版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024外墙石材干挂工程施工图纸与技术规范合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程施工图纸与技术规范3.1施工图纸3.2技术规范3.3施工图纸与技术规范的提交与审核4.工程施工进度4.1工程施工阶段划分4.2各阶段施工进度要求4.3施工进度调整5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程材料与设备6.1材料与设备清单6.2材料与设备供应商6.3材料与设备验收7.工程造价与支付7.1工程造价组成7.2工程造价审核7.3工程款支付方式7.4工程款支付进度8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收不合格的处理9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(施工单位):[施工单位全称]乙方(业主):[业主全称]1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人:[法定代表人姓名]乙方法定代表人:[法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式:甲方联系人:[联系人姓名],联系电话:[联系电话]乙方联系人:[联系人姓名],联系电话:[联系电话]2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述]2.4工程类型:[工程类型描述]3.工程施工图纸与技术规范3.1施工图纸:乙方应按照约定的工程进度向甲方提供完整的施工图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、结构图等。3.2技术规范:乙方应遵守国家及地方有关外墙石材干挂工程施工的技术规范,并确保施工质量符合相关标准。3.3施工图纸与技术规范的提交与审核:乙方应在工程开工前提交施工图纸及技术规范,甲方应在收到之日起5个工作日内完成审核。4.工程施工进度4.1工程施工阶段划分:工程分为前期准备、基础施工、主体施工、装饰装修、竣工验收等阶段。4.2各阶段施工进度要求:各施工阶段的具体进度要求详见附件《工程施工进度计划表》。4.3施工进度调整:如因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度发生变化,双方应协商一致,及时调整施工进度计划。5.工程质量要求5.1质量标准:工程应符合《外墙石材干挂工程施工及验收规范》等相关国家标准和行业标准。5.2质量检验:工程各阶段完成后,乙方应组织自检,并将自检报告报送甲方。甲方应在收到报告后5个工作日内进行验收。5.3质量责任:如因施工原因导致工程质量不合格,乙方应负责整改,直至符合质量要求。6.工程材料与设备6.1材料与设备清单:详见附件《工程材料与设备清单》。6.2材料与设备供应商:乙方应选择具有合法经营资格的供应商,确保材料与设备的质量。6.3材料与设备验收:乙方在收货后应按照清单进行验收,并做好记录。如有质量问题,应及时与供应商联系解决。8.工程验收8.1验收标准:工程验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及《外墙石材干挂工程施工及验收规范》等标准执行。8.2验收程序:验收分为初验和终验。初验由乙方组织,终验由甲方组织,必要时可邀请第三方进行见证。8.3验收时间:工程完工后,乙方应提前3个工作日通知甲方进行验收。8.4验收不合格的处理:如验收不合格,乙方应在接到通知后5个工作日内整改,直至合格。整改期间不计入工期。9.工程保修9.1保修范围:工程主体结构、石材干挂部分及其它约定保修项目的保修期限为[保修期限]年。9.2保修期限:具体保修期限详见附件《保修期限表》。9.3保修责任:在保修期内,因施工原因造成的质量问题,乙方应无偿进行修复或更换。10.合同变更与解除10.1合同变更:合同内容变更需经双方书面同意,并签订补充协议。10.2合同解除:合同解除应符合《中华人民共和国合同法》的相关规定,并需书面通知对方。11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于延误工期、质量不合格、未按约定支付工程款等。11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:如双方约定仲裁,争议应提交至[仲裁机构名称]仲裁。12.3争议解决程序:按照争议解决方式的相关规定执行。13.合同生效与终止13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。13.2合同终止条件:合同履行完毕或因法定事由终止。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正、透明,提高工程质量,保障合同双方的合法权益。16.第三方介入条款16.1第三方选择:第三方由甲方或乙方根据项目需求自行选择,或经双方协商确定。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书,具备履行合同所需的专业能力和技术力量。