




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度市政道路照明设备安装与节能合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式1.4合同签订日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目范围3.1安装范围3.2节能范围3.3工程量清单4.项目进度4.1项目总工期4.2各阶段工期4.3进度调整机制5.质量标准5.1安装质量标准5.2节能效果标准5.3质量检验与验收6.价格及付款方式6.1项目总价格6.2分阶段付款比例6.3付款时间及方式6.4违约责任7.交付与验收7.1交付时间7.2验收标准7.3验收程序7.4验收争议解决8.返修与保修8.1返修范围8.2保修期限8.3保修责任9.知识产权9.1技术资料9.2专利权9.3商业秘密10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同解释14.4合同签订与生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称a)甲方:市市政设施管理局b)乙方:照明科技有限公司1.2双方法定代表人a)甲方法定代表人:b)乙方法定代表人:1.3双方联系方式a)甲方联系人:,联系电话)乙方联系人:赵六,联系电话:139000000001.4合同签订日期:2024年1月1日2.项目概述2.1项目名称:2024年度市政道路照明设备安装与节能项目2.2项目地点:市市区主要道路2.3项目规模:共计条道路,总长度公里2.4项目内容:包括道路照明设备的安装、调试及节能改造3.项目范围3.1安装范围a)路灯杆及基础工程b)路灯灯具及控制系统安装c)照明线路敷设及配电箱安装3.2节能范围a)采用LED节能灯具b)实施智能控制系统,实现分时、分区控制c)提高道路照明效率,降低能耗3.3工程量清单a)路灯杆数量:根b)路灯灯具数量:套c)配电箱数量:台4.项目进度4.1项目总工期:90天4.2各阶段工期a)施工准备阶段:15天b)安装施工阶段:60天c)调试验收阶段:15天4.3进度调整机制a)甲方有权根据实际情况调整项目进度b)乙方应积极配合甲方调整,确保项目按时完成5.质量标准5.1安装质量标准a)路灯杆基础稳固,无倾斜、位移b)路灯灯具安装牢固,无松动c)照明线路敷设规范,无短路、漏电现象5.2节能效果标准a)LED灯具平均功耗不超过瓦b)系统控制响应时间不超过2秒c)系统运行稳定,无故障发生5.3质量检验与验收a)乙方应按照国家及行业标准进行自检b)甲方组织验收,验收合格后方可交付使用6.价格及付款方式6.1项目总价格:人民币万元整6.2分阶段付款比例a)施工准备阶段:合同总价的30%b)安装施工阶段:合同总价的50%c)调试验收阶段:合同总价的20%6.3付款时间及方式a)甲方应在每个付款节点前5个工作日内将款项支付至乙方指定账户b)乙方应在收到款项后2个工作日内出具收款凭证6.4违约责任a)甲方未按时付款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%b)乙方未按时完成付款,应向甲方支付违约金,违约金为应付款项的1%8.返修与保修8.1返修范围a)因乙方安装、施工质量问题导致的设备损坏b)因乙方提供的照明设备本身存在缺陷导致的损坏8.2保修期限a)路灯灯具及控制系统保修期限为两年b)配电箱及线路敷设保修期限为一年8.3保修责任a)乙方应提供免费的保修服务,包括维修、更换零部件b)乙方应在接到保修通知后48小时内响应,并在72小时内完成维修或更换9.知识产权9.1技术资料a)乙方应向甲方提供完整的项目技术资料,包括设计文件、施工图纸、产品说明书等b)甲方有权对技术资料进行查阅、复制,但不得用于非法用途9.2专利权a)乙方保证其提供的照明设备不侵犯任何第三方的专利权b)若因专利权问题导致甲方遭受损失,乙方应承担全部责任9.3商业秘密a)双方对本合同内容负有保密义务,不得向任何第三方泄露b)保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年10.违约责任10.1违约情形a)乙方未按时完成项目进度b)乙方提供的设备或施工质量不符合约定标准c)甲方未按时支付款项d)双方违反合同约定的其他行为10.2违约责任a)乙方未按时完成项目进度,每逾期一日应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金b)乙方提供的设备或施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方返工或赔偿损失c)甲方未按时支付款项,每逾期一日应向乙方支付逾期款项的0.5%作为违约金d)双方违反合同约定的其他行为,应根据具体情况承担相应的违约责任11.争议解决11.1争议解决方式a)双方应友好协商解决争议b)若协商不成,可提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构a)仲裁委员会b)仲裁地点:市12.合同解除12.1合同解除条件a)双方协商一致b)一方严重违约c)因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序a)提出解除合同的一方应书面通知对方b)双方应在接到解除通知后15日内完成合同解除手续13.