食品加工厂地坪漆施工合同

食品加工厂地坪漆施工合同合同编号：__________鉴于业主准备对其食品加工厂进行地坪漆施工，为了确保工程质量，明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：食品加工厂地坪漆施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于地坪漆施工、施工区域清理、施工期间的安全防护等。二、施工方的义务2.1施工方应按照业主的要求，提供具备相应资质的施工队伍，并保证施工队伍的素质和施工质量。2.2施工方应按照双方约定的施工进度和工期完成施工任务。2.3施工方应确保施工过程中产生的废弃物得到妥善处理，不得对周边环境造成污染。2.4施工方在施工过程中应遵守国家的法律法规，保障施工安全，确保施工人员的人身安全。2.5施工方应按照约定的施工方案和材料要求进行施工，不得使用劣质材料，确保工程质量。三、业主的义务3.1业主应按照约定向施工方支付工程款，包括但不限于工程进度款、尾款等。3.2业主应提供施工所需的相关资料和场地，确保施工方能够顺利进行施工。3.3业主应协助施工方处理施工过程中的相关事宜，包括但不限于施工许可、安全检查等。3.4业主在施工期间不得干涉施工方的正常施工，不得无故要求停工或更改施工方案。四、工程价款及支付方式4.1本工程的合同总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）工程开工后七个工作日内支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后支付合同总额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题支付。4.3支付方式：银行转账、现金支付等方式。五、工程验收及保修5.1工程完成后，施工方应按照双方约定的标准进行验收。5.2验收合格后，业主应向施工方支付剩余的工程款。5.3施工方应提供相应的保修服务，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为合同总额的____%。6.3业主如未按照约定的进度支付工程款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工方案及材料清单2.工程进度计划3.验收标准及方法4.施工队伍资质证明5.保修服务条款6.付款凭证及转账记录7.工程变更记录8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程：认定标准为实际完成时间与约定完成时间不符，逾期天数超过合同约定的宽容期限。2.业主未按约定进度支付工程款：认定标准为实际付款时间与约定付款时间不符，逾期付款超过合同约定的宽容期限。3.施工方使用劣质材料或施工质量不达标：认定标准为国家相关质量检测标准，或双方约定的质量标准。4.业主未提供施工所需资料或场地：认定标准为施工方因业主原因无法正常进行施工。5.双方未按合同约定履行义务：认定标准为违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指食品加工厂的所有者或授权代表。2.乙方：指承担地坪漆施工任务的施工方。3.施工方案：指施工方为完成工程所制定的详细施工计划。4.工程进度：指工程按施工方案确定的时间节点完成的情况。5.验收合格：指工程按照约定的标准经过验收，符合要求。6.保修服务：指施工方在保修期内对工程出现的质量问题提供维修服务。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。8.质保金：指作为施工质量保证的款项，在质保期结束后支付。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：按照合同约定向施工方追究违约责任，要求支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方立即整改，必要时依法要求施工方承担修复费用。3.业主未按约定支付工程款：解决办法：提醒业主履行合同义务，逾期支付的应加收违约金。4.施工安全事故：解决办法：立即停止施工，及时报告有关部门，按照相关法律法规处理。5.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容和影响。五、所有应用场景：1.食品加工厂地坪漆施工工程。2.施工方