版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度班组施工退场质量保证与保修服务合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1班组名称1.2施工单位名称1.3代表人姓名1.4联系方式1.5通讯地址2.合同背景及目的2.1施工退场工程概况2.2质量保证与保修服务的重要性2.3合同签订的意义3.施工退场工程质量标准3.1工程质量要求3.2工程质量验收标准3.3质量保证措施4.质量保证期4.1质量保证期限4.2质量保证责任4.3质量保证期内维修服务5.保修服务范围5.1保修服务项目5.2保修服务期限5.3保修服务责任6.保修服务流程6.1保修服务申请6.2保修服务响应6.3保修服务实施6.4保修服务验收7.质量保证与保修服务费用7.1质量保证费用7.2保修服务费用7.3费用支付方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1附件一:施工退场工程质量标准11.2附件二:保修服务项目及期限11.3附件三:费用支付方式12.合同变更12.1合同变更程序12.2合同变更内容12.3合同变更生效13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除生效14.其他约定事项14.1合同适用法律14.2合同语言14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同签订双方基本信息1.1班组名称:班组1.2施工单位名称:施工单位1.3代表人姓名:1.5通讯地址:市区路号第二条合同背景及目的2.1施工退场工程概况:本工程为项目,施工地点位于市区,工程规模为平方米,施工内容为。2.3合同签订的意义:明确双方在施工退场质量保证与保修服务方面的权利和义务,确保工程质量。第三条施工退场工程质量标准3.1工程质量要求:按照国家相关工程质量标准和施工规范执行,确保工程质量达到优良等级。3.2工程质量验收标准:以工程验收规范为依据,进行分部分项工程验收和竣工验收。3.3质量保证措施:施工单位应采取有效措施,确保工程质量,包括但不限于原材料检验、施工过程控制、隐蔽工程验收等。第四条质量保证期4.1质量保证期限:自工程竣工验收合格之日起,质量保证期为壹年。4.2质量保证责任:在质量保证期内,如因施工原因导致的工程质量问题,施工单位应负责维修、整改,直至达到质量要求。4.3质量保证期内维修服务:施工单位应提供及时、高效的维修服务,确保用户满意。第五条保修服务范围5.1保修服务项目:包括但不限于主体结构、防水、电气、管道等。5.2保修服务期限:自工程竣工验收合格之日起,保修期限为五年。5.3保修服务责任:在保修期内,如因施工原因导致的工程质量问题,施工单位应负责维修、整改,直至达到质量要求。第六条保修服务流程6.1保修服务申请:用户发现质量问题后,应及时向施工单位提出保修申请,并提交相关证明材料。6.2保修服务响应:施工单位应在接到保修申请后壹日内予以响应,并安排人员进行现场检查。6.3保修服务实施:施工单位应根据检查结果,及时进行维修、整改,直至达到质量要求。6.4保修服务验收:维修、整改完成后,用户应对维修成果进行验收,并签字确认。第七条质量保证与保修服务费用7.1质量保证费用:质量保证费用由施工单位承担,不计入工程总造价。7.2保修服务费用:保修服务费用由施工单位承担,不计入工程总造价。7.3费用支付方式:质量保证费用和保修服务费用,在合同签订后壹个月内,由施工单位向用户支付。第八条违约责任8.1违约情形:8.1.1施工单位未按合同约定提供质量保证与保修服务的;8.1.2用户在保修期内提出保修申请,施工单位未在规定时间内响应的;8.1.3施工单位在保修期内未按约定进行维修、整改的;8.1.4双方在合同履行过程中,一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担:8.2.1对于违约情形,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定,未约定的,按实际损失的一定比例确定。8.3违约赔偿:8.3.1违约方应按照实际损失赔偿对方,包括直接损失和间接损失。8.3.2赔偿金额应一次性支付,并计入违约方的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构:9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决程序:9.3.1争议提交法院后,双方应按照法院的规定提交相关证据和陈述。9.3.2法院应根据事实和法律作出公正裁决。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件:10.1.1双方代表签字盖章;10.1.2合同约定的其他生效条件均已满足。10.2合同终止条件:10.2.1合同约定的保修期限届满;10.2.2合同因法定或约定原因解除;10.2.3双方协商一致解除合同。10.3合同解除:10.3.1合同解除需双方书面同意;10.3.2解除合同应通知对方,并按照约定处理已履行和未履行的义务。第十一条合同附件11.1附件一:施工退场工程质量标准11.2附件二:保修服务项目及期限11.3附件三:费用支付方式11.4附件四:争议解决程序说明第十二条合同变更12.1合同变更程序:12.1.1双方协商一致,以书面形式提出变更请求;12.1.2变更内容经双方代表签字盖章后生效。