2024年度非物质文化遗产保护工程施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度非物质文化遗产保护工程施工合同2本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1相关法律法规1.2政策文件1.3项目背景2.合同主体2.1发包人信息2.2承包人信息2.3监理单位信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4工程建设内容3.5工程建设标准4.工程建设进度4.1工程建设总工期4.2各阶段工期要求4.3工程建设进度计划5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量保证措施6.工程造价与支付6.1工程造价构成6.2工程造价确定方式6.3工程款支付方式6.4预付款、进度款、结算款及竣工结算7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求7.2安全防护措施7.3环境保护要求7.4环境监测与治理8.工程变更与索赔8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3索赔条件与程序9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理10.违约责任10.1违约行为类型10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同签订日期14.其他约定事项14.1合同执行过程中未尽事宜的处理14.2合同附件的效力14.3合同的保管与送达第一部分：合同如下：1.合同订立依据与背景1.1相关法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国文物保护法》1.2政策文件1.2.1《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》1.2.2《非物质文化遗产保护工程管理办法》1.3项目背景1.3.1项目背景概述1.3.2项目保护对象及价值1.3.3项目保护范围及建设内容2.合同主体2.1发包人信息2.1.1发包人名称：非物质文化遗产保护工程管理中心2.1.2法定代表人：2.1.3注册地址：省市区路号2.2承包人信息2.2.1承包人名称：建筑工程有限公司2.2.2法定代表人：2.2.3注册地址：省市区路号2.3监理单位信息2.3.1监理单位名称：工程监理有限公司2.3.2法定代表人：2.3.3注册地址：省市区路号3.项目概况3.1项目名称：非物质文化遗产保护工程3.2项目地点：省市区3.3项目规模：建筑面积平方米，占地面积平方米3.4工程建设内容3.4.1古建筑修缮3.4.2传统技艺传承设施建设3.4.3文化展示馆建设3.4.4环境整治与绿化3.5工程建设标准3.5.1符合国家及地方相关建设标准3.5.2符合非物质文化遗产保护要求4.工程建设进度4.1工程建设总工期：12个月4.2各阶段工期要求4.2.1设计阶段：2个月4.2.2施工准备阶段：1个月4.2.3施工阶段：9个月4.2.4竣工验收阶段：1个月4.3工程建设进度计划4.3.1设计进度计划4.3.2施工进度计划4.3.3竣工验收进度计划5.工程质量要求5.1质量标准5.1.1符合国家及地方相关质量标准5.1.2符合非物质文化遗产保护要求5.2质量检测与验收5.2.1施工过程中定期进行质量检测5.2.2工程验收合格后方可交付使用5.3质量保证措施5.3.1建立健全质量管理体系5.3.2加强施工过程质量控制6.工程造价与支付6.1工程造价构成6.1.1设计费6.1.2材料费6.1.3人工费6.1.4设备费6.1.5施工机械使用费6.1.6管理费6.1.7利润及税金6.2工程造价确定方式6.2.1采用招标方式确定工程造价6.2.2工程造价以招标文件为准6.3工程款支付方式6.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付6.3.2进度款：按月进度支付6.3.3结算款：工程竣工验收合格后支付6.3.4竣工结算：合同约定的竣工结算期限支付7.工程安全与环境保护7.1工程安全要求7.1.1严格遵守国家及地方相关安全法规7.1.2施工现场必须设置安全警示标志7.1.3施工人员必须佩戴安全防护用品7.2安全防护措施7.2.1制定安全防护措施方案7.2.2定期进行安全检查7.2.3及时整改安全隐患7.3环境保护要求7.3.1严格遵守国家及地方相关环境保护法规7.3.2施工过程中减少对周边环境的影响7.3.3建立环境保护措施方案7.4环境监测与治理7.4.1定期进行环境监测7.4.2及时处理环境污染问题8.工程变更与索赔8.1工程变更范围8.1.1因设计变更、工程量增减等原因导致的工程变更8.1.2因不可抗力或政策调整等原因导致的工程变更8.2工程变更程序8.2.1发包人或承包人提出变更申请8.2.2双方协商确定变更内容8.2.3签订变更协议8.3索赔条件与程序8.3.1因工程变更导致承包人损失8.3.2承包人应在变更发生后7日内提出索赔申请8.3.3发包人应在接到索赔申请后15日内答复9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1发包人违约，承包人有权解除合同9.1.2承包人违约，发包人有权解除合同9.1.3因不可抗力导致合同无法履行9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格9.2.2双方协商一致解除合同9.3合同解除或终止后的处理9.3.1解除或终止合同后，双方应按照约定进行工程结算9.3.2双方应按照约定处理剩余的工程、材料及设备10.违约责任10.1违约行为类型10.1.1未按约定时间完成工程10.1.2工程质量不合格10.1.3违反合同约定支付工程款10.1.4违反施工安全规定10.2违约责任承担10.2.1承诺违约金10.2.2恢复原状或赔偿损失10.3违约赔偿计算方法10.3.1违约金按合同约定比例计算10.3.2损失赔偿按实际损失计算11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3诉讼解决11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决11.2.2协商不成，可申请仲裁或提起诉讼11.2.3仲裁或诉讼地点：省市区人民法院11.3争议解决机构11.3.1省市仲裁委员会12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2发包人支付预付款12.1.3合同经相关部门备案12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致12.2.2签订变更协议12.3合同解除程序12.3.1双方协商一致解除合同12.3.2发送解除合同通知12.3.3合同解除后进行结算13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.1.1工程量清单详细内容13.1.2工程量清单附件13.2附件二：施工图纸13.2.1施工图纸详细内容13.2.2施工图纸附件13.3附件三：合同签订日期13.3.1合同签订日期确认14.