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额:第三方责任限额由双方在合同中约定,具体金额应考虑第三方承担的风险和责任范围。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系:第三方应服从甲方的管理,配合甲方的工作,并对甲方负责。18.2第三方与乙方的关系:第三方应尊重乙方的合法权益,配合乙方的工作,并对乙方负责。18.3第三方与合同双方的关系:第三方在合同履行过程中,应公平、公正地履行职责,维护合同双方的合法权益。19.第三方介入的具体条款19.1监理单位:监理单位负责对工程施工过程进行监督检查,确保工程质量符合合同要求。19.2检测机构:检测机构负责对工程材料、构件、工程实体进行检测,确保其质量符合相关标准。19.3设计单位:设计单位负责对工程施工图纸进行审核,确保其设计合理、安全、可靠。19.4咨询机构:咨询机构提供专业咨询意见,协助合同双方解决合同履行过程中遇到的问题。19.5仲裁机构:仲裁机构负责处理合同双方在合同履行过程中产生的争议。20.第三方介入的职责与权利20.1职责:监理单位:监督施工过程,提出整改意见,确保工程质量。检测机构:进行检测,出具检测报告,对检测结果负责。设计单位:审核施工图纸,提出设计变更意见,确保设计合理。咨询机构:提供专业咨询,协助解决合同履行中的问题。仲裁机构:根据仲裁协议,公正处理合同争议。20.2权利:监理单位:对施工过程提出整改意见,要求乙方整改。检测机构:要求乙方提供检测样品,对检测结果进行验证。设计单位:要求乙方按照设计要求进行施工。咨询机构:要求乙方提供相关信息,协助解决问题。仲裁机构:根据仲裁程序,对合同争议进行裁决。21.第三方介入的费用承担21.1第三方费用:第三方介入产生的费用由合同双方按约定比例承担。21.2费用支付:第三方费用应在合同约定的支付期限内支付。22.第三方介入的终止22.1第三方介入终止条件:合同履行完毕或双方协商一致。22.2第三方介入终止程序:终止第三方介入需书面通知第三方,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程材料与设备清单》:详细列出工程所需材料与设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。2.《工程施工进度计划表》:明确各施工阶段的起止时间、预计工期、关键节点等。3.《保修期限表》:详细列出各保修项目的保修期限。4.《第三方资质证书》:第三方介入方的资质证书复印件。5.《检测报告》:第三方检测机构出具的检测报告。6.《设计变更通知单》:设计单位提出的工程设计变更通知。7.《咨询意见书》:第三方咨询机构提供的咨询意见书。8.《仲裁裁决书》:仲裁机构作出的仲裁裁决书。9.《合同补充协议》:合同双方就合同内容变更达成的补充协议。10.《工程验收报告》:工程验收完成后,乙方提交的验收报告。附件详细要求和说明:1.《工程材料与设备清单》:要求清单内容准确、完整,确保工程所需材料与设备的供应。2.《工程施工进度计划表》:要求计划表内容清晰,便于双方监督施工进度。3.《保修期限表》:要求期限表内容明确,便于双方明确保修责任。4.《第三方资质证书》:要求证书真实有效,确保第三方具备履行职责的能力。5.《检测报告》:要求报告内容真实、客观,为工程质量提供依据。6.《设计变更通知单》:要求通知单内容详细,确保设计变更的合理性和可行性。7.《咨询意见书》:要求意见书内容专业、具有针对性,为合同双方提供决策依据。8.《仲裁裁决书》:要求裁决书内容合法、公正,具有法律效力。9.《合同补充协议》:要求协议内容明确,确保双方权益。10.《工程验收报告》:要求报告内容详细,确保工程验收的顺利进行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:延误工期责任认定标准:乙方未能按合同约定的时间完成工程,造成甲方损失的,应承担相应的违约责任。示例说明:若乙方未能按合同约定的时间完成工程,导致甲方工期延误,乙方应支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:乙方施工的工程质量不符合合同约定,造成甲方损失的,应承担相应的违约责任。示例说明:若乙方施工的石材干挂部分出现质量问题,乙方应负责返工或更换,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:未按约定支付工程款责任认定标准:乙方未按合同约定的时间支付工程款,甲方有权要求乙方支付违约金。示例说明:若乙方未按合同约定的时间支付工程款,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担相应的利息。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露商业秘密,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。示例说明:若乙方泄露甲方商业秘密,导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为:擅自变更合同责任认定标准:未经合同双方书面同意,擅自变更合同内容的,应承担相应的违约责任。示例说明:若乙方未经甲方同意,擅自变更合同内容,甲方有权要求乙方承担违约责任。全文完。