2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板3篇_第1页
2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板3篇_第2页
2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板3篇_第3页
2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板3篇_第4页
2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2专用名词1.3通用名词2.合同双方2.1承包方2.2业主方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同签订与生效4.1签订方式4.2生效日期4.3合同期限5.项目施工5.1施工准备5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全6.防水材料与技术要求6.1防水材料品牌6.2防水材料规格6.3防水技术要求7.施工费用7.1工程量清单7.2工程量计算7.3费用组成7.4费用支付方式8.质量保证8.1质量标准8.2质量检验8.3质量保修9.安全生产9.1安全责任9.2安全措施9.3安全事故处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他14.1合同附件14.2合同修改14.3合同附件说明第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语(1)承包方:指具备相关资质,承担本合同光伏发电系统防水工程劳务施工的单位。(2)业主方:指拥有光伏发电系统,委托承包方进行防水工程劳务施工的单位。(3)项目名称:指本合同约定的光伏发电系统防水工程的具体名称。(4)项目地点:指本合同约定的光伏发电系统防水工程的具体施工地点。1.2专用名词(1)光伏发电系统:指利用太阳能光伏电池将太阳光能直接转换为电能的系统。(2)防水工程:指对光伏发电系统进行防水处理的工程。1.3通用名词(1)工程量清单:指详细列明工程名称、规格、数量、单价和合价的清单。(2)工程量计算:指根据施工图纸和相关规范,计算工程量的过程。2.合同双方2.1承包方(1)名称:[承包方全称](2)地址:[承包方地址](3)法定代表人:[承包方法定代表人姓名](4)资质等级:[承包方资质等级]2.2业主方(1)名称:[业主方全称](2)地址:[业主方地址](3)法定代表人:[业主方法定代表人姓名]3.项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模,如:装机容量、占地面积等]3.4项目内容:[项目内容,如:防水材料选用、施工工艺、施工期限等]4.合同签订与生效4.1签订方式:双方通过书面形式签订本合同。4.2生效日期:自双方签字盖章之日起生效。4.3合同期限:[合同期限,如:自生效之日起至[具体日期]止]5.项目施工5.1施工准备(1)承包方应在合同签订后[具体日期]内完成施工准备工作。(2)施工准备工作包括但不限于:人员、设备、材料、技术方案的准备。5.2施工进度(1)施工进度应按照施工组织设计进行。(2)施工进度计划应经业主方同意。5.3施工质量(1)施工质量应符合国家相关标准和规范。(2)施工过程中,承包方应进行自检、互检和专检。5.4施工安全(1)施工安全应符合国家安全生产法规和标准。(2)承包方应制定安全生产措施,并严格执行。6.防水材料与技术要求6.1防水材料品牌:[防水材料品牌]6.2防水材料规格:[防水材料规格]6.3防水技术要求:[防水技术要求,如:防水层厚度、施工工艺等]7.施工费用7.1工程量清单:[工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单价和合价]7.2工程量计算:[工程量计算方法,如:按实际施工量计算]7.3费用组成:[费用组成,如:人工费、材料费、机械费、管理费等]7.4费用支付方式:[费用支付方式,如:按月支付、按进度支付等]8.质量保证8.1质量标准(1)防水工程质量应符合国家相关标准和规范。(2)防水材料质量应符合厂家提供的质量保证书和技术要求。8.2质量检验(1)承包方应在施工过程中进行自检,确保工程质量。(2)业主方有权对施工质量进行监督和检验。8.3质量保修(1)承包方应在防水工程完工后提供[保修期限]的保修服务。(2)保修期内,因防水工程质量问题导致的损失由承包方负责。9.安全生产9.1安全责任(1)承包方对施工现场的安全负责。(2)业主方对施工现场的安全进行监督。9.2安全措施(1)承包方应制定安全措施,包括但不限于:现场安全防护、应急预案等。(2)安全措施应经业主方审核同意。9.3安全事故处理(1)发生安全事故时,承包方应立即采取应急措施,并报告业主方。(2)安全事故的处理应按照国家相关法律法规进行。10.保密条款10.1保密内容(1)双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密。(2)合同内容及其相关资料。10.2保密期限(1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。10.3违约责任(1)任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。