12.2合同变更内容:12.2.1合同条款的修改;12.2.2保修服务内容的调整;12.2.3其他经双方同意的变更事项。12.3合同变更生效:12.3.1变更内容自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同解除13.1合同解除条件:13.1.1合同约定的解除条件成立;13.1.2双方协商一致解除合同;13.1.3法院判决或仲裁机构裁决解除合同。13.2合同解除程序:13.2.1双方以书面形式提出解除合同的通知;13.2.2解除合同应通知对方,并按照约定处理已履行和未履行的义务。13.3合同解除生效:13.3.1解除合同自通知到达对方之日起生效。第十四条其他约定事项14.1合同适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言:本合同使用中文书写。14.3合同份数:本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力。14.4合同签署日期:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、其他组织或个人。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、评估机构等。第二条第三方介入情形2.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以协助合同履行;2.2法规或合同约定需要第三方介入;2.3双方在合同履行过程中,因特殊情况需要第三方提供专业意见或服务。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中的责任,包括但不限于法律责任、违约责任等,均应在本合同约定的范围内承担。3.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定,未约定的,按国家有关法律规定执行。3.3第三方的责任限额包括但不限于:3.3.1直接损失;3.3.2间接损失;3.3.3合同约定的其他损失。第四条第三方责权利4.1第三方的权利:4.1.1获取合同履行过程中的相关信息;4.1.2根据合同约定提供专业服务或协助;4.1.3获得合同约定的报酬。4.2第三方的义务:4.2.1按照合同约定提供专业服务或协助;4.2.2保护合同履行过程中的商业秘密;4.2.3对其提供的服务或协助承担相应的责任。4.3第三方的责任:4.3.1对其提供的服务或协助的质量负责;4.3.2对因自身原因导致的合同履行障碍承担责任;4.3.3对其违反合同约定造成甲乙双方损失承担赔偿责任。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方的权利义务关系应明确划分,不得侵害甲乙双方的权利。5.2第三方不得以任何形式干预甲乙双方的正常权利和义务关系。5.3第三方在合同履行过程中,应尊重甲乙双方的意见,不得单方面作出决定。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应达成一致意见,并书面通知第三方;6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务;6.3第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入期间,如甲乙双方或第三方认为不再需要第三方介入,可以协商一致终止;7.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余事项。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间,如甲乙双方或第三方之间发生争议,应通过协商解决;8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条本合同的修订9.1本合同如因第三方介入需要进行修订,甲乙双方应协商一致,并书面修订;9.2修订后的合同与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工退场工程质量标准详细要求:列出工程质量标准的具体内容,包括材料质量、施工工艺、验收标准等。说明:本附件为合同执行过程中的质量依据,应由甲乙双方共同制定,并经双方代表签字确认。2.附件二:保修服务项目及期限详细要求:明确保修服务的具体项目,如主体结构、防水、电气等,并规定每个项目的保修期限。说明:本附件为保修服务的内容和期限的详细说明,是用户享受保修服务的依据。3.附件三:费用支付方式详细要求:明确质量保证费用和保修服务费用的支付方式,包括支付时间、支付比例、支付方式等。说明:本附件为费用的支付规则,确保双方在费用支付上的透明和公正。4.附件四:争议解决程序说明详细要求:详细说明争议解决的具体程序,包括协商、调解、仲裁、诉讼等途径。说明:本附件为争议解决的具体步骤,旨在为双方提供明确的争议解决路径。5.附件五:第三方介入协议详细要求:当第三方介入时,本附件应详细说明第三方的权利义务、责任范围、费用承担等。说明:本附件为第三方介入的详细协议,确保第三方在合同履行中的角色和责任明确。6.附件六:合同变更记录详细要求:记录合同签订后发生的任何变更,包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明:本附件为合同变更的记录,确保合同的变更得到妥善处理。