选定:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议。第三方应具备完成委托任务的必要条件和能力。17.2第三方职责:第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行相应的职责。第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况。18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1第三方与甲方的权利义务:第三方应积极配合甲方的工作,确保甲方利益不受损害。甲方应向第三方提供必要的资料和条件,支持第三方工作。18.2第三方与乙方的权利义务:第三方应遵守乙方的施工计划和规定,确保施工顺利进行。乙方应向第三方提供必要的施工场地和条件,支持第三方工作。18.3第三方与甲乙双方共同的权利义务:第三方应协助甲乙双方解决合同履行中的问题。甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行职责。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更申请:甲乙双方或第三方可根据实际情况,提出合同变更申请。19.2合同变更审批:合同变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。19.3合同变更生效:合同变更协议签订后,自双方签字之日起生效。20.第三方介入的费用承担20.1费用承担原则:第三方介入费用按合同约定或实际发生额计算。第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况分摊。20.2费用支付:第三方介入费用应在合同约定的时间内支付。如有争议,按合同约定的争议解决方式处理。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止条件:工程按合同约定全部完工并验收合格。第三方介入任务完成或合同约定的终止事由发生。21.2合同终止程序:第三方介入合同终止需经甲乙双方协商一致。第三方介入合同终止后,应进行必要的清算和交接工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况表详细内容:工程名称、地点、规模、类型、合同签订日期、预付款比例、进度款支付比例等。说明:用于记录工程的基本信息和合同关键条款。2.附件二:工程进度计划表详细内容:各阶段工期、节点、关键路径、进度控制措施等。说明:用于指导工程进度,确保工程按计划进行。3.附件三:工程质量标准表详细内容:质量标准、验收标准、检测方法、不合格处理措施等。说明:用于确保工程质量达到合同约定的标准。4.附件四:安全生产及环境保护措施表详细内容:安全生产规章制度、环境保护措施、应急预案等。说明:用于确保施工过程中的安全和环保。5.附件五:付款方式及进度款支付表详细内容:付款方式、进度款支付条件、支付期限、逾期利息等。说明:用于规范付款流程,保障双方的权益。6.附件六:第三方介入协议详细内容:第三方介入原因、职责、费用、责任限额等。说明:用于明确第三方介入的具体事项和双方的权利义务。7.附件七:合同变更协议详细内容:变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:用于记录合同变更的详细情况和生效日期。8.附件八:违约责任认定书详细内容:违约行为、责任认定、赔偿金额等。说明:用于记录违约行为的认定和相应的赔偿措施。9.附件九:争议解决协议详细内容:争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:用于明确争议解决的途径和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定时间完成工程。设计方提供的设计文件不符合质量标准。业主方未按合同约定支付款项。第三方未按协议履行职责。合同双方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准:违约方应根据合同约定承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、终止合同等。赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。3.违约责任示例:施工方未按合同约定时间完成工程,延误工期30天,按照每日赔偿金额计算,赔偿业主方[具体金额]。设计方提供的设计文件存在重大设计缺陷,导致工程返工,赔偿施工方[具体金额]。业主方未按合同约定支付进度款,逾期支付[具体天数],按日计收[具体比例]的逾期利息。第三方未按协议履行职责,导致工程延误,赔偿甲乙双方[具体金额]。全文完。2024年度现浇楼板工程合同工期延误合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工期延误原因3.1天然灾害3.2政府行为3.3不可抗力3.4施工方原因3.5业主方原因4.工期延误责任划分4.1施工方责任4.2业主方责任5.工期延误处理5.1延期时间计算5.2延期费用计算5.3延期责任追究6.工程进度款支付6.1支付比例6.2支付时间6.3支付方式7.工程验收及交付7.1验收标准7.2验收程序7.3交付时间8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.合同生效12.1生效时间12.2生效条件13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1通知方式14.2合同修订14.3合同解释14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:_________________1.1.2乙方:_________________1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:_________________1.2.2乙方地址:_________________1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:_________________联系电话:_________________1.3.2乙方联系人:_________________联系电话:_________________2.工程概况2.1工程名称:2024年度现浇楼板工程2.2工程地点:_________________2.3工程规模:_________________2.4工程内容:包括现浇楼板的施工、质量控制、验收及交付等。3.