桥梁工程劳务外包合同

桥梁工程劳务外包合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3工程概况1.4合同价款1.5合同期限1.6语言文字1.7法律法规1.8违约责任第二章劳务内容2.1劳务范围2.2劳务要求2.3劳务标准2.4劳务人数2.5劳务人员资质2.6劳务人员培训2.7劳务人员管理第三章合同价款及支付3.1合同价款3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金3.5违约金3.6税金第四章工程质量与安全4.1工程质量标准4.2质量保证措施4.3质量检查与验收4.4安全生产要求4.5安全事故处理4.6环保要求第五章工期及进度5.1合同工期5.2进度计划5.3工期延误5.4提前完成工程第六章劳务人员福利与待遇6.1社会保险6.2住房公积金6.3工资待遇6.4休息休假6.5劳动保护第七章合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3变更、解除合同的程序第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止9.4合同解除第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一章违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约11.3违约赔偿第十二章不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三章合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四章其他条款14.1合同的保管14.2合同的修订14.3附件14.4补充协议合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同主体本合同甲方为_________，乙方为_________。1.3工程概况工程名称：_________桥梁工程工程地点：_________工程内容：_________1.4合同价款本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。1.5合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程劳务全部完成并经双方验收合格之日止。1.6语言文字本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。1.7法律法规双方应遵守国家的法律、法规和政策，履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.8违约责任任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第二章劳务内容2.1劳务范围乙方应按照甲方的要求，完成桥梁工程所需的劳务工作。2.2劳务要求乙方应保证劳务人员的素质，满足工程质量、安全、进度等方面的要求。2.3劳务标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证劳务工作的质量。2.4劳务人数乙方应根据工程需要，提供足够的劳务人员。2.5劳务人员资质乙方应保证劳务人员具备相应的资质，符合工程要求。2.6劳务人员培训乙方应对劳务人员进行必要的培训，提高其业务素质。2.7劳务人员管理乙方应对劳务人员进行严格管理，确保工程现场秩序井然。第三章合同价款及支付3.1合同价款本合同价款为乙方完成工程劳务的费用，包括人工费、材料费、设备费等。3.2支付方式甲方应按照乙方实际完成的工作量，及时支付合同价款。3.3进度付款甲方应按照工程进度，分阶段支付合同价款。3.4质量保证金乙方应按照甲方的要求，提供质量保证金。3.5违约金任何一方违反合同的约定，应向守约方支付违约金。3.6税金双方应按照国家税收政策，缴纳相应的税金。第四章工程质量与安全4.1工程质量标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。4.2质量保证措施乙方应制定并实施质量保证措施，确保工程质量。4.3质量检查与验收甲方应按照约定时间组织验收，乙方应配合验收工作。4.4安全生产要求乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全。4.5安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按约定处理。4.6环保要求乙方应遵守国家环保法规，确保工程环保。第五章工期及进度5.1合同工期乙方应按照甲方要求，保证工程按期完成。5.2进度计划乙方应制定详细的进度计划，并报甲方备案。5.3工期延误乙方应承担因自身原因导致工期延误的责任。5.4提前完成工程乙方提前完成工程，甲方应支付相应的奖励。第六章劳务人员福利与待遇6.1社会保险乙方应为劳务人员缴纳社会保险。6.2住房公积金乙方应为劳务人员缴纳住房公积金。6.3工资待遇乙方应保证劳务人员的工资待遇，按时足额支付。6.4休息休假乙方应保证劳务人员按照国家规定享受休息休假。6.5劳动保护乙方应提供必要的劳动保护措施，保障劳务人员的安全与健康。第八章争议解决8.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。8.2仲裁如双方约定仲裁，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。8.3诉讼双方未约定仲裁的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九章合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更合同变更需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.3合同终止本合同终止的条件如下：（1）工程劳务全部完成并经双方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律、法规规定的其他终止条件。9.4合同解除合同解除应经双方协商一致，并书面确认。第十章保密条款10.1保密内容双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。10.3违约责任违反保密义务的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一章违约责任11.1承包人违约承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.2发包人违约发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.3违约赔偿违约方应赔偿因此给对方造成的损失，并支付违约金。第十二章不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力后果因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力处理双方应立即协商不可抗力事件的影响及处理办法。第十三章合同的转让13.1合同转让条件合同转让应取得对方的书面同意。13.2转让程序合同转让应按照双方约定的程序进行。第十四章其他条款14.1合同的保管双方均应妥善保管本合同及其相关文件。14.2合同的修订合同修订应经双方协商一致，并以书面形式确认。14.3附件本合同附件包括：_________（附件名称）14.4补充协议双方可以在必要时签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令甲方有权根据工程实际情况，对乙方的劳务工作进行指令。乙方应无条件执行甲方指令，确保工程进度、质量、安全等方面的需求。1.2甲方监督甲方有权对乙方劳务人员的施工过程进行监督，确保乙方按照合同约定及国家相关标准进行施工。1.3甲方变更甲方有权根据工程需要，对合同约定的劳务范围、工程量等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整劳务工作。1.4甲方提前完成工程甲方要求提前完成工程时，乙方应采取措施予以满足。甲方应根据实际提前完成的时间，给予乙方相应的奖励。1.5甲方延期付款甲方因特殊情况导致无法按时支付合同价款时，应提前通知乙方，并协商延期支付的事宜。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自检乙方应对劳务工作进行自检，确保工程质量、安全等方面的要求得到满足。2.2乙方报告乙方应定期向甲方报告工程进度、质量等情况，确保甲方了解工程实际情况。2.3乙方变更乙方应在合同约定的范围内，根据工程实际情况对劳务工作进行合理变更。2.4乙方提前完成工程乙方提前完成工程时，应通知甲方进行验收。甲方应在约定的时间内对工程进行验收，确认工程质量。2.5乙方延期完成工程乙方因特殊情况导致无法按时完成工程时，应提前通知甲方，并协商延期完成的事宜。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行中介职责，协助双方完成合同的履行。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中予以明确。3.3第三方中介的赔偿责任第三方中介在履行中介职责过程中，因过失导致合同一方受损的，应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获知的双方商业秘密、技术秘密、经营秘密等予以保密。3.5第三方中介的解除合同第三方中介无法履行中介职责时，双方均有权解除合同。解除合同的条件、程序及后果按合同约定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.劳务人员名单及资质证明4.工程进度计划表5.质量检验标准6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.合同价款计算明细9.奖励与罚款标准10.不可抗力事件证明11.保密协议12.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。2.甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成工程，视为违约。3.乙方未按约定标准完成工程，视为违约。4.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。5.双方未按约定履行保密义务，视为违约。6.第三方中介未按约定履行中介职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同价款：双方约定的工程劳务费用，包括人工费、材料费、设备费等。3.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。4.进度付款：按照工程进度，分阶段支付合同价款。5.质量保证金：为确保工程质量，双方约定的一定金额的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整工程进度计