7.附件七:违约行为记录详细要求:记录合同履行过程中发生的违约行为,包括违约时间、违约内容、处理结果等。说明:本附件为违约行为的记录,用于跟踪和评估违约行为的处理情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定完成工程;1.2施工单位未按合同约定提供质量保证与保修服务;1.3用户未按合同约定支付费用;1.4第三方未按合同约定提供专业服务或协助。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定:根据合同约定和实际情况,由双方共同认定。2.2责任认定标准:根据违约行为的性质、程度和影响,以及合同约定,确定责任。3.违约责任示例:3.1施工单位未按合同约定完成工程,导致工期延误,应支付违约金;3.2施工单位未按合同约定提供质量保证与保修服务,造成用户损失,应赔偿用户损失;3.3用户未按合同约定支付费用,应向施工单位支付逾期付款违约金;3.4第三方未按合同约定提供专业服务或协助,导致合同履行障碍,应承担相应责任。全文完。2024年度班组施工退场质量保证与保修服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系人及联系方式1.4合同签订日期1.5合同有效期2.施工退场质量保证要求2.1施工退场质量标准2.2质量保证措施2.3质量检查与验收2.4质量问题处理3.保修服务范围3.1保修项目及内容3.2保修期限3.3保修服务方式3.4保修责任4.保修服务费用及支付方式4.1保修费用计算方法4.2保修费用支付时间4.3保修费用支付方式4.4保修费用调整5.施工退场验收程序5.1验收时间及地点5.2验收人员及职责5.3验收标准及方法5.4验收结果处理6.违约责任6.1质量保证违约责任6.2保修服务违约责任6.3其他违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更内容10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同份数及保管12.1合同份数12.2合同保管13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定内容14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3联系人及联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]1.4合同签订日期本合同签订日期为2024年[具体日期],即[年月日]。1.5合同有效期本合同自签订之日起生效,有效期为[具体时长],即自[开始日期]至[结束日期]。第二条施工退场质量保证要求2.1施工退场质量标准工程实体质量应符合设计要求和国家标准;施工工艺应符合规范要求,无质量通病;工程材料应符合国家强制性标准和合同约定;工程外观应整洁、美观。2.2质量保证措施制定质量保证计划,明确质量目标;对施工人员进行质量教育和培训;加强现场质量管理,严格执行施工工艺;对施工过程进行定期检查,确保工程质量。2.3质量检查与验收对施工过程中的关键工序进行检查;对隐蔽工程进行验收;对成品、半成品进行质量检验。2.4质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并及时通知甲方。整改后,乙方应再次进行检查,确保问题得到彻底解决。第三条保修服务范围3.1保修项目及内容工程实体质量;施工工艺;工程材料;工程外观。3.2保修期限本合同约定的保修期限为[具体时长],即自工程竣工验收合格之日起计算。3.3保修服务方式现场服务;邮寄服务;在线服务。3.4保修责任乙方应对在保修期内出现的质量问题负责,并承担相应的维修、更换等责任。第四条保修服务费用及支付方式4.1保修费用计算方法保修费用根据实际维修、更换所需材料、人工等成本计算。4.2保修费用支付时间保修费用应在维修、更换完成后,经甲方确认后支付。4.3保修费用支付方式保修费用可通过银行转账、支票或现金支付。4.4保修费用调整如因政策调整或其他原因导致保修费用发生变化,双方应协商一致后进行调整。第五条施工退场验收程序5.1验收时间及地点验收时间为[具体时间],地点为[具体地点]。5.2验收人员及职责验收人员由甲方、乙方及第三方组成,具体职责如下:甲方:负责对施工退场质量进行监督和验收;乙方:负责提供施工退场资料和配合验收;第三方:负责独立对施工退场质量进行验收。5.3验收标准及方法观察检查;工具检测;验收记录。5.4验收结果处理验收结果分为合格和不合格两种,不合格的应进行整改,整改后重新验收。第六条违约责任6.1质量保证违约责任如乙方未能满足质量保证要求,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、返工等。6.2保修服务违约责任如乙方未能履行保修服务义务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。6.3其他违约责任双方应按照合同约定承担其他违约责任。第八条争议解决7.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构如双方同意,争议也可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。