2024年工程履约担保金协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程履约担保金协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1担保人2.2承包人3.担保金额3.1担保金总额3.2担保金支付方式4.担保期限4.1担保期限起止时间4.2担保期限变更5.担保金的退还5.1退还条件5.2退还程序5.3退还时间6.担保金的扣除6.1扣除条件6.2扣除程序6.3扣除时间7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.违约责任8.1担保人违约责任8.2承包人违约责任9.不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力处理10.合同生效10.1生效条件10.2生效时间11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.合同附件14.1附件一：担保人承诺书14.2附件二：承包人承诺书第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义本合同中，除非上下文另有要求，下列术语的含义如下：“担保人”指提供担保金的一方，即甲方；“承包人”指接受担保金的一方，即乙方；“担保金”指由担保人按照本合同约定向承包人提供的保证金；“工程”指乙方承包的工程项目；“合同”指本《2024年工程履约担保金协议》。1.2解释“本合同”指本《2024年工程履约担保金协议》；“担保期限”指本合同约定的担保金生效至失效的期间；“担保金总额”指本合同约定的担保金总金额。2.合同双方2.1担保人甲方（担保人）名称：地址：法定代表人：2.2承包人乙方（承包人）名称：地址：法定代表人：3.担保金额3.1担保金总额本合同担保金总额为人民币____元。3.2担保金支付方式甲方应在合同签订后____日内，将担保金支付至乙方指定的账户；乙方应在收到担保金后，出具收据。4.担保期限4.1担保期限起止时间本合同担保期限自合同生效之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。4.2担保期限变更如因工程延期等原因导致担保期限需要变更，双方应协商一致，并在合同中明确变更后的担保期限。5.担保金的退还5.1退还条件在本合同担保期限届满且工程竣工验收合格后，乙方有权要求甲方退还担保金。5.2退还程序乙方应在担保期限届满后____日内，向甲方提出退还担保金的要求，并提交相关证明材料。5.3退还时间甲方应在收到乙方提出的退还担保金要求及证明材料后____日内，退还担保金至乙方指定的账户。6.担保金的扣除6.1扣除条件如乙方违反合同约定，导致工程无法按期竣工或质量不符合约定标准，甲方有权扣除相应的担保金。6.2扣除程序甲方在扣除担保金前，应书面通知乙方，并说明扣除的原因和金额。6.3扣除时间扣除的担保金应在扣除原因发生后的____日内，由甲方扣除并退还剩余担保金至乙方指定的账户。8.违约责任8.1担保人违约责任若担保人未按本合同约定支付担保金，乙方有权要求担保人承担违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿乙方因此遭受的损失。8.2承包人违约责任若承包人未按合同约定履行工程义务，导致工程无法按期竣工或质量不符合约定标准，承包人应承担违约责任，包括但不限于赔偿担保人因此遭受的损失。9.不可抗力9.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行或者履行困难的情况。9.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除合同。10.合同生效10.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2生效时间本合同自____年____月____日起生效。11.合同解除11.1解除条件下列情况下，任何一方有权解除本合同：一方严重违约；发生不可抗力事件，且经双方协商无法继续履行合同；法律法规变更导致合同无法继续履行。11.2解除程序任何一方要求解除合同时，应提前____日书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。12.合同变更12.1变更条件本合同任何条款的变更，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。12.2变更程序双方任何一方提出合同变更要求时，应书面通知对方，并在收到对方同意后，双方签署书面变更协议。13.合同终止13.1终止条件合同约定的担保期限届满；合同因违约解除；合同因不可抗力解除；合同因双方协商一致解除。13.2终止程序合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜，包括但不限于退还担保金、结算工程款项等。14.合同附件14.1附件一：担保人承诺书附件一为担保人向承包人出具的承诺书，承诺按照本合同约定提供担保金。14.2附件二：承包人承诺书附件二为承包人向担保人出具的承诺书，承诺按照合同约定履行工程义务。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助合同双方或某一方履行合同义务，而介入合同关系的独立主体。1.2第三方的类型包括但不限于：中介方：提供信息、沟通、协调等服务的第三方；监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督管理的第三方；评估方：对工程或相关事项进行评估的第三方；仲裁方：在合同纠纷解决中提供仲裁服务的第三方。2.第三方介入的批准2.1任何第三方介入本合同关系，必须经甲乙双方书面同意。2.2甲方或乙方提出引入第三方时，应向对方提交第三方资质证明及相关资料，对方应在____日内回复是否同意。3.第三方的责任限额3.1第三方在本合同中的责任，仅限于其服务范围内的责任，且责任限额为____元。3.2第三方的责任限额在本合同中为最高赔偿限额，超过该限额的部分，甲乙双方自行承担。4.第三方的权利4.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的信息和协助。4.2第三方有权对甲乙双方的履行情况进行监督，并提出改进建议。5.第三方的义务5.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保合同目的的实现。