合同生效与终止13.1合同生效条件a)双方签字盖章b)甲方支付首期款项13.2合同终止条件a)合同履行完毕b)合同解除c)双方协商一致13.3合同终止程序a)双方签署合同终止协议b)完成合同终止后的清算工作14.其他约定14.1通知与送达a)双方通过书面形式发送通知b)通知自发送之日起生效14.2合同附件a)本合同附件一:工程量清单b)本合同附件二:技术参数14.3合同解释a)本合同以中文为准b)如有歧义,由双方协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义a)第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同实施、监督或提供专业服务的任何自然人、法人或其他组织。b)第三方不包括合同双方及其关联公司、子公司、分公司。16.第三方介入类型16.1监理方a)监理方负责对项目的施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和成本控制。b)监理方应具备相应的资质和经验,并按照合同约定进行工作。16.2设计方a)设计方负责项目的工程设计,确保设计方案的合理性和可行性。b)设计方应按照合同约定的时间节点提交设计方案,并对其设计的质量和安全性负责。16.3施工单位a)施工单位负责项目的具体施工,按照设计图纸和施工规范进行施工。b)施工单位应具备相应的资质和经验,并确保施工过程中的安全、质量和进度。17.第三方介入程序17.1第三方选择a)第三方的选择由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。b)第三方应具备相应的资质和经验,能够满足项目需求。17.2第三方协议a)第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。b)合作协议应包括工作内容、服务费用、责任划分、保密条款等。18.第三方责任限额18.1第三方责任a)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的责任。b)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,一般不应超过合同总价的%。18.2责任追偿a)若第三方责任造成甲方损失,甲方有权向第三方追偿。b)第三方赔偿后,甲乙双方应解除与第三方的合作关系。19.第三方与其他各方的划分19.1职责划分a)第三方应明确其在项目中的职责,并与甲乙双方保持沟通,确保职责履行。b)第三方职责划分应与合同约定相符,不得超出其授权范围。19.2信息共享a)第三方应与甲乙双方共享项目相关信息,包括进度、质量、成本等。b)第三方不得泄露任何甲乙双方的商业秘密。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序a)第三方介入导致合同内容变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。b)补充协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。20.2合同变更生效a)补充协议经甲乙双方签字盖章后生效。b)补充协议作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式a)第三方介入引起的争议,应通过协商解决。b)协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构a)仲裁委员会b)仲裁地点:市第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出项目所需的各项工程量,包括路灯杆、灯具、配电箱、线路等,以及相应的数量和单价。说明:工程量清单作为合同附件,是计算项目总价格的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.附件二:技术参数详细要求:列出项目所需设备的各项技术参数,包括灯具的亮度、功率、寿命等,确保设备符合质量标准。说明:技术参数作为合同附件,是确保项目质量和性能的重要依据,应由第三方检测机构提供。3.附件三:监理协议详细要求:明确监理方的职责、工作内容、服务费用、责任划分等,确保监理工作顺利进行。说明:监理协议作为合同附件,是确保项目质量、进度和成本控制的重要文件。4.附件四:设计协议详细要求:明确设计方的职责、工作内容、设计要求、设计周期、费用等,确保设计方案符合项目需求。说明:设计协议作为合同附件,是确保项目设计合理性和可行性的重要文件。5.附件五:施工协议详细要求:明确施工单位的职责、工作内容、施工要求、施工周期、费用等,确保施工质量、进度和安全。说明:施工协议作为合同附件,是确保项目施工顺利进行的重要文件。6.附件六:付款计划详细要求:列出项目各阶段的付款时间、金额、方式,确保付款过程清晰、透明。说明:付款计划作为合同附件,是确保项目资金流动性和合同履行的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)乙方未按时完成项目进度b)乙方提供的设备或施工质量不符合约定标准c)甲方未按时支付款项d)第三方未履行协议中的职责e)双方违反合同约定的其他行为2.