7.3争议解决程序仲裁或诉讼程序应遵循相关法律法规的规定,包括但不限于举证责任、庭审程序、裁决或判决等。第九条合同解除8.1合同解除条件一方严重违约;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序解除合同应提前[具体提前时间]通知对方,并书面确认解除合同的具体日期。8.3合同解除后果合同解除后,双方应按照约定处理已履行和未履行的义务,包括但不限于结算费用、归还财产等。第十条合同变更9.1合同变更条件法律法规或政策发生变化;双方协商一致。9.2合同变更程序合同变更应书面进行,并由双方签字盖章确认。9.3合同变更内容合同变更内容应明确具体,包括但不限于变更的条款、变更后的内容等。第十一项合同生效10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效日期本合同生效日期为[具体日期],即[年月日]。第十二项合同附件11.1合同附件清单本合同附件清单如下:[附件1名称][附件2名称]11.2合同附件内容合同附件应与本合同具有同等法律效力,附件内容为本合同不可分割的一部分。第十三项合同份数及保管12.1合同份数本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。12.2合同保管双方应妥善保管合同文本,确保合同的有效性和完整性。第十四项其他约定13.1其他约定事项双方在本合同中未约定的其他事项,可另行签订补充协议。13.2其他约定内容补充协议与本合同具有同等法律效力,与本合同一并执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方概念本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,参与合同履行或与合同履行相关的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围提供技术服务或咨询;承担部分或全部施工任务;进行工程验收;提供资金支持或担保;其他经甲乙双方认可的与合同履行相关的事项。第二条第三方介入的同意与选择2.1第三方介入的同意甲乙双方同意,在合同履行过程中,可根据实际情况引入第三方,但需征得对方的书面同意。2.2第三方选择第三方由甲乙双方共同选择,并签订相应的合作协议或合同。第三条第三方责任限额的明确3.1责任限额的确定第三方责任限额应根据其提供的服务或承担的任务的性质、范围和风险等因素确定。3.2责任限额的书面约定甲乙双方应与第三方在合作协议或合同中明确约定责任限额,并书面确认。3.3责任限额的调整如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利第三方有权按照合作协议或合同约定,享有相应的权益;第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行相应的义务。4.2第三方义务第三方应按照合作协议或合同约定,履行相应的义务;第三方应遵守国家法律法规和行业规范;第三方应确保其提供的服务或承担的任务符合合同要求。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的关系5.2第三方与乙方的关系5.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系由合作协议或合同约定,甲乙双方应共同监督和协调第三方的工作。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的申请甲乙双方任何一方均有权提出第三方介入的申请,并书面提交。6.2第三方介入的审查甲乙双方应共同审查第三方介入的申请,并在[具体时间]内作出决定。6.3第三方介入的实施经甲乙双方同意后,第三方介入的实施应按照合作协议或合同约定进行。第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。7.2第三方介入的终止合同履行完毕;双方协商一致;第三方违约;不可抗力。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2争议解决机构如协商不成,争议可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序应遵循相关法律法规的规定,包括但不限于举证责任、庭审程序、裁决或判决等。第九条本条款的生效与修改9.1生效本条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2修改本条款的修改需经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.[附件1名称]:合同签订确认书详细要求:包括甲乙双方的基本信息、合同签订日期、合同编号等。附件说明:确认合同双方已就合同条款达成一致,并正式签订。2.[附件2名称]:施工退场质量保证计划详细要求:包括质量保证目标、措施、检查方法等。附件说明:详细说明乙方为保障施工退场质量所采取的具体措施。3.[附件3名称]:保修服务方案详细要求:包括保修项目、期限、服务方式、费用等。附件说明:明确乙方提供的保修服务内容和责任。4.[附件4名称]:施工退场验收记录详细要求:包括验收时间、地点、人员、结果等。附件说明:记录施工退场验收的过程和结果,作为质量保证的依据。5.