其他约定事项14.1合同执行过程中未尽事宜的处理14.1.1双方应友好协商解决14.1.2协商不成，按本合同约定处理14.2合同附件的效力14.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同的保管与送达14.3.1合同由双方各执一份14.3.2合同送达以签收为准第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方，指在合同履行过程中，为达成合同目的，经甲乙双方同意，参与合同履行的独立主体，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、鉴定机构等。2.第三方介入条件2.1.1合同中明确约定第三方介入的情形；2.1.2甲乙双方同意并书面确认第三方介入；2.1.3第三方具备相应的资质和能力。3.第三方责权利划分3.1第三方责任3.1.1第三方应按照合同约定和自身职责，独立、客观、公正地履行职责；3.1.2第三方对自身提供的报告、鉴定、咨询等意见负责；3.1.3第三方因自身原因造成合同履行障碍，应承担相应的责任。3.2第三方权利3.2.1第三方有权根据合同约定和自身职责，要求甲乙双方提供必要的信息和资料；3.2.2第三方有权在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和检查；3.2.3第三方有权在发现甲乙双方违约行为时，向甲乙双方提出整改要求。3.3第三方义务3.3.1第三方应按照合同约定和自身职责，按时完成工作；3.3.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密；3.3.3第三方应配合甲乙双方解决合同履行过程中的争议。4.第三方责任限额4.1.1第三方提供服务的性质和内容；4.1.2第三方提供的报告、鉴定、咨询等意见对合同履行的影响程度；4.1.3第三方自身的风险承受能力。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方签字确认。5.第三方介入的具体条款5.1第三方介入的程序5.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜；5.1.2甲乙双方与第三方签订书面协议，明确第三方职责、权利和义务；5.1.3第三方介入后，甲乙双方应按照约定配合第三方工作。5.2第三方介入的监督与检查5.2.1甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和检查；5.2.2第三方应接受甲乙双方的监督和检查，并及时反馈检查结果。5.3第三方介入的争议解决5.3.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；5.3.2协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方与甲方之间不存在隶属关系，甲方不承担第三方的责任；6.1.2第三方提供的报告、鉴定、咨询等意见，甲方应自行判断其准确性。6.2第三方与乙方的划分6.2.1第三方与乙方之间不存在隶属关系，乙方不承担第三方的责任；6.2.2第三方提供的报告、鉴定、咨询等意见，乙方应自行判断其准确性。6.3第三方与其他各方的划分6.3.1第三方与监理单位、设计单位、咨询机构等之间不存在隶属关系；6.3.2第三方与其他各方之间应按照合同约定和自身职责，相互配合，共同完成合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价，并附有必要的图纸和说明。附件说明：工程量清单是工程款支付和工程结算的重要依据，需确保准确无误。2.附件二：施工图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。附件说明：施工图纸是施工过程中的重要指导文件，需确保图纸的完整性和准确性。3.附件三：合同签订日期证明详细要求：提供合同签订日期的证明文件，如合同签订证书、签字盖章的合同副本等。附件说明：合同签订日期证明是合同生效的重要依据，需确保证明文件的合法性和有效性。4.附件四：施工进度计划详细要求：详细列出各阶段的工期安排、关键节点及相应的质量、安全、环保措施。附件说明：施工进度计划是施工过程中监督和管理的重要依据，需确保计划的可操作性和合理性。5.附件五：质量检测报告详细要求：提供施工过程中质量检测的报告，包括检测项目、检测时间、检测结果等。附件说明：质量检测报告是保证工程质量的重要依据，需确保检测报告的准确性和可靠性。6.附件六：环境保护监测报告详细要求：提供施工过程中环境保护监测的报告，包括监测项目、监测时间、监测结果等。附件说明：环境保护监测报告是确保施工过程中环境保护措施落实的重要依据，需确保监测报告的准确性和可靠性。7.附件七：工程变更记录详细要求：记录施工过程中发生的工程变更，包括变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等。附件说明：工程变更记录是工程款支付和工程结算的重要依据，需确保记录的完整性和准确性。8.附件八：竣工结算书详细要求：详细列出竣工结算的依据、项目、数量、单价、总价等。附件说明：竣工结算书是工程款支付和工程结算的重要依据，需确保结算书的准确性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1发包人违约1.1.1未按约定时间支付工程款1.1.2未按约定时间提供施工图纸1.1.3未按约定时间进行工程验收1.2承包人违约1.2.1未按约定时间完成工程1.2.2工程质量不合格1.2.3违反施工安全规定1.3第三方违约1.3.1提供的检测报告、鉴定意见等存在错误1.3.2未按时完成相关工作2.违约责任认定标准2.1发包人违约2.1.1未按约定时间支付工程款：按逾期付款的日利率支付违约金。2.1.2未按约定时间提供施工图纸：按工程延误的日损失赔偿。2.1.3未按约定时间进行工程验收：按工程延误的日损失赔偿。2.2承包人违约2.2.1未按约定时间完成工程：按工程延误的日损失赔