责任认定标准:a)违约行为发生时,应立即通知对方,并说明违约原因。b)双方应协商解决违约问题,若协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。c)违约责任认定应根据合同约定和相关法律法规进行。3.违约责任认定示例:a)乙方未按时完成项目进度,每逾期一日应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。b)乙方提供的灯具亮度低于合同约定标准,甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。c)甲方未按时支付款项,每逾期一日应向乙方支付逾期款项的0.5%作为违约金。d)第三方未履行监理职责,导致项目质量不合格,第三方应承担相应的责任。e)双方违反合同约定的保密条款,泄露对方商业秘密,应承担相应的法律责任。全文完。2024年度市政道路照明设备安装与节能合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.项目背景与目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围与内容3.1项目范围3.2项目内容4.工程设计4.1设计依据4.2设计标准5.施工组织与管理5.1施工组织5.2施工管理6.节能措施与技术要求6.1节能措施6.2技术要求7.设备与材料供应7.1设备供应7.2材料供应8.质量标准与检验8.1质量标准8.2检验方法9.进度安排与工期9.1进度安排9.2工期要求10.合同价款与支付方式10.1合同价款10.2支付方式11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决12.合同生效与终止12.1合同生效12.2合同终止13.合同附件与补充13.1合同附件13.2补充条款14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称:市政工程管理局甲方地址:市区街道号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56781.2合同乙方信息乙方名称:照明设备有限公司乙方地址:市区街道号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx87652.项目背景与目的2.1项目背景本合同项目是为市市政道路提供照明设备安装服务,以提升市政道路的照明水平,确保市民夜间出行安全。2.2项目目的通过安装节能型照明设备,降低市政道路照明能耗,实现节能减排目标。3.项目范围与内容3.1项目范围本次合同项目范围为市区市政道路照明设备的安装,包括但不限于道路两旁的照明设施、交通信号灯等。3.2项目内容(1)照明设备的采购、运输、安装;(2)现场施工图纸的审核与确认;(3)施工现场的协调与配合;(4)照明设备的调试与验收。4.工程设计4.1设计依据本合同项目设计依据包括但不限于:(1)国家相关照明设计规范;(2)市市政道路照明工程相关标准;(3)甲方提供的现场条件。4.2设计标准(1)照明效果达到国家相关标准;(2)节能效果达到设计要求;(3)设备质量符合国家标准。5.施工组织与管理5.1施工组织乙方应组建专门的施工团队,负责本项目的施工工作。施工团队应具备相关资质和经验,确保施工质量。5.2施工管理乙方应建立健全施工管理制度,确保施工过程规范、有序。具体管理措施包括:(1)施工进度控制;(2)施工质量监控;(3)施工安全防护;(4)施工现场环境卫生。6.节能措施与技术要求6.1节能措施(1)选用节能型照明设备;(2)优化照明设计,降低能耗;(3)采用智能控制系统,实现节能管理。6.2技术要求本合同项目技术要求如下:(1)照明设备应符合国家标准;(2)照明效果达到设计要求;(3)节能效果达到预期目标。8.质量标准与检验8.1质量标准(1)照明设备质量:应符合国家相关产品质量标准,具备合格证和检验报告;(2)施工质量:应符合国家相关施工质量标准,确保施工过程中的安全性和可靠性;(3)节能效果:应符合合同约定的节能要求,降低能耗。8.2检验方法(1)照明设备检验:由乙方负责,在设备安装前进行外观检查、性能测试,确保设备合格;(2)施工质量检验:由甲方委托具有相应资质的第三方检测机构进行,包括材料检验、施工过程检验和竣工检验;(3)节能效果检验:由甲方委托具有相应资质的第三方检测机构进行,检验内容包括能耗指标和照明效果。9.进度安排与工期9.1进度安排本合同项目进度安排如下:(1)签订合同后5个工作日内,乙方提交施工组织设计和进度计划;(2)施工准备阶段:15个工作日内;(3)施工阶段:120个工作日内;(4)竣工验收阶段:10个工作日内。9.2工期要求本合同项目总工期为145个工作日,自合同签订之日起计算。10.合同价款与支付方式10.1合同价款本合同项目合同价款为人民币万元整,包括设备采购、安装、调试及售后服务等全部费用。10.2支付方式(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点,甲方支付相应进度款的60%;(3)工程竣工验收合格后10个工作日内,甲方支付剩余10%的尾款。