2025深圳商品房预售合同书范本_第1页
2025深圳商品房预售合同书范本_第2页
2025深圳商品房预售合同书范本_第3页
2025深圳商品房预售合同书范本_第4页
2025深圳商品房预售合同书范本_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:甲方(出卖人):住所地:联系方式:乙方(买受人):住所地:联系方式:第一条房屋基本情况1.1房屋坐落:深圳市区街道路号栋单元层号。1.2房屋结构:。1.3房屋面积:平方米。1.4房屋用途:。第二条房屋价格与支付方式2.1房屋总价款为人民币(大写):元整(小写):元。2.2乙方支付房价款的方式如下:(1)一次性付款:乙方应在本合同签订之日起个工作日内,将全部房价款支付至甲方指定的账户。(2)分期付款:乙方应在本合同签订之日起个工作日内支付首期房价款,后续按照双方约定的分期付款计划支付剩余房价款。2.3乙方支付房价款后,甲方应及时为乙方办理房屋产权转移登记手续。第三条交付及验收3.1甲方应按照本合同约定的交付条件,向乙方交付该房屋。3.2乙方应在收到甲方交付的房屋后,按照约定的期限内对房屋进行验收。3.3验收合格的,乙方应签署验收合格证明;验收不合格的,甲方应在乙方提出书面异议后个工作日内予以整改,并承担产生的费用。第四条质量保证4.1甲方保证该房屋符合国家关于建筑工程质量的标准和规定。4.2甲方在出售该房屋前应将房屋的质量和使用注意事项告知乙方。4.3甲方在出售该房屋后,应承担质量保证责任,具体责任按照相关法律法规的规定执行。第五条售后服务5.1甲方应提供该房屋的售后服务,包括协助乙方办理产权转移登记手续、提供房屋维修等服务。5.2甲方应在收到乙方维修申请后个工作日内予以答复,并在个工作日内完成维修。第六条违约责任6.1甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的义务,如一方违约,应承担违约责任。6.2甲方未按本合同约定交付房屋的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为本合同约定的房屋总价款的%。6.3乙方未按本合同约定支付房价款的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为本合同约定的房屋总价款的%。第七条争议解决7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(出卖人):乙方(买受人):签订日期:注意事项及解决办法:1.确保合同双方主体资格合法,具有购房资格和能力。解决办法:甲方应核实乙方的主体资格,包括但不限于查询乙方的身份证、户口本、婚姻状况证明等;乙方应如实提供相关资料,并保证其真实性。2.明确房屋具体位置、面积、结构等基本情况,避免出现误解或纠纷。解决办法:在合同中详细描述房屋的位置、面积、结构等基本情况,并提供相应的图纸、资料供乙方参考。3.约定清楚房价款支付方式、时间,确保款项安全、及时到账。解决办法:双方在合同中明确支付方式、时间等细节,并约定甲方在收到房价款后应及时出具收款凭证。4.明确交付及验收标准,确保房屋质量符合约定。解决办法:合同中应明确交付条件及验收标准,甲方按照约定交付房屋,乙方按照约定进行验收。5.注意售后服务事项,如产权转移登记、房屋维修等。解决办法:甲方应提供相应的售后服务,并在合同中明确服务内容、时间等。6.约定违约责任,确保双方权益。解决办法:合同中应明确违约责任及违约金的计算方式,以便在发生违约情况时,按照约定承担责任。7.约定争议解决方式,确保纠纷得到及时、有效的解决。解决办法:双方在合同中约定争议解决方式,如友好协商、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释:1.甲方(出卖人):指出售房屋的一方,通常是房地产开发商或二手房卖家。2.乙方(买受人):指购买房屋的一方,即购房人。3.商品房:指按照市场需求和供给关系,由房地产开发商依法开发、建设并销售的住宅。4.预售:指房地产开发商在取得商品房预售许可证后,提前销售尚未建成的房屋。5.交付:指房地产开发商按照合同约定,将符合交付条件的商品房交给买受人。6.验收:指买受人按照合同约定,对开发商交付的商品房进行查验、确认。7.房价款:指购买商品房所需支付的金额,包括首付款、贷款金额等。8.违约金:指一方违反合同约定,应向另一方支付的赔偿金。9.售后服务:指房地产开发商在房屋交付后,为买受人提供的相关服务,如办理产权转移登记、维修等。10.争议解决:指当甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、仲裁或诉讼等方式,解决纠纷的过程。应用场合:1.适用于深圳市的商品房预售交易。2.适用于甲方(出卖人)与乙方(买受人)之间的商品房预售合同签订。3.适用于双方在预售阶段对房屋交付、付款、质量保证等方面达成一致的情况。补充条款:1.甲方应在合同签订后个月内取得该房屋的预售许可证,并将许可证复印件提交给乙方。2.若甲方未能按约定时间取得预售许可证,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。3.因不可抗力导致甲方无法按约定时间交付房屋的,甲方应提前通知乙方,并协商延迟交付事宜。4.乙方逾期支付房价款的,甲方有权按逾期付款金额每日收取__%的滞纳金。5.房屋交付后,乙方应按约定时间办理产权转移登记手续,相关费用由乙方承担。6.本合同的任何修改、补充均须经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。7.本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为年。附件列表:1.甲方(出卖人)的营业执照副本复印件。2.甲方(出卖人)的房地产开发资质证明复印件。3.该房屋的规划许可证、建筑工程施工许可证复印件。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论