(2)违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。11.违约责任11.1违约情形(1)承包方未按合同约定完成施工任务。(2)业主方未按合同约定支付费用。(3)任何一方违反合同约定的其他条款。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿(1)违约赔偿应按照实际损失进行计算。(2)违约赔偿的支付方式由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议。(2)协商不成,提交[具体仲裁机构]仲裁。12.2争议解决机构(1)[具体仲裁机构名称](2)地址:[仲裁机构地址]12.3争议解决程序(1)争议提交仲裁机构后,仲裁机构应按照仲裁规则进行审理。(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。13.合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同终止条件(1)合同期限届满。(2)双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止程序(1)一方提出解除合同,应提前[具体天数]通知对方。(2)合同解除或终止后,双方应按照约定进行工程结算。14.其他14.1合同附件(1)施工图纸(2)技术规范(3)其他相关文件14.2合同修改(1)合同任何条款的修改,均应以书面形式进行。(2)未经双方同意,任何一方不得擅自修改合同。14.3合同附件说明(1)施工图纸应详细标注施工要求和尺寸。(2)技术规范应明确防水材料和施工工艺的技术要求。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念(1)第三方:指在合同履行过程中,为甲乙双方提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。(2)第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方责任(1)第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定。(2)第三方因自身原因导致的损失,由第三方自行承担。15.3第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。15.4第三方与其他各方的关系(1)第三方与甲乙双方之间是独立合同关系,各自承担相应的法律责任。(2)第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方保持沟通,及时解决相关问题。16.第三方介入的额外条款16.1介入程序(1)甲乙双方同意第三方介入,应提前[具体日期]通知对方。(2)第三方介入后,应与甲乙双方签订补充协议,明确各自的权利和义务。16.2介入费用(1)第三方介入产生的费用,由甲乙双方按照合同约定承担。(2)介入费用包括但不限于:服务费、咨询费、检测费等。16.3介入期限(1)第三方介入期限根据合同约定或项目需求确定。(2)介入期限届满,第三方应撤离现场,并将相关资料移交给甲乙双方。17.第三方责任限额17.1责任限额(1)第三方在合同履行过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,其责任限额由双方在补充协议中约定。(2)责任限额包括但不限于:直接损失、间接损失、违约金等。17.2责任免除(1)因不可抗力导致第三方无法履行合同义务,第三方不承担任何责任。(2)第三方在履行合同过程中,因甲乙双方提供的信息不准确或存在瑕疵,导致第三方损失,甲乙双方不承担责任。17.3责任承担(1)第三方在合同履行过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应按照责任限额承担相应的责任。(2)第三方责任承担方式包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。18.第三方介入的变更与解除18.1变更(1)甲乙双方同意变更第三方介入的,应提前[具体日期]通知对方。(2)变更后的第三方介入,应重新签订补充协议。18.2解除(1)甲乙双方同意解除第三方介入的,应提前[具体日期]通知对方。(2)解除第三方介入后,第三方应撤离现场,并将相关资料移交给甲乙双方。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式(1)第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。(2)协商不成,提交[具体仲裁机构]仲裁。19.2争议解决机构(1)[具体仲裁机构名称](2)地址:[仲裁机构地址]19.3争议解决程序(1)争议提交仲裁机构后,仲裁机构应按照仲裁规则进行审理。(2)仲裁裁决为终局裁决,对甲乙双方和第三方具有法律约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:施工图纸详细要求:图纸应清晰标注施工要求和尺寸,包括防水材料的使用、施工工艺、施工顺序等。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工质量的关键。2.附件2:技术规范详细要求:规范应详细列出防水材料和施工工艺的技术要求,包括材料标准、施工工艺流程等。说明:技术规范是保证施工质量的基础,确保施工过程符合国家标准。3.