工期延误原因3.1天然灾害:指地震、洪水、台风等不可预见、不可避免的自然现象。3.2政府行为:指政府或政府有关部门的行政行为或政策调整。3.3不可抗力:指战争、动乱、疫情等不可预见、不可避免的社会现象。3.4施工方原因:指施工方自身原因导致的工期延误,如施工计划不合理、施工人员不足等。3.5业主方原因:指业主方自身原因导致的工期延误,如提供材料不及时、场地未按时交付等。4.工期延误责任划分4.1施工方责任:因施工方原因导致的工期延误,由施工方自行承担相应的责任。4.2业主方责任:因业主方原因导致的工期延误,由业主方承担相应的责任。5.工期延误处理5.1延期时间计算:以实际延误时间为准,从合同约定的工期开始计算。5.2延期费用计算:根据合同约定的费率,按照实际延误时间计算延期费用。5.3延期责任追究:因延误导致合同双方损失,由责任方承担相应的责任。6.工程进度款支付6.1支付比例:按照工程进度分期支付,具体比例由合同双方协商确定。6.2支付时间:根据工程进度,每完成一定比例后支付相应款项。6.3支付方式:采用银行转账或现金支付,具体方式由合同双方协商确定。7.工程验收及交付7.1验收标准:按照国家相关标准和合同约定进行验收。7.2验收程序:由合同双方共同组成验收小组,按照约定程序进行验收。7.3交付时间:在工程验收合格后,乙方应在合同约定的时间内完成交付。8.争议解决8.1争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,提交_________________仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构:_________________仲裁委员会。8.3争议解决程序:仲裁庭由三名仲裁员组成,其中甲方仲裁员一名,乙方仲裁员一名,首席仲裁员由双方协商确定或由仲裁委员会指定。9.违约责任9.1违约行为:包括但不限于未按时完成工程、质量不达标、逾期付款等。9.2违约责任承担:违约方应当承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约赔偿:违约金的计算标准按照合同约定的比例和违约金额确定,赔偿损失根据实际损失进行计算。10.合同解除10.1解除条件:发生不可抗力、合同双方协商一致、一方违约严重等情形。10.2解除程序:任何一方要求解除合同,应当提前____天书面通知对方,并说明解除原因。11.合同终止11.1终止条件:合同约定的工期届满、工程验收合格、双方协商一致解除合同等。11.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并对剩余工程进行移交。11.3终止后果:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项和遗留问题。12.合同生效12.1生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效条件:本合同经双方授权代表签字盖章,并经相关政府部门批准后生效。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1通知方式:本合同的通知应以书面形式发送,发送至对方提供的地址或联系方式。14.2合同修订:本合同如有修订,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3合同解释:本合同的解释以中文为准,如有歧义,由双方协商解决。14.4合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义:指在本合同履行过程中,由合同双方或其中一方邀请或聘请的,为合同履行提供专业服务或协助的非合同当事人。15.2第三方介入的范围:包括但不限于监理、咨询、检测、评估、保险、法律服务等。16.第三方介入的程序16.1介入申请:合同双方或其中一方需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入的目的、范围和预期效果。16.2介入同意:对方收到介入申请后,应在____日内给予书面答复,同意或拒绝第三方介入。16.3介入协议:双方同意第三方介入后,应与第三方签订介入协议,明确介入的具体内容、期限、费用和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义:指第三方在履行其职责过程中,因过错导致合同双方或其中一方损失时,应承担的最高赔偿限额。17.2责任限额的确定:责任限额应根据第三方的资质、服务内容和合同约定进行确定,并在介入协议中明确。17.3责任限额的调整:在介入过程中,如发生特殊情况导致责任限额需要调整,双方应协商一致后进行修改。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责权利划分:18.1.1责任:第三方应按照介入协议履行职责,对因自身过错造成的损失承担赔偿责任。18.1.2权利:第三方有权要求甲方提供必要的信息和资料,以及按照介入协议约定的报酬。18.1.3利益:第三方在履行职责过程中,有权获得甲方支付的报酬和合理费用。18.2第三方与乙方的责权利划分:18.2.1责任:第三方应按照介入协议履行职责,对因自身过错造成的损失承担赔偿责任。18.2.2权利:第三方有权要求乙方提供必要的信息和资料,以及按照介入协议约定的报酬。18.2.3利益:第三方在履行职责过程中,有权获得乙方支付的报酬和合理费用。18.3第三方与合同双方的责任划分:18.3.1合同双方应共同监督第三方的工作,确保其履行职责。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 供电所设备巡视检查制度范文(2篇)
- 2024年商务居间合同范本(影视制作项目)3篇
- 2024年度危险品运输合同范本汇编大全3篇
- 2024年商业场地租赁协议书:带物业管理服务租赁合同2篇
- 2024年度印刷设备采购与印刷服务合同范本2篇
- 2024年制造业人才引进居间服务合同模板(含培训)3篇
- 2024年度品牌授权合同标的品牌使用权与授权范围2篇
- 2024年度商品砂浆市场推广及销售代理合同2篇
- 2024年商铺五年租赁合同(含租赁期间设施设备维护)3篇
- 2024年度卫星通信服务合同(国际远程通信)2篇
- 组织的高效沟通ppt课件
- 幼小衔接家长会PPT课件:如何做好幼小衔接
- 中考、高考标准答题卡答题注意事项ppt课件
- VTE预防健康教育ppt课件(PPT 42页)
- 分户验收表格(全部)(18341)
- 最新laravel框架
- 3、信息系统及其建设软件工程基础7.24
- 中药分类大全
- 精文减会经验交流材料
- 管道定额价目表
- 真崎航の21部
评论
0/150
提交评论