5.2第三方应保守合同机密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。6.第三方的独立性6.1第三方在本合同中的角色是独立的，不因介入合同关系而成为甲乙双方的代理人或代表。7.第三方的变更7.1如第三方需要变更，甲乙双方应书面同意，并签订补充协议。8.第三方的退出8.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因退出，应提前____日通知甲乙双方。8.2第三方退出后，甲乙双方应继续履行合同，直至合同目的实现。9.第三方的争议解决9.1第三方在履行合同过程中产生的争议，应通过协商解决。9.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。10.第三方的保险10.1第三方应在本合同履行期间，为自己及提供的服务购买相应的保险，以保障自身及甲乙双方的权益。10.2保险金额应不低于本合同中第三方的责任限额。11.第三方的费用11.1第三方的服务费用由甲乙双方按照合同约定支付。11.2第三方的费用支付方式、时间及金额应在合同中明确约定。12.第三方的通知12.1第三方在履行合同过程中，应及时向甲乙双方发出相关通知。12.2通知应以书面形式发出，并按照合同约定的地址或联系方式送达。13.第三方的保密13.1第三方对本合同及甲乙双方的商业秘密负有保密义务。13.2第三方不得泄露或使用甲乙双方的商业秘密，除非得到甲乙双方的书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：担保人承诺书要求：担保人承诺书应详细列明担保金的金额、担保期限、担保条件以及违约责任等内容。说明：该附件为担保人向承包人出具的书面承诺，证明其愿意承担担保责任。2.附件二：承包人承诺书要求：承包人承诺书应详细列明承包人的工程义务、质量标准、工期要求以及违约责任等内容。说明：该附件为承包人向担保人出具的书面承诺，证明其愿意按照合同约定履行工程义务。3.附件三：工程验收报告要求：工程验收报告应由监理方或第三方评估方出具，详细记录工程验收的日期、结果及结论。说明：该附件用于证明工程是否达到合同约定的质量标准，是确定担保金退还或扣除的重要依据。4.附件四：工程进度报告要求：工程进度报告应定期由承包人提交，详细记录工程的进度情况。说明：该附件用于监督工程进度，确保工程按期完成。5.附件五：工程变更通知要求：工程变更通知应在工程变更发生时，由双方共同签署。说明：该附件用于记录工程变更的内容、原因及影响，是合同履行过程中的重要文件。6.附件六：第三方资质证明要求：第三方资质证明应包括第三方的营业执照、相关资质证书等。说明：该附件用于证明第三方具备提供相应服务的资质和能力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：担保人未按合同约定支付担保金；承包人未按合同约定履行工程义务，导致工程无法按期竣工或质量不符合约定标准；第三方未按合同约定履行其职责，导致合同无法履行或履行困难。2.责任认定标准：违约行为发生时，由违约方承担违约责任；违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。3.违约责任示例：担保人未按合同约定支付担保金，应向承包人支付____元的违约金；承包人未按合同约定履行工程义务，导致工程延期竣工，应赔偿担保人____元的损失；第三方未按合同约定履行其职责，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。全文完。2024年工程履约担保金协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.担保金的金额2.1担保金总额2.2分期支付3.担保金的支付方式3.1付款时间3.2付款方式4.担保金的退还4.1退还条件4.2退还程序5.担保金的利息5.1利息计算方式5.2利息支付6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.保密条款8.1保密内容8.2保密义务9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序10.合同生效与终止10.1生效条件10.2终止条件11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址12.合同附件12.1附件一12.2附件二13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力处理14.合同的其他规定14.1其他条款14.2其他规定第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年工程履约担保金协议》。1.1.2“担保人”指在本合同中承担担保责任的单位或个人。1.1.3“承包人”指与担保人签订工程承包合同的单位或个人。1.1.4“担保金”指承包人为保证工程合同履行而向担保人缴纳的保证金。1.1.5“工程”指承包人与担保人签订的工程承包合同中所约定的工程。1.2解释1.2.1本合同中使用的词语，除非上下文另有规定，具有本条所赋予的含义。1.2.2本合同如有歧义，应以对承包人有利的方式解释。第二条担保金的金额2.1担保金总额2.1.1担保金总额为工程合同金额的10%。2.1.2担保金总额的具体数额以双方签订的工程承包合同为准。2.2分期支付2.2.1担保金应分两次支付，第一次支付50%，第二次支付50%。2.2.2第一次支付应在合同签订后10个工作日内完成。第三条担保金的支付方式3.1付款时间3.1.1第一次支付担保金的时间为合同签订后10个工作日内。3.1.2第二次支付担保金的时间为工程进度达到50%时。3.2付款方式3.2.1担保金应以银行转账方式支付至担保人指定的账户。3.2.2付款时，承包人应向担保人提供付款凭证。第四条担保金的退还4.1退还条件4.1.1工程按合同约定圆满完成。4.1.2承包人按照合同约定履行了全部义务。4.2退还程序4.2.1承包人应在工程竣工验收合格后30个工作日内向担保人提出退还担保金的书面申请。4.2.2担保人在收到承包人退还担保金申请后10个工作日内退还担保金。第五条担保金的利息5.1利息计算方式5.1.1担保金自支付之日起，按中国人民银行规定的同期贷款利率计算利息。5.2利息支付5.2.1担保金利息应在支付担保金的同时支付，不计复利。第六条违约责任6.1违约情形6.1.1承包人未按合同约定完成工程。6.1.2承包人未按合同约定履行其他义务。