附件3:工程量清单详细要求:清单应详细列明工程名称、规格、数量、单价和合价,确保工程量的准确计算。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,确保工程费用的合理。4.附件4:施工组织设计详细要求:设计应包括施工进度计划、人员安排、设备配置、安全措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,确保施工有序进行。5.附件5:质量保证书详细要求:保证书应包含防水材料的生产厂家、品牌、规格、质量标准等信息。说明:质量保证书是保证防水材料质量的重要依据,确保施工质量。6.附件6:安全生产措施详细要求:措施应包括现场安全防护、应急预案、安全培训等内容。说明:安全生产措施是保障施工人员安全的重要文件,确保施工安全。7.附件7:合同补充协议详细要求:协议应包括双方协商一致变更的条款,如第三方介入、费用调整等。说明:合同补充协议是合同履行过程中的重要文件,确保合同变更的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成施工任务。业主方未按合同约定支付费用。第三方未按合同约定履行职责。违反保密条款。违反安全生产规定。2.责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担相应的法律责任。违约责任包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例说明:承包方未按合同约定完成施工任务,导致工程延期,应支付违约金[具体金额]。业主方未按合同约定支付费用,导致承包方停工,应支付违约金[具体金额]。第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。违反保密条款,泄露对方商业秘密,应承担相应的法律责任。违反安全生产规定,导致安全事故,应承担相应的法律责任。全文完。2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1.分包方基本信息1.2.业主方基本信息1.3.监理方基本信息2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.工程范围及内容3.1.防水工程范围3.2.防水工程内容3.3.防水工程标准4.工程量清单4.1.工程量清单编制依据4.2.工程量清单内容4.3.工程量清单计算方法5.工程质量要求5.1.工程质量标准5.2.质量检验方法5.3.质量保证措施6.工程进度计划6.1.工程进度计划编制依据6.2.工程进度计划内容6.3.工程进度调整程序7.合同价格及支付方式7.1.合同价格组成7.2.合同价格调整7.3.工程款支付方式7.4.预付款7.5.进度款7.6.结算款7.7.验收款8.合同履行及管理8.1.合同履行期限8.2.合同履行地点8.3.合同履行方式8.4.合同变更程序8.5.合同解除条件8.6.合同争议解决方式9.安全生产及环境保护9.1.安全生产责任9.2.安全生产措施9.3.环境保护责任9.4.环境保护措施10.保修责任10.1.保修范围10.2.保修期限10.3.保修费用11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担12.合同解除及终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止程序13.合同附件13.1.附件一:工程量清单13.2.附件二:施工图纸13.3.附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1.合同生效条件14.2.合同生效日期14.3.合同履行完毕后处理14.4.合同附件的效力14.5.合同解释14.6.合同签署日期14.7.合同签署地点第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1.分包方基本信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________1.2.业主方基本信息业主方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________1.3.监理方基本信息监理方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________2.项目概述2.1.项目名称:2024版光伏发电系统防水工程2.2.项目地点:____________________2.3.项目规模:____________________2.4.项目工期:自合同签订之日起____个月3.工程范围及内容3.1.防水工程范围:包括但不限于光伏组件安装区、逆变器室、配电室等区域的防水工程。3.2.防水工程内容:防水材料采购及进场验收防水层施工防水层保护防水层质量检测3.3.防水工程标准:符合国家及行业相关防水工程质量标准4.工程量清单4.1.工程量清单编制依据:根据国家及行业相关标准、规范及实际情况编制。4.2.工程量清单内容:防水材料清单防水施工工程量防水检测工程量4.3.工程量清单计算方法:按照实际施工量计算5.工程质量要求5.1.工程质量标准:符合国家及行业相关防水工程质量标准。5.2.质量检验方法:采用现场抽检、见证取样等方式进行检验。5.3.质量保证措施:严格按照施工规范和工艺要求进行施工,确保工程质量。6.工程进度计划6.1.工程进度计划编制依据:根据合同工期、工程量及实际情况编制。