2024外墙石材干挂工程施工图纸与技术规范合同范本1本合同目录一览1.1工程概况1.2工程范围1.3工程地点1.4工程期限1.5工程质量要求1.6施工图纸与技术规范1.7施工材料与设备1.8施工工艺与流程1.9施工现场管理1.10安全生产与文明施工1.11施工变更与调整1.12工程验收与移交1.13工程结算与支付1.14违约责任与争议解决1.15合同生效与终止1.16合同附件与补充协议第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024外墙石材干挂工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程规模:[具体面积或体积]1.4工程类型:外墙石材干挂施工1.5工程用途:[具体用途,如住宅、商业、公共建筑等]1.6工程投资:[总投资金额]1.7工程建设方:[建设单位名称]1.8工程施工方:[施工单位名称]第二条工程范围2.1外墙石材干挂施工,包括但不限于石材的采购、切割、运输、安装等。2.3施工图纸中规定的其他附属工程。第三条工程地点3.1工程地点位于[具体地址],施工现场应保持整洁、有序。3.2施工单位应遵守施工现场的安全管理规定,确保施工安全。第四条工程期限4.1工程总工期为[具体工期],自合同签订之日起计算。4.2施工单位应按工程进度计划完成各阶段工作,确保工程按期完工。第五条工程质量要求5.1工程质量应符合国家相关质量标准和施工图纸要求。5.2施工单位应采取有效措施,确保工程质量达到优良等级。5.3工程验收合格后,质量保证期为[具体时间],施工单位应负责质量保修。第六条施工图纸与技术规范6.1施工单位应严格按照施工图纸和技术规范进行施工。6.2施工图纸和技术规范由建设单位提供,施工单位应认真阅读并遵守。6.3施工过程中如需对图纸和技术规范进行变更,应经双方协商一致后进行。第七条施工材料与设备7.1施工材料应选用符合国家质量标准的品牌产品,确保材料质量。7.2施工单位应提前向建设单位提交材料清单,经建设单位确认后方可采购。7.3施工单位应提供设备清单,包括设备型号、数量、性能参数等。7.4施工单位应确保设备完好,并按照设备操作规程进行使用和维护。第八条施工工艺与流程8.1施工单位应按照施工图纸和技术规范的要求,制定详细的施工工艺流程。8.2施工前,施工单位应向建设单位提交施工组织设计和施工方案,经批准后方可实施。8.3施工过程中,施工单位应严格控制施工质量,确保每道工序符合质量标准。8.4施工单位应合理安排施工顺序,确保工程进度不受影响。第九条施工现场管理9.1施工现场应设置明显的警示标志,确保施工安全。9.2施工单位应建立施工现场管理制度,包括人员管理、材料管理、设备管理等。9.3施工单位应加强对施工现场的巡查,及时发现并解决安全隐患。9.4施工单位应保持施工现场的整洁,防止污染环境。第十条安全生产与文明施工10.1施工单位应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准。10.2施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工人员的安全。10.3施工单位应定期进行安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识。10.4施工单位应采取措施,减少施工对周边环境和居民的影响,确保文明施工。第十一条施工变更与调整11.1施工过程中如遇设计变更或不可抗力因素,施工单位应及时向建设单位提出变更申请。11.2变更申请应详细说明变更原因、变更内容、变更后的工期和费用等。11.3建设单位应在接到变更申请后[具体时间]内给予答复,如同意变更,双方应签订补充协议。11.4变更后的工期和费用调整应按照合同约定和实际发生情况协商确定。第十二条工程验收与移交12.1工程完工后,施工单位应按照合同约定进行自检,并向建设单位提交验收申请。12.2建设单位应在接到验收申请后[具体时间]内组织验收。12.3验收合格后,双方应签订工程验收报告,施工单位应将工程移交给建设单位。12.4验收不合格的工程,施工单位应按照验收报告的要求进行整改,直至合格。第十三条工程结算与支付13.1工程结算依据合同约定、施工图纸、工程量清单和相关法律法规进行。13.2结算完成后,建设单位应在[具体时间]内支付工程款。13.3支付方式为[具体支付方式,如银行转账、现金等]。13.4如遇工程款支付争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法申请仲裁或诉讼。第十四条违约责任与争议解决14.1双方应严格按照合同约定履行各自义务,如有违约行为,应承担相应的违约责任。14.2争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交[具体仲裁机构]仲裁或依法向人民法院提起诉讼。14.3仲裁或诉讼费用由败诉方承担,但法律另有规定的除外。第二部分:第三方介入后的修正14.1第三方定义14.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同需要介入合同履行过程中的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。14.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。