6.2违约责任承担6.2.1承包人违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿担保人因此遭受的损失。6.2.2违约责任的赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。7.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构7.2.1双方同意将本合同履行过程中发生的争议提交至合同签订地人民法院解决。第八条担保金的退还8.1退还条件8.1.1工程按合同约定圆满完成。8.1.2承包人按照合同约定履行了全部义务。8.1.3担保人已按照合同约定收取了担保金。8.2退还程序8.2.1承包人应在工程竣工验收合格后30个工作日内向担保人提出退还担保金的书面申请。8.2.2担保人应在收到承包人退还担保金申请后10个工作日内，按照原支付方式退还担保金。652578第九条担保金的利息9.1利息计算方式9.1.1担保金自支付之日起，按中国人民银行规定的同期贷款利率计算利息。9.1.2利息按年利率计算，每年计息一次。9.2利息支付9.2.1担保金利息应在支付担保金的同时支付，不计复利。9.2.2利息支付方式与担保金支付方式相同。652579第十条违约责任10.1违约情形10.1.1承包人未按合同约定完成工程。10.1.2承包人未按合同约定履行其他义务。10.2违约责任承担10.2.1承包人违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿担保人因此遭受的损失。10.2.2违约责任的赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。652580第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将本合同履行过程中发生的争议提交至合同签订地人民法院解决。652581第十二条合同生效与终止12.1生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务。12.2终止条件12.2.1合同因工程完工、违约、解除等原因终止。12.2.2合同终止后，双方应按照约定办理相关手续。652582第十三条通知与送达13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式发出。13.1.2通知可以通过信函、电报、传真、电子邮件等方式发送。13.2送达地址13.2.1双方的送达地址应在本合同中明确约定。652583第十四条合同的其他规定14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。14.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他规定14.2.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程合同约定的工期加上保修期。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方是指在履行本合同时，由甲乙双方共同邀请或指定的，与本合同有关联但不属于甲乙双方的单位或个人。1.2第三方的范围包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。第二条第三方的责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、合同约定以及相关法律法规确定。2.2第三方在履行职责过程中，对甲乙双方造成的损失，其责任限额不得超过合同约定的金额。2.3第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在合同中明确约定。第三条第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定履行职责，保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权根据合同约定获取服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲乙双方的关系4.1.1第三方与甲乙双方之间是委托与被委托的关系。4.1.2第三方在履行职责过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。4.2第三方与工程承包合同的关系4.2.1第三方的职责范围仅限于本合同约定的内容，不涉及工程承包合同的其他条款。4.2.2第三方不得干预工程承包合同的履行。第五条第三方介入的程序5.1第三方的邀请5.1.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的事项。5.1.2甲乙双方应在合同中明确约定第三方的职责和权限。5.2第三方的选定5.2.1第三方应由甲乙双方共同选定，并签订相应的委托协议。5.2.2第三方选定后，应向甲乙双方提供相关资质证明和履约能力证明。第六条第三方介入后的合同修改6.1甲乙双方应根据第三方介入的情况，对合同进行必要的修改和补充。6.2合同修改应经甲乙双方和第三方共同协商一致，并以书面形式签订补充协议。第七条第三方介入后的费用承担7.1第三方介入产生的费用，包括但不限于服务费用、交通费用、住宿费用等，由甲乙双方按照合同约定承担。7.2如合同未约定费用承担方式，则由甲乙双方平均分摊。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方共同协商解决。8.2协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。第九条第三方介入后的合同解除9.1如第三方在履行职责过程中严重违约，甲乙双方有权解除与第三方的委托协议。9.2第三方解除委托协议后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程承包合同详细要求和说明：包括工程名称、地点、承包范围、工程量、合同金额、工期、付款方式、违约责任等内容。2.附件二：担保金收据详细要求和说明：包括支付日期、支付金额、收款人信息、支付凭证等。3.附件三：第三方委托协议详细要求和说明：包括第三方名称、职责、权限、服务费用、费用支付方式、违约责任等内容。4.附件四：工程进度报告详细要求和说明：包括工程进度、已完成工程量、存在问题、解决方案等内容。5.附件五：工程验收报告详