11.违约责任与争议解决11.1违约责任(1)乙方未按时完成施工任务,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金;(2)甲方未按时支付款项,每延误一天,应向乙方支付逾期付款金额的0.5%作为违约金;(3)因乙方责任造成工程返工或损坏,乙方应承担全部责任,包括修复费用和工期延误。11.2争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效与终止12.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止(1)合同约定的工期完成后,经双方验收合格,合同终止;(2)因不可抗力等原因导致合同无法履行,经双方协商一致,合同终止;(3)任何一方严重违约,另一方有权解除合同。13.合同附件与补充13.1合同附件(1)施工组织设计;(2)进度计划;(3)质量检验报告;(4)付款进度表。13.2补充条款本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。14.2其他约定事项二本合同一式四份,甲方、乙方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方,包括但不限于但不限于:监理方、检测方、评估方、咨询方、保险方等,其在合同中的作用和责任将根据具体情况确定。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效执行,确保项目质量、进度和安全,以及协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因导致合同无法履行或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额设定(1)监理方:责任限额不超过合同总价款的5%;(2)检测方:责任限额不超过合同总价款的3%;(3)评估方:责任限额不超过合同总价款的2%;(4)咨询方:责任限额不超过合同总价款的1%;(5)保险方:责任限额根据保险合同约定执行。17.第三方介入的具体条款17.1监理方(1)监理方应具备相应的资质和经验,对施工过程进行全程监督,确保工程质量、进度和安全;(2)监理方应在合同约定的期限内提交监理报告,对施工质量进行评估和验收;(3)监理方对施工过程中出现的质量问题,有权要求乙方进行整改。17.2检测方(1)检测方应在合同约定的期限内完成检测工作,提交检测报告;(2)检测方对检测过程中发现的质量问题,有权要求乙方进行整改;(3)检测方对检测过程中发现的节能效果问题,有权要求乙方进行优化。17.3评估方(1)评估方应在合同约定的期限内完成项目评估工作,提交评估报告;(2)评估方对项目节能效果进行评估,对节能措施提出改进建议;(3)评估方对项目整体效果进行评估,对合同履行情况进行评价。17.4咨询方(1)咨询方应在合同约定的期限内提供咨询服务,包括但不限于技术指导、管理建议等;(2)咨询方提供的建议应具有合理性和可行性;(3)咨询方对合同履行过程中的问题,有权提出建议。17.5保险方(1)保险方应按照保险合同约定,在保险范围内承担相应的赔偿责任;(2)保险方应在保险合同约定的期限内支付保险赔偿;(3)保险方对保险理赔过程中的争议,有权进行调解。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责合同的签订、履行和监督管理;(2)乙方负责项目的实施、管理和维护;(3)第三方负责对合同履行过程中的相关事项进行监督、检测、评估和咨询。18.2权利划分(1)甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责;(2)乙方有权要求第三方提供相关服务;(3)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和条件。18.3责任划分(1)甲方对合同履行的总体责任;(2)乙方对项目实施的具体责任;(3)第三方对合同履行过程中的特定事项承担责任。19.第三方介入的变更与解除19.1变更(1)经甲方和乙方协商一致,可对第三方介入的条款进行变更;(2)变更后的条款应书面通知第三方,并经其确认。19.2解除(1)如第三方在履行合同过程中严重违约,甲方和乙方有权解除合同;(2)如第三方因自身原因无法继续履行合同,甲方和乙方有权解除合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同双方签字盖章页合同附件清单2.项目背景与目的文件项目可行性研究报告项目立项批准文件项目招标文件及中标通知书3.项目范围与内容文件施工图纸及技术规范工程量清单施工组织设计4.工程设计文件设计依据文件设计说明书设计图纸5.施工组织与管理文件施工进度计划施工方案安全生产措施6.节能措施与技术要求文件节能方案节能设备技术参数节能效果评估报告7.设备与材料供应文件设备采购合同材料采购合同设备与材料清单8.质量标准与检验文件质量检验标准质量检验报告质量验收记录9.进度安排与工期文件进度计划表进度变更申请表进度变更通知10.合同价款与支付方式文件付款进度计划付款申请表付款通知11.违约责任与争议解决文件违约责任条款争议解决程序12.