14.2第三方介入的目的14.2.1第三方的介入旨在确保合同的顺利履行,提高工程质量和效率,维护甲乙双方的合法权益。14.3第三方介入的方式a)监理:第三方作为监理单位,对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。b)检测:第三方作为检测机构,对工程材料、设备等进行检测,确保其符合规定标准。c)咨询:第三方作为咨询公司,提供专业意见和解决方案。d)保险:第三方作为保险公司,提供工程相关的保险服务,降低风险。14.4第三方责任限额14.4.1第三方的责任限额应根据其介入的具体职责和合同约定来确定。14.4.2第三方责任限额应在合同中明确,包括但不限于:a)对工程质量的保证责任;b)对工程进度的监督责任;c)对安全事故的防范责任;d)对合同履行过程中的其他相关责任。14.5第三方责任界定14.5.1第三方在履行职责过程中发生的任何损失或责任,应由第三方自行承担。14.5.2若第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲乙双方的损失,第三方应承担相应的赔偿责任。14.5.3若第三方在履行职责过程中因不可抗力等原因造成甲乙双方的损失,第三方不承担赔偿责任。14.6第三方与其他方的划分说明14.6.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的权利义务划分如下:a)第三方对甲乙双方均无直接的合同关系,其服务对象为合同双方;b)第三方应遵守合同约定,对甲乙双方提供的服务应满足合同要求;c)第三方在履行职责过程中产生的费用,由合同双方按约定承担;d)第三方在履行职责过程中产生的任何争议,应由第三方与甲乙双方协商解决。14.7第三方介入的变更程序14.7.1若需要变更第三方或其职责,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。14.7.2第三方应在接到变更通知后[具体时间]内给予答复,若同意变更,双方应签订补充协议。14.8第三方介入的合同终止14.8.1若第三方因故无法继续履行合同义务,甲乙双方应协商确定替代方案或终止第三方介入。14.8.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定结算相关费用,并处理善后事宜。14.9第三方介入的信息保密14.9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方的信息,应予以保密,不得泄露给任何第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范详细要求:包含工程所需的所有施工图纸、技术规范、材料要求、设备参数等。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据,需确保图纸完整、规范清晰。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程所需的各项材料、设备、人工等费用。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需确保清单准确、费用合理。3.附件三:施工组织设计及施工方案详细要求:包括施工进度计划、施工工艺流程、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计及施工方案是指导施工的重要文件,需确保方案科学、合理。4.附件四:施工合同详细要求:包括合同双方的基本信息、工程概况、合同条款、违约责任等。说明:施工合同是甲乙双方权利义务的依据,需确保合同内容完整、条款明确。5.附件五:第三方资质证明文件详细要求:包括第三方营业执照、资质证书、相关资格证书等。说明:第三方资质证明文件是确认第三方具备相应资质的依据。6.附件六:第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、服务费用、违约责任等。说明:第三方服务协议是明确第三方服务内容和服务要求的依据。7.附件七:工程验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:工程验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。8.附件八:工程结算报告详细要求:包括工程结算的时间、依据、费用明细、结算结果等。说明:工程结算报告是确定工程款支付的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)施工单位未按合同约定的时间完成工程;b)施工单位未按合同约定的质量标准完成工程;c)施工单位未按合同约定的安全文明施工要求进行施工;d)施工单位未按合同约定支付工程款;e)建设单位未按合同约定提供施工图纸、材料等;f)第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:a)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;b)违约行为的认定依据合同约定、法律法规和相关证据;c)违约责任的承担方式根据违约行为的严重程度和实际损失进行确定。3.