6.2.工程进度计划内容:施工阶段划分各阶段施工时间安排各阶段施工内容6.3.工程进度调整程序:如因不可抗力或特殊原因导致工程进度发生变化,双方应协商一致后调整进度计划。7.合同价格及支付方式7.1.合同价格组成:包括防水材料费、人工费、机械费、管理费等。7.2.合同价格调整:在合同有效期内,如因材料价格、人工费、机械费等发生变化,双方应协商一致后调整合同价格。7.3.工程款支付方式:预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%作为预付款。进度款:按工程进度分阶段支付,每完成一个阶段的工程量后支付该阶段工程款的____%。结算款:工程验收合格后,支付合同总额的____%作为结算款。验收款:在保修期满后,支付合同总额的____%作为验收款。8.合同履行及管理8.1.合同履行期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止。8.2.合同履行地点:____________________8.3.合同履行方式:分包方应按照合同约定,按时、按质、按量完成防水工程。业主方应提供必要的施工条件,如场地、水电等。监理方应监督工程进度和质量,确保工程按期完成。8.4.合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应提前____个工作日书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。9.安全生产及环境保护9.1.安全生产责任:分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,制定安全生产责任制,确保施工安全。9.2.安全生产措施:严格遵守施工现场的安全操作规程。定期进行安全生产检查,及时消除安全隐患。对施工人员进行安全教育和培训。9.3.环境保护责任:分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取措施减少施工过程中的环境污染。9.4.环境保护措施:合理安排施工时间,减少对周边环境的影响。采取有效措施控制施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。施工结束后,及时清理现场,恢复原状。10.保修责任10.1.保修范围:本合同约定的防水工程。10.2.保修期限:自工程验收合格之日起____年。10.3.保修费用:保修期内,因分包方施工原因造成的质量问题,由分包方负责修复,修复费用由分包方承担。11.违约责任11.1.违约情形:分包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。业主方未按合同约定支付工程款。双方未按合同约定履行合同变更程序。11.2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.合同解除及终止12.1.合同解除条件:双方协商一致,签订书面解除协议。因不可抗力导致合同无法履行。违约方严重违约,经另一方书面通知后____个工作日内仍未纠正。12.2.合同终止程序:合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算,并办理相关手续。13.合同附件13.1.附件一:工程量清单13.2.附件二:施工图纸13.3.附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1.合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。14.2.合同生效日期:____________________14.3.合同履行完毕后处理:合同履行完毕后,双方应按照合同约定进行结算,并办理相关手续。14.4.合同附件的效力:合同附件与合同具有同等法律效力。14.5.合同解释:本合同如有歧义,应按有利于合同目的实现的原则进行解释。14.6.合同签署日期:____________________14.7.合同签署地点:____________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、设计单位、供应商等。15.2.第三方介入目的:第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、保障合同履行、解决合同争议等。15.3.第三方介入方式:第三方介入可以通过提供专业服务、进行技术指导、监督工程质量、参与合同谈判、提供咨询服务等方式实现。16.第三方责任限额16.1.第三方责任范围:第三方在本合同中的责任限于其提供的服务范围,不包括因甲乙双方原因导致的损失。16.2.第三方责任限额:第三方责任限额由双方协商确定,并在合同中明确,超出责任限额的部分由责任方承担。17.第三方介入条款17.1.第三方介入程序:甲乙双方协商确定第三方介入的必要性及介入方式。双方共同与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等。第三方在服务期间,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。17.2.第三方介入权利:第三方有权根据合同约定,对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。第三方有权对甲乙双方提出改进建议,并要求其执行。17.3.