[附件5名称]:第三方合作协议或合同详细要求:包括第三方的基本信息、服务内容、责任限额等。附件说明:明确第三方介入的具体事项和双方的权利义务。6.[附件6名称]:争议解决协议或仲裁条款详细要求:包括争议解决方式、机构、程序等。附件说明:规定争议解决的途径和程序。7.[附件7名称]:合同变更协议详细要求:包括变更内容、日期、双方签字盖章等。附件说明:记录合同变更的具体内容和双方确认的情况。8.[附件8名称]:其他相关文件详细要求:包括与合同履行相关的其他文件。附件说明:根据实际情况,可能包括设计文件、施工图纸、验收报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项;乙方未按合同约定完成施工任务;第三方未按协议或合同履行义务;任何一方未履行合同约定的质量保证或保修服务。2.责任认定标准:甲方未按时支付工程款项,应承担违约责任,并支付违约金;乙方未按合同约定完成施工任务,应承担违约责任,并承担修复或返工费用;第三方未按协议或合同履行义务,应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失;任何一方未履行合同约定的质量保证或保修服务,应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。3.示例说明:甲方未在合同约定的时间内支付工程款项,导致乙方无法正常施工,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因此造成的损失。乙方在施工过程中,因施工质量问题导致工程延误,乙方应承担修复或返工费用,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度班组施工退场质量保证与保修服务合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方1.2合同标的1.3合同期限1.4合同价格2.质量保证2.1质量标准2.2质量检验2.3质量责任3.保修服务3.1保修范围3.2保修期限3.3保修责任4.退场要求4.1退场时间4.2退场条件4.3退场手续5.技术支持与咨询服务5.1技术支持5.2咨询服务5.3费用6.沟通与协调6.1沟通方式6.2协调机制6.3争议解决7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3解除条件10.合同终止10.1终止条件10.2终止手续10.3终止效果11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决11.3诉讼管辖12.合同附件12.1附件一:施工退场质量保证与保修服务细则12.2附件二:技术支持与服务内容清单12.3附件三:保密协议13.合同签署13.1签署方式13.2签署日期13.3签署地点14.其他14.1通知与送达14.2合同份数14.3合同生效第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为乙方在2024年度内负责施工的退场工程质量保证与保修服务。1.3合同期限本合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。1.4合同价格本合同价格为人民币(大写:_______元整,小写:_______元)。2.质量保证2.1质量标准乙方应按照国家相关工程质量标准和甲方提出的要求,保证施工退场工程质量符合合同约定。2.2质量检验乙方应定期对施工退场工程质量进行自检,并在甲方要求时接受甲方组织的质量检验。2.3质量责任若因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。3.保修服务3.1保修范围乙方应提供施工退场工程的保修服务,保修范围包括但不限于工程质量缺陷的修复。3.2保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,具体期限如下:(1)主体结构保修期限为______年;(2)其他部位保修期限为______年。3.3保修责任乙方应在保修期内对保修范围内的质量问题进行及时修复,修复费用由乙方承担。4.退场要求4.1退场时间乙方应在合同约定的退场时间前完成施工退场工作。4.2退场条件(1)工程竣工验收合格;(2)工程结算完毕;(3)乙方提供的施工退场质量保证与保修服务符合合同约定。4.3退场手续乙方应按照甲方要求办理退场手续,包括但不限于提供退场报告、工程资料等。5.技术支持与咨询服务5.1技术支持乙方应提供必要的技术支持,包括但不限于解答甲方在施工过程中遇到的技术问题。5.2咨询服务乙方应提供咨询服务,包括但不限于解答甲方在保修期间遇到的质量问题。5.3费用技术支持与咨询服务费用包含在本合同价格内。6.沟通与协调6.1沟通方式(1)书面形式;(2)口头形式;(3)电子通讯方式。6.2协调机制甲方与乙方应建立协调机制,确保合同履行过程中出现的问题能够及时得到解决。6.3争议解决若甲方与乙方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交(仲裁机构名称)仲裁。8.保密条款8.1保密内容双方对本合同内容、技术资料、商业秘密等负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.2保密期限本合同约定的保密义务自合同签订之日起至合同终止后______年内有效。