示例说明:a)若施工单位未按合同约定的时间完成工程,则应承担违约责任,赔偿建设单位因此遭受的损失;b)若施工单位未按合同约定的质量标准完成工程,则应承担违约责任,修复或更换不合格部分;c)若第三方未按合同约定履行职责,则应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024外墙石材干挂工程施工图纸与技术规范合同范本2本合同目录一览1.施工图纸与技术规范概述1.1施工图纸内容1.2技术规范要求2.施工单位资质要求2.1施工单位资质证书2.2施工单位业绩2.3施工单位信誉3.施工现场管理3.1施工现场布置3.2施工现场安全3.3施工现场环保4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2施工进度计划4.3施工进度调整5.材料与设备5.1材料采购与验收5.2设备采购与验收5.3材料与设备保管6.施工质量控制6.1施工质量控制体系6.2施工质量控制措施6.3质量验收标准7.施工安全管理7.1施工安全责任7.2施工安全措施7.3施工安全事故处理8.造价与结算8.1工程造价组成8.2工程结算程序8.3工程造价调整9.风险责任划分9.1施工风险识别9.2风险责任承担9.3风险处理措施10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3保密责任11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.施工图纸与技术规范概述1.1施工图纸内容建筑设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等;结构设计图纸,包括结构布置图、结构计算书等;机电设计图纸,包括给排水、电气、通风空调等;外墙石材干挂施工图纸,包括石材选用、安装节点、施工详图等;其他必要的辅助图纸。1.2技术规范要求国家现行相关建筑标准、规范;设计单位提供的设计文件;施工单位编制的施工组织设计;施工过程中产生的相关技术文件。2.施工单位资质要求2.1施工单位资质证书施工单位须具备有效的建筑施工总承包资质证书,且等级应符合本工程要求。2.2施工单位业绩施工单位近三年内应具有同类工程施工业绩,且工程质量合格。2.3施工单位信誉3.施工现场管理3.1施工现场布置施工现场应按照设计要求进行布置,确保施工安全和施工进度。3.2施工现场安全施工单位应制定施工现场安全管理制度,落实安全措施,确保施工安全。3.3施工现场环保施工现场应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,符合环保要求。4.施工进度安排4.1施工阶段划分施工阶段划分为:基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、室外配套工程。4.2施工进度计划施工单位应根据工程实际情况,编制详细的施工进度计划,并报业主及监理单位审核。4.3施工进度调整如遇特殊情况,施工单位可申请调整施工进度计划,经业主及监理单位同意后方可实施。5.材料与设备5.1材料采购与验收施工单位应按照设计要求及规范采购材料,材料进场前应进行验收。5.2设备采购与验收设备采购应符合国家及行业标准,设备进场前应进行验收。5.3材料与设备保管施工单位应妥善保管材料与设备,确保其质量不受影响。6.施工质量控制6.1施工质量控制体系施工单位应建立完善的质量控制体系,确保工程质量。6.2施工质量控制措施严格按照施工图纸及规范进行施工;加强施工现场巡查,及时发现并处理质量问题;定期对施工人员进行质量培训。6.3质量验收标准工程质量验收标准应符合国家及行业标准,经监理单位验收合格后方可进行下一道工序。7.施工安全管理7.1施工安全责任施工单位对施工现场安全负总责,应建立健全安全管理制度。7.2施工安全措施严格执行安全操作规程;定期进行安全检查,及时发现并整改安全隐患;对施工人员进行安全教育培训。7.3施工安全事故处理发生施工安全事故时,施工单位应立即采取措施进行救援,并及时上报相关部门。8.造价与结算8.1工程造价组成材料费:包括石材、钢材、水泥等主要材料费用;人工费:包括施工人员工资、津贴等;机械费:包括施工机械租赁、维修等费用;管理费:包括项目管理、协调等费用;利润及风险费:包括预期利润及不可预见的风险费用;其他费用:包括但不限于设计费、监理费等。8.2工程结算程序施工单位提交工程结算报告;监理单位对结算报告进行审核;业主单位对审核后的结算报告进行确认;双方协商确定最终结算金额;业主单位支付结算款项。8.3工程造价调整材料价格波动;人工成本变化;机械租赁费用调整;政府政策调整;不可抗力因素。9.风险责任划分9.1施工风险识别施工单位应识别施工过程中的潜在风险,包括但不限于:自然灾害;设计变更;材料供应不足;施工技术难题;人员伤亡。9.2风险责任承担风险责任承担如下:自然灾害:按国家相关政策规定执行;设计变更:由设计单位负责;材料供应不足:由材料供应商负责;施工技术难题:由施工单位负责;人员伤亡:按国家相关法律法规处理。9.3风险处理措施施工单位应制定相应的风险处理措施,包括但不限于:制定应急预案;加强施工人员培训;优化施工方案;做好材料储备;加强现场安全管理。10.保密条款10.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:施工图纸与技术规范;施工组织设计;施工进度计划;造价信息;人员信息。10.2保密义务未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息;对保密信息采取必要的保密措施;合同终止后,仍应继续履行保密义务。