钢结构船闸施工承包合同

钢结构船闸施工承包合同合同编号：__________钢结构船闸施工承包合同合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于：1.业主为钢结构船闸的建设、运营和管理方，拥有该项目的设计和技术要求；2.承包商具备钢结构船闸施工的专业技术、经验和能力；3.双方希望通过本合同明确双方的权利、义务和责任，保证工程质量和进度；双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程范围与内容1.1本合同范围内的工程为钢结构船闸的施工，包括但不限于：（1）钢结构船闸主体结构的施工；（2）相关设备的安装与调试；（3）施工过程中的临时设施建设；（4）施工过程中的安全防护措施；（5）施工过程中的环境保护措施；（6）业主方指定的其他相关工作。1.2承包商应按照业主提供的设计文件、技术要求和施工图纸进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规、行业标准和业主的要求。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，包括工程的所有施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、税费等。2.2业主应按照双方约定的付款进度，向承包商支付合同价款。具体付款进度和比例双方另行商定。2.3承包商应提供合法、有效的税务发票，作为业主支付合同价款的依据。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。3.2承包商应保证按照双方约定的施工进度完成工程，如因承包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量保证4.1承包商应对施工的工程质量负责，确保工程质量符合设计文件、技术要求和施工图纸的要求。4.2工程验收合格后，承包商应按照业主的要求提供相应的质量保证和售后服务。第五条安全生产与环保5.1承包商应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中的污染，确保施工场地的环境保护。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2承包商如未按照约定完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的万分之五。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且业主支付完毕合同价款之日起终止。甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________授权代表：____________授权代表：____________签订日期：____________一、附件列表：1.钢结构船闸施工设计文件2.施工图纸和技术要求3.施工进度计划4.安全生产和环保措施方案5.质量保证和售后服务协议6.付款进度和比例约定7.违约金计算方式说明8.争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成工程：认定标准为实际完成时间超过约定的施工期限。2.承包商工程质量不符合要求：认定标准为工程验收不合格。3.业主未按照约定支付合同价款：认定标准为逾期支付超过双方约定的付款进度和比例。4.双方未履行合同约定的其他义务：包括但不限于安全生产、环保措施、质量保证等。三、法律名词及解释：1.钢结构船闸施工承包合同：指业主与承包商之间就钢结构船闸施工所达成的协议。2.合同价款：指双方约定的钢结构船闸施工的总价，包括施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、税费等。3.施工期限：指双方约定的完成钢结构船闸施工的时间限制。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，计算方式为合同价款的万分之五。5.工程验收：指业主对承包商完成的钢结构船闸施工进行检验、测试，以确认工程质量是否符合合同要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为双方协商调整施工计划，承包商需承担相应违约责任。2.工程质量问题：解决办法为承包商进行整改，直至满足合同要求，必要时需追究承包商的责任。3.付款延误：解决办法为双方协商调整付款计划，违约方需承担相应违约责任。4.安全生产和环保问题：解决办法为承包商立即整改，确保施工过程中的安全生产和环境保护。5.争议解决：解决办法为通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.钢结构船闸施工项目招标