第三方介入义务:第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。第三方应保守甲乙双方商业秘密,不得泄露给任何第三方。第三方应按照合同约定,承担相应的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1.第三方与甲方的划分:第三方与甲方的关系基于服务协议,甲方应按照协议约定支付服务费用。第三方在执行服务过程中,应接受甲方监督和指导。18.2.第三方与乙方的划分:第三方与乙方的关系基于施工合同,乙方应按照合同约定配合第三方工作。第三方在执行服务过程中,应遵守施工合同的相关规定。18.3.第三方与监理方的划分:第三方在监理方的监督下开展工作,监理方有权对第三方的工作进行审核和评估。第三方应配合监理方的监督检查,及时纠正工作中的不足。19.第三方介入后的合同调整19.1.合同条款调整:根据第三方介入的需要,甲乙双方可对合同条款进行适当调整,包括但不限于增加、删除或修改条款。19.2.合同履行调整:甲乙双方应按照调整后的合同条款履行合同义务,确保工程顺利进行。20.第三方介入后的争议解决20.1.争议解决方式:第三方介入后的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。20.2.争议解决程序:争议发生后,甲乙双方应尽快协商,明确争议事项、解决方案等,并采取有效措施防止争议扩大。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:清单应包含防水材料种类、规格、数量、单价及总价,施工工程量及单价,检测工程量及单价等。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程款及结算。2.附件二:施工图纸详细要求:图纸应包括防水工程的设计图、施工图、大样图等,标注尺寸、材料、施工要求等。附件说明:施工图纸是指导施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。3.附件三:合同变更协议详细要求:协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。附件说明:合同变更协议是合同履行过程中可能产生的附件,用于记录和确认变更事项。4.附件四:第三方服务协议详细要求:协议应包括服务内容、费用、责任、期限等。附件说明:第三方服务协议是第三方介入合同履行过程中的重要附件,用于明确双方权利义务。5.附件五:安全生产责任制详细要求:责任制应明确各级人员的安全责任,包括项目经理、施工人员、监理人员等。附件说明:安全生产责任制是确保施工安全的重要文件,应确保责任落实到人。6.附件六:环境保护措施详细要求:措施应包括施工过程中的污染控制、废弃物处理、噪音控制等。附件说明:环境保护措施是确保施工过程中不损害环境的重要文件,应确保措施有效。7.附件七:质量保证措施详细要求:措施应包括质量管理体系、质量检验标准、质量保证措施等。附件说明:质量保证措施是确保工程质量的重要文件,应确保措施得到有效执行。8.附件八:工程验收报告详细要求:报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明:工程验收报告是工程验收的重要文件,应确保报告的客观性和真实性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。业主方未按合同约定支付工程款。分包方未按合同约定履行保修责任。第三方未按服务协议履行职责。2.违约责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金数额应根据违约行为对合同履行的影响程度、合同约定等因素确定。赔偿损失包括直接损失和间接损失,由违约方承担。3.违约责任示例说明:分包方未按合同约定时间完成工程,延误工期____天,应支付违约金____元/天。业主方未按合同约定支付工程款,造成分包方经济损失____元,应赔偿经济损失____元。第三方未按服务协议履行职责,导致工程质量问题,应承担相应责任。全文完。2024版光伏发电系统防水工程劳务分包合同范本模板2本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的事实背景2.合同双方基本信息2.1发包方信息2.2分包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.防水工程范围及要求4.1防水工程具体范围4.2防水材料及标准4.3防水施工工艺5.合同工期及进度安排5.1合同工期5.2施工进度计划5.3工期延误及处理6.防水工程费用6.1工程量清单6.2费用计算方法6.3费用支付方式6.4费用调整机制7.质量要求及验收标准7.1质量标准7.2验收程序7.3质量保证期8.风险责任及事故处理8.1风险识别与评估8.2风险责任划分8.3事故处理流程9.保密条款9.1保密范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任及争议解决10.1违约情形10.2违约责任10.3争议解决方式11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充条款13.1附件清单13.2补充条款14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。