合同生效与终止文件合同生效日期证明合同终止通知书13.第三方介入文件第三方资质证明第三方服务协议第三方工作计划14.其他文件甲方和乙方之间的会议纪要甲方和乙方之间的通信记录甲方和乙方之间的变更协议说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成施工任务;乙方施工质量不符合合同约定的标准;甲方未按合同约定的时间支付款项;第三方未按合同约定履行职责;任何一方未按合同约定履行合同。2.责任认定标准违约行为的性质;违约行为的严重程度;违约行为对合同履行的影响。3.违约责任认定示例乙方未按合同约定的时间完成施工任务,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为每天合同总价款的0.5%;乙方施工质量不符合合同约定的标准,甲方有权要求乙方返工或修复,所需费用由乙方承担;甲方未按合同约定的时间支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式为每天应付款项的0.5%;第三方未按合同约定履行职责,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失;任何一方未按合同约定履行合同,对方有权要求其承担相应的违约责任。全文完。2024年度市政道路照明设备安装与节能合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4法定代表人或授权代表2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目工期3.工程范围与质量要求3.1工程范围3.2质量要求3.3质量标准3.4质量检测与验收4.设备与材料4.1设备种类4.2设备型号4.3材料种类4.4材料规格4.5设备与材料供应商4.6设备与材料质量保证5.安装施工5.1施工方案5.2施工进度安排5.3施工人员及设备5.4施工现场管理5.5施工验收6.节能与环保6.1节能目标6.2节能措施6.3环保要求6.4环保措施7.付款方式与进度7.1付款方式7.2付款进度安排7.3付款条件7.4付款违约责任8.保险与责任8.1保险种类8.2保险责任8.3责任界定8.4责任赔偿9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:项目方案13.2附件二:设备与材料清单13.3附件三:施工图纸13.4附件四:付款计划13.5附件五:保险单14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:市政设施管理局乙方:照明设备安装有限公司1.2双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3双方联系方式1.4法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:2.项目概述2.1项目名称2024年度市政道路照明设备安装与节能项目2.2项目地点市区街道2.3项目内容包括道路照明设备的安装、调试、节能改造等2.4项目规模共涉及条道路,共计盏路灯2.5项目工期合同签订后60日内完成施工并验收合格3.工程范围与质量要求3.1工程范围包括但不限于:照明设备安装、调试、节能改造、验收等3.2质量要求按照国家相关标准执行,确保工程质量达到优良等级3.3质量标准参照《城市道路照明设计规范》及相关国家标准3.4质量检测与验收甲方将组织相关人员进行现场验收,乙方需配合提供必要的技术资料和检测报告4.设备与材料4.1设备种类LED路灯、太阳能路灯、电缆、配电箱等4.2设备型号详见附件一:设备清单4.3材料种类电缆、绝缘子、金具、接线端子等4.4材料规格详见附件一:材料清单4.5设备与材料供应商乙方负责设备与材料的采购,确保产品质量符合要求4.6设备与材料质量保证乙方需提供设备与材料的产品合格证、检测报告等证明材料5.安装施工5.1施工方案详见附件三:施工图纸及施工方案5.2施工进度安排详见附件四:施工进度计划表5.3施工人员及设备乙方负责组织施工队伍,确保施工人员具备相应资质5.4施工现场管理乙方需遵守施工现场管理规定,确保施工安全、文明施工5.5施工验收施工完成后,甲方将组织验收,乙方需配合提供相关资料6.节能与环保6.1节能目标6.2节能措施采用LED路灯、太阳能路灯等节能设备,优化照明方案等6.3环保要求施工过程中,严格遵守环保法规,减少对环境的影响6.4环保措施采取噪声控制、扬尘治理等措施,确保施工现场环保达标8.付款方式与进度8.1付款方式8.1.1乙方在合同签订后5个工作日内提交详细的工程量清单及报价单。8.1.2甲方在收到乙方提交的工程量清单及报价单后3个工作日内进行审核并确认付款金额。8.1.3付款分为三个阶段进行:8.1.3.1阶段一:工程量清单及报价单确认后,甲方支付合同总额的30%作为预付款。8.1.3.2阶段二:工程进度达到50%,甲方支付合同总额的50%。8.1.3.3阶段三:工程完工并验收合格后,甲方支付合同总额的20%作为尾款。8.2付款进度安排8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付。8.2.2第一阶段付款:工程进度达到50%时支付。8.2.3第二阶段付款:工程完工并验收合格后30个工作日内支付。