8.3违约责任任何一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。9.合同变更与解除9.1合同变更任何一方提出变更本合同内容的,应书面通知对方,经双方协商一致,可对本合同进行变更。9.2合同解除(1)发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行成为不必要;(2)一方违约,经对方催告后未在合理期限内纠正;(3)其他依法或经双方协商一致解除合同的情形。9.3解除条件(1)因不可抗力解除合同的,应提供相关证明;(2)因违约解除合同的,违约方应承担违约责任;(3)因其他原因解除合同的,双方应协商确定解除条件。10.合同终止10.1终止条件(1)合同期限届满;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。10.2终止手续合同终止前,双方应按照合同约定办理相关手续。10.3终止效果合同终止后,双方应按照约定履行清算和移交义务。11.法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同附件12.1附件一:施工退场质量保证与保修服务细则12.2附件二:技术支持与服务内容清单12.3附件三:保密协议13.合同签署13.1签署方式本合同一式______份,甲乙双方各执______份,自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2签署日期本合同签署日期为______年______月______日。13.3签署地点本合同签署地点为______。14.其他14.1通知与送达双方之间的通知和送达,应按照合同约定的地址和方式进行。14.2合同份数本合同一式______份,具有同等法律效力。14.3合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念在本合同中,第三方指除甲方和乙方以外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的选择与指定(1)甲方和乙方均有权选择第三方为其提供服务,但应提前通知对方。(2)第三方一旦被指定,应立即通知甲方和乙方,并取得双方的书面同意。15.3第三方的责任(1)第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。(2)第三方在提供服务过程中,因自身原因导致服务不符合约定的,应承担相应的违约责任。(3)第三方在提供服务过程中,若因甲方或乙方的责任导致服务不符合约定,由责任方承担责任。15.4第三方的权利(1)第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。(2)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和协助。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方责任(1)甲方应确保第三方的选择符合合同约定,并对第三方的资质进行审查。(2)甲方应承担第三方在提供服务过程中产生的合理费用。16.2乙方责任(1)乙方应配合第三方的工作,并提供必要的资料和协助。(2)乙方应按照合同约定,支付第三方提供服务的费用。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方因提供服务过程中产生的违约责任,其最高赔偿金额。17.2责任限额的确定(1)第三方责任限额根据第三方的服务内容、服务费用等因素确定。(2)责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额的适用(1)第三方在提供服务过程中,如发生违约行为,其赔偿金额不得超过合同约定的责任限额。(2)责任限额的适用不排除甲方和乙方的其他权利。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方之间的权利义务关系,由双方另行签订
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 汽车租赁供应链风险管理协议
- 2024年度环保设备租赁承包合同补充协议3篇
- 2024年度招投标风险评估与控制合同9篇
- 2024年度健身房教练聘用合同6篇
- 2024年度商品物流配送合同3篇
- 2024年度地铁食堂经营权转让合同3篇
- 2024全新股权转让合同书与股权回购优先权补充协议2篇
- 2024年城市轨道交通建设项目贷款合同3篇
- 2024年卖房合同样本3篇
- 2024上海离婚双方子女赡养及财产分配协议书3篇
- 2024年国家网络安全宣传周科普课件
- 三级人工智能训练师(高级)职业技能等级认定考试题库-上(单选题部分)
- 第五单元大单元教学课件 2024-2025学年统编版语文七年级上册
- 10.再塑生命的人市公开课一等奖课件名师大赛获奖课件
- 2023六年级数学上册 1 分数乘法《小数乘分数》说课稿 新人教版
- 店铺(初级)营销师认证考试题库附有答案
- 专题03 地球上的水-备战2025年高考《地理》真题题源解密(新高考)(解析版)
- 公司年会安保方案(2篇)
- 员工快速招聘方案
- 现代教育技术智慧树知到期末考试答案章节答案2024年济宁学院
- 现代通信技术导论智慧树知到期末考试答案章节答案2024年北京科技大学
评论
0/150
提交评论