1.2合同订立的事实背景第二条合同双方基本信息2.1发包方信息甲方名称:[甲方全称]甲方地址:[甲方地址]甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]2.2分包方信息乙方名称:[乙方全称]乙方地址:[乙方地址]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]第三条项目概况3.1项目名称[项目名称]光伏发电系统防水工程3.2项目地点[项目地点]3.3项目规模[项目规模]3.4项目内容包括但不限于光伏组件防水、逆变器防水、电缆沟防水、支架基础防水等。第四条防水工程范围及要求4.1防水工程具体范围包括但不限于[具体防水工程范围]4.2防水材料及标准防水材料须符合国家相关标准及甲方要求,具体材料品牌及型号由甲方指定。4.3防水施工工艺防水施工须按照国家相关施工规范及甲方要求进行,确保施工质量。第五条合同工期及进度安排5.1合同工期本合同工期为[工期]天,自[开工日期]起至[竣工日期]止。5.2施工进度计划乙方应按照甲方要求制定详细的施工进度计划,并报送甲方备案。5.3工期延误及处理如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付[违约金比例]的违约金。第六条防水工程费用6.1工程量清单本合同防水工程费用以甲方提供的工程量清单为准。6.2费用计算方法防水工程费用按照工程量清单及合同约定的单价计算。6.3费用支付方式合同签订后,甲方支付合同总价的[支付比例]作为预付款;工程完工验收合格后,甲方支付合同总价的[支付比例]作为进度款;工程验收合格并保修期满后,甲方支付合同总价的[支付比例]作为尾款。6.4费用调整机制如遇政策调整、市场价格波动等不可抗力因素导致费用发生变动,双方协商调整合同费用。第七条质量要求及验收标准7.1质量标准防水工程须符合国家相关质量标准及甲方要求。7.2验收程序防水工程完工后,乙方应组织自检,自检合格后报送甲方进行验收。7.3质量保证期防水工程质量保证期为[保证期]年,自工程验收合格之日起计算。第八条风险责任及事故处理8.1风险识别与评估乙方应识别并评估防水工程施工过程中的风险,包括但不限于自然灾害、施工质量问题、材料供应风险等,并制定相应的风险应对措施。8.2风险责任划分因自然灾害等不可抗力因素导致的风险,由双方协商解决;因乙方施工质量或管理不善导致的风险,由乙方承担全部责任。8.3事故处理流程发生事故后,乙方应立即采取措施防止扩大损失,并在[时间]小时内向甲方报告,双方共同协商事故处理方案。第九条保密条款9.1保密范围双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等,均属保密范围。9.2保密义务双方应对保密信息采取保密措施,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.3违约责任违反保密义务的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。第十条违约责任及争议解决10.1违约情形包括但不限于工期延误、工程质量不合格、未按时支付工程款等。10.2违约责任违约方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件包括但不限于甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。11.3解除或终止程序第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。第十三条合同附件及补充条款13.1附件清单包括但不限于工程量清单、技术规范、施工图纸等。13.2补充条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署及生效日期14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同签署地为[签署地点]。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义在本合同中,“第三方”指的是除甲方、乙方之外的独立主体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险机构等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、风险评估、工程保险等。第十六条第三方介入的程序16.1介入申请甲方或乙方在需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入的必要性、第三方的基本情况以及预计的介入费用。16.2介入审批对方应在收到介入申请后[时间]内予以答复,同意介入的,双方应共同与第三方签订相应协议。第十七条第三方的责任与权利17.1第三方的责任第三方应根据合同约定和自身职责,对工程进行监理、检测、评估等,确保工程质量和安全。17.2第三方的权利第三方有权根据合同约定获取相应的报酬,并享有独立的第三方地位。第十八条第三方介入费用的承担18.1费用预算双方应在合同中明确第三方介入费用的预算,并在第三方介入协议中予以确认。18.2费用支付第三方介入费用按实际发生额支付,由甲方或乙方承担,具体由合同双方另行约定。第十九条第三方的责任限额19.1责任限额的定义本合同中,“责任限额”是指第三方在履行合同过程中因自身过错造成损失,所应承担的最高赔偿额。19.2责任限额的确定第三方的责任

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论