8.3付款条件8.3.1乙方需提供发票、工程量清单、验收报告等相关文件。8.3.2甲方在收到上述文件且无异议后,按照约定的付款进度支付款项。8.4付款违约责任8.4.1乙方未按合同约定提交工程量清单及报价单,甲方有权终止合同。8.4.2甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。9.保险与责任9.1保险种类9.1.1工程一切险9.1.2第三者责任险9.2保险责任9.2.1工程一切险:覆盖施工期间因自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失。9.2.2第三者责任险:覆盖施工期间因乙方责任造成第三方人身伤害或财产损失的赔偿责任。9.3责任界定9.3.1乙方负责施工现场的安全管理,确保施工期间人员安全。9.3.2甲方负责项目周边环境的安全防护,确保施工期间不影响到周边居民。9.4责任赔偿9.4.1发生保险责任范围内的事件,乙方应及时通知保险公司,并配合保险公司进行理赔。9.4.2因乙方责任造成第三方损失,乙方应承担赔偿责任,甲方在赔偿后有权向乙方追偿。10.合同变更与解除10.1变更程序10.1.1任何一方提出合同变更,需以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。10.2解除条件10.2.1任何一方违反合同约定,经对方书面通知后,仍不履行义务的,对方有权解除合同。10.3解除程序10.3.1解除合同需以书面形式通知对方,合同解除后,双方应按照约定处理剩余事宜。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在30日内协商解决。11.2.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。11.3争议解决机构11.3.1市仲裁委员会12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2甲方支付预付款。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后,双方应签订书面终止协议,明确各自的权利和义务。13.合同附件13.1附件一:项目方案13.2附件二:设备与材料清单13.3附件三:施工图纸13.4附件四:付款计划13.5附件五:保险单14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持、咨询意见或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1技术咨询与评估15.2.2设备与材料采购代理15.2.3施工监理与质量监督15.2.4环境保护与安全管理15.2.5法律、财务咨询等16.第三方介入的程序16.1第三方介入的引入16.1.1甲乙双方可共同决定引入第三方介入,并签订相应的合作协议。16.1.2第三方介入需经甲乙双方同意,并明确其在合同中的角色和职责。16.2第三方介入的审批16.2.1第三方介入前,需提交相关资质证明和介入方案。16.2.2甲乙双方应在收到第三方提交的材料后5个工作日内进行审批。17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。17.1.2第三方对因其过失或疏忽导致的损失,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权获取履行职责所需的信息和数据。17.2.2第三方有权获得合同约定的报酬。17.3第三方的义务17.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3.2第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。18.第三方的责任限额18.1第三方的赔偿责任限额18.1.1第三方的赔偿责任不得超过其与甲乙双方签订的合作协议中约定的金额。18.1.2若第三方责任导致甲乙双方遭受损失,甲乙双方有权根据合同约定向第三方追偿。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 课题研究可行性分析格式模板
- 项目进度管理与风险控制的工作计划
- 三农产品三农村市场风险防控方案
- 消防中级监控练习试题及答案
- 中级养老护理练习试题
- 茶艺师复习测试题
- 游泳救生员复习测试卷附答案
- 三农田灌溉设计规划指南
- 文化旅游产品开发与设计指南
- 博物馆展览策划与实施方案
- 2024年AI大模型场景探索及产业应用调研报告-前瞻
- 学术论文的撰写方法与规范
- 建设工程施工合同农民工工资补充协议
- 智研咨询发布:汽车雨刮器总成产业百科(附行业现状、相关政策及发展驱动因素分析)
- DL∕T 2577-2022 轴流转浆式水轮发电机组检修规程
- 2023年四川省绵阳市中考数学试卷
- 《统编教材背景下小学语文整本书阅读策略的研究》中期报告
- (正式版)JBT 2930-2024 低压电器产品型号编制方法
- 【课件】2024届新高考英语语法填空专项.解题技巧课件
- 九年级物理《第5节 磁生电》课件(三套)
- 肾上腺腺瘤切除术的围术期护理
评论
0/150
提交评论