10.3保密责任如因一方违反保密义务导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任。11.合同变更与解除11.1合同变更程序提出变更申请;双方协商确定变更内容;签署变更协议;通知监理单位及业主单位。11.2合同解除条件双方协商一致;因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约;法律法规规定其他解除合同的情形。11.3合同解除程序提出解除合同申请;双方协商确定解除事宜;签署解除协议;通知监理单位及业主单位。12.违约责任12.1违约情形未按合同约定履行义务;未按合同约定完成工作;违反合同约定造成损失;严重违反合同约定。12.2违约责任承担支付违约金;赔偿损失;承担法律责任。12.3违约责任赔偿违约责任赔偿应根据实际情况,由双方协商确定。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于:协商解决;仲裁;诉讼。13.2争议解决程序争议解决程序如下:双方协商解决;协商不成,提交仲裁委员会仲裁;仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构争议解决机构可根据双方约定选择。14.合同生效与终止14.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同约定的工程完工;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;法律法规规定其他终止合同的情形。14.3合同终止程序提出合同终止申请;双方协商确定终止事宜;签署终止协议;通知监理单位及业主单位。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、设计方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效执行,提高工程质量,保障甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式协商聘请;法定程序指定;业主单位委托;监理单位推荐。16.第三方责任与权利16.1第三方责任按照合同约定和职责要求,提供专业服务;对其提供的服务质量负责;对因其服务导致甲乙双方损失承担赔偿责任;遵守国家法律法规和行业规范。16.2第三方权利收取合理的服务费用;要求甲乙双方提供必要的配合和支持;在其职责范围内,对施工过程进行监督和检查;对施工过程中发现的问题提出建议和解决方案。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的合同第三方介入的合同应与本合同同时签订,明确第三方介入的具体内容、服务期限、费用标准等。17.2第三方介入的职责第三方介入的职责包括但不限于:监督施工过程,确保施工质量符合合同要求;对施工材料、设备进行检查,确保其符合设计要求;对施工人员进行技术指导,提高施工效率;对施工过程中的安全隐患进行排查和整改。17.3第三方介入的费用第三方介入的费用应根据其提供的服务内容和质量进行合理定价,并在合同中明确。18.第三方责任限额18.1责任限额的确定第三方责任限额应根据其提供的服务性质、风险程度和合同约定进行确定。18.2责任限额的调整在合同执行过程中,如遇特殊情况,第三方责任限额可经甲乙双方协商后进行调整。18.3超过责任限额的处理如第三方责任导致损失超过责任限额,超出部分由第三方承担。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务关系,甲方应支付第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- (2024)氮化硅陶瓷粉体生产建设项目可行性研究报告(一)
- 2023年网络应用软件项目融资计划书
- 2023年胶基糖果中基础剂物质项目融资计划书
- 机械制图题库及答案
- 养老院老人生活照顾服务质量管理制度
- 养老院老人健康监测人员管理制度
- 安全技能培训课件:岗位风险告知卡直接打印
- 《麻醉病人的护理》课件
- 2024年版重庆汽车租赁协议格式样本版B版
- 拖车合作协议书(2篇)
- 2024年西安交大少年班选拔考试语文试卷试题(含答案详解)
- 2024年云南省昆明滇中新区公开招聘20人历年重点基础提升难、易点模拟试题(共500题)附带答案详解
- 2024年国开思政课《马克思主义基本原理》大作业、形考及学习行为表现试题及答案请理论联系实际谈一谈你对实践的理解
- 2024届浙江高考英语写作分类训练:建议信(含答案)
- 《民航客舱设备操作与管理》课件-项目二 客舱服务设备
- 2024年长三角一体化示范区苏州湾投资发展(江苏)集团有限公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 颈部脊髓损伤课件
- JT-T 1495-2024 公路水运危险性较大工程专项施工方案编制审查规程
- 2024-2030年中国不锈钢生物反应器行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 物联网系统建模与仿真智慧树知到期末考试答案章节答案2024年长春大学
- 康复